# Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация системы АСДТУ ЦТП "Ленинский д.93" (в части АСУ ТП и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-758)

- Номер: 32616424162 (223-ФЗ)
- Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
- НМЦК: 84 541 694,12 ₽
- Подача заявок до: 26.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32616424162

**Требование к опыту:** Опыт даёт баллы — критерий оценки (40%): объём стоимости исполненных в 2023–2025 гг. договоров ПИР/СМР на объектах теплоэнергетики или по АСУ/телеметрии на отечественных контроллерах и SCADA
**Суть:** Проектирование и строительно-монтажные работы для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: новая АСУ ТП и диспетчеризация «нижнего уровня» центрального теплового пункта на Ленинском пр., 93. Надо заменить ПЛК и HMI на отечественные, запрограммировать регулирование отопления и ГВС, смонтировать шкафы, сеть, защиту информации по требованиям КИИ и интегрировать объект в SCADA верхнего уровня по OPC UA. НМЦК 84,5 млн ₽, нужно членство в СРО.
**Тип проекта:** Новое + поддержка
**Сроки:** начало — не позднее 5 рабочих дней с заключения договора, окончание — 30.12.2027
**Оплата:** без аванса; ПИР и СМР — по актам (СМР ежемесячно по КС-2); оплата за 7 рабочих дней для МСП, для остальных — 60 календарных дней и удержание 5% до 12 месяцев после КС-14
**Гарантия:** гарантийный срок в проекте договора явно не указан; для подрядчика не из МСП — гарантийное удержание 5% стоимости работ, возврат не позднее 12 месяцев после акта КС-14; послепусковые гарантийные обязательства страхуются минимум на 12 месяцев с ввода в эксплуатацию
**Права на результат:** исключительные права на документацию переходят заказчику с даты её приёмки; правообладатель закупаемого ПО — заказчик
**Только СМП/СОНКО:** нет
**Очное присутствие:** Очно
**Про присутствие:** монтаж, программирование и наладка на объекте — ЦТП, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 93; работы по нарядам-допускам
**Можно ли сразу:** Нужна история/допуск
**Пояснение:** нужны СРО, проектировщики АСУ ТП, монтажная бригада в Петербурге и опыт объектов теплоэнергетики и КИИ
**Существующая система:** АСДТУ «верхнего уровня» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (SCADA, интеграция по OPC UA по «Руководству системного программиста»), действующее оборудование ЦТП, СТО предприятия по АСУ ТП и КИИ
**Как выбирают:** конкурс: цена 60%, квалификация (опыт по стоимости договоров 2023–2025) 40%
**Сложность:** high
**Комментарий:** студии не подходит: это инженерная АСУ ТП с монтажом, СРО и КИИ на теплосетевом объекте

## Признаки заточки под исполнителя: 0% (низкий)
Явных признаков заточки нет. Срок до конца 2027 года достаточный, подача заявок продлена до 26.10 по просьбам участников, а на вопросы о числе сигналов и составе оборудования заказчик ответил по существу. Криптошлюз С-Терра указан как рекомендуемый, для совместимости, и его поставляет сам заказчик. Опыт оценивается по объёму договоров в теплоэнергетике или по сопоставимым SCADA-работам и весит 40%, а не 50%+. Лицензию ФСТЭК из требований убрали. Отметим только, что НМЦК (84,5 млн ₽) крупная для одного ЦТП примерно со 185 сигналами, но цена включает проектирование, оборудование и СМР.
Возможные честные причины: Импортозамещение ПЛК на объектах КИИ по ПП № 1912; внутренние стандарты (СТО) предприятия едины для всех подрядчиков.

## Что сделать
- рабочий проект АСУ ТП, АСДУ «нижнего уровня» и раздела ИБ, сметы в А0
- замена ПЛК и панели оператора на отечественные, разделение АСУ ТП и АСДУ, межсетевой экран
- программирование ПЛК/HMI (ГОСТ Р МЭК 61131-3): регулирование температуры отопления и ГВС, давления, циркуляции, архивирование
- монтаж шкафов управления, СПД и ИБ, кабельных линий, ИБП, каналов ВОЛС + резервный GSM
- монтаж и наладка СЗИ (С-Терра Шлюз поставляет заказчик), антивирус на АРМ/HMI
- ПНР, опытная эксплуатация, приёмочные испытания
- интеграция в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (около 140 тегов) по руководству системного программиста заказчика
- передача исходных проектов ПЛК/HMI/АРМ и документации

## Платформа и технологии
- отечественные ПЛК и HMI (ГОСТ Р МЭК 61131-3)
- OPC UA / Modbus TCP
- С-Терра Шлюз
- SCADA верхнего уровня заказчика

## Допуски, пропуска, режим
- работы на объекте теплоснабжения по нарядам-допускам
- объект КИИ: согласование оборудования с отделом защиты информации заказчика

## Лицензии и членство
- членство в СРО в области проектирования и строительства (с уровнем ответственности по компенсационным фондам); проектирование можно отдать субподрядчику-члену СРО
- в первой редакции ТЗ требовалась лицензия ФСТЭК на ТЗКИ — в редакции от 15.10.2026 требование убрано

## Штрафы и риски
- обеспечение исполнения договора 4 227 084,71 ₽ (5%)
- антидемпинг при снижении цены на 25% и более
- работа на объекте КИИ с требованиями ФСТЭК № 235/239

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (архив)/2. Техническое задание_ЦТП Ленинский.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (архив)/2. Техническое задание_ЦТП Ленинский.pdf
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего
уровня» и ИБ).
(номер закупки по ГКПЗ № 4444/4.6.16-758)
ОКВЭД
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
43.21 - Производство электромонтажных работ
ОКПД2
62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для сетей и систем
43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
I. Общие требования.
Требования к месту исполнения обязательств:
№
1
Объект
Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский д.93», (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ).
Местоположение объекта для выполнения
работ
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.93,
центральный тепловой пункт (ЦТП).
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего
техническое задание:
Начальник службы Устьянов Андрей Григорьевич, тел. (812) 531-94-56
Сроки выполнения работ:
- начало работ – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- окончание работ – 30 декабря 2027 г. (включительно)
Обобщенные характеристики выполняемых работ:
Разработка рабочего проекта автоматизированной системы управления технологическим
процессом (АСУ ТП) и автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ)
«нижнего уровня» и информационной безопасности (ИБ) для организации оперативного
диспетчерского контроля состояния технологического оборудования, управление регулирующей
арматурой, контроль параметров теплоносителя технологического объекта, автоматическое
поддержание заданных параметров.
АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» ЦТП «Ленинский д.93» должна предусматривать
выполнение следующих функций:
1. автоматическое поддержание температуры теплоносителя вторичного (отопительного)
контура по заданию оператора, с возможностью автоматического регулирования от
датчика температуры наружного воздуха согласно задаваемого температурного графика и
возможностью корректировки графика;
2. автоматическое поддержание температуры ГВС с возможностью выбора для
регулирования одной из двух точек отбора;
3. автоматическое поддержание давления ГВС;
4. автоматическое поддержание температуры в системе циркуляции ГВС;
5. возможность корректировки уставок всех регулируемых параметров;
6. два режима управления запорной (регулирующей) арматурой:
7. по месту (с узлов управления электроприводом);
8. дистанционный (с панели управления в помещении объекта);
9. схему отображения технологических параметров и световую сигнализацию (в случае
отклонения) технологических параметров, а также положения запорной (регулирующей)
арматуры;
10. контроль состояния оборудования электроснабжения ЦТП;
11. архивацию технологических параметров работы ЦТП;
12. интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня», а именно:
12.1 объем данных, за исключением управляющих сигналов, их мнемоника представления на
«верхним уровне», должны быть полностью идентичны «нижнему уровню АСУ ТП» объекта;
12.2 вывод тэгов с ПЛК АСДУ «нижнего уровня» осуществить по протоколу обмена OPC UA в
СКАДА-систему «верхнего уровня», совместно с индикацией и сообщениями по оборудованию
«нижнего уровня»;
12.3 все работы по интеграции данных должны выполняться только в соответствии с
«Руководством системного программиста» АСДТУ «верхнего уровня».
Стоимость Н(М)Ц определена методом сопоставимых рыночных цен и составляет:
84 541 694,12 рублей с учетом НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы
ценообразования, принятой в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Приложение № 4, 5 к
Техническому заданию).
II. Требования к выполнению работ.
1.
Цель выполнения работ:
Создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»
с учетом перехода комплекса на отечественное аппаратно-программное обеспечение, исполнение
федерального закона 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
РФ»
Нормативные требования к выполнению проектно-изыскательских работ:
1.
СТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Требования к построению систем
автоматизации, диспетчеризации и защиты критической информационной инфраструктуры АСУ
ТП предприятия»;
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О
порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на
принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации";
3.
Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры
РФ» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
4.
Приказ ФСТЭК России № 235 от 21 декабря 2017 «Об утверждении требований к
созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;
5.
Приказ ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 2017 «Об утверждении требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
6.
Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к
обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах»;
7.
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изменениями);
8.
СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего
теплоснабжения (утв. Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр);
9.
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением», приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.;
10.
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11.
ГОСТ 21.208-13 СПДС «Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах» (с Поправкой);
12.
Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
установок. Минэнерго РФ, 14.05.2025, № 511;
13.
ГОСТ 21.408-13 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологического процесса»;
14.
ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем;
15.
СТО 70238424.27.100.010-2011 "Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования" в новой
редакции.
16.
РД 153-34.1-35.137-00. «Технические требования к подсистеме технологических
защит, выполненных на базе микропроцессорной техники»;
17.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД «Обозначения условные графические в схемах». Обозначения
общего применения (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой);
18.
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с
Поправкой);
19.
Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства
измерений" (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2026г.);
20.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ-2005), издание 7 (действующие разделы
и главы);
21.
Правил противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 (с изменениями);
22.
НТД заводов изготовителей.
III. Укрупненная ведомость объёмов работ.
В части проектно-изыскательских работ:
Разделить
на
аппаратном
уровне
микропроцессорное
устройство
(ПЛК)
автоматизированной подсистемы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и подсистемы
сбора данных в систему диспетчеризации (АСДУ).
Произвести замену программируемого логического контролера АСУ ТП и панели оператора
(HMI), учитывая экономическую целесообразность и Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных
программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Обеспечить безопасность объекта критической информационной инфраструктуры (далее –
КИИ) требованиям информационной безопасности.
Выбор оборудования согласовать с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Предусмотреть в рабочей документации сбор и передачу статусов работы насосного
оборудования.
Организацию каналов связи привести в соответствие с типовой схемой организации
подключения объектов диспетчеризации (Приложение №1).
Диспетчеризацию выполнить на базе следующего оборудования: ЩД – щит
диспетчеризации на базе свободно программируемого контроллера с программным обеспечением и
соответствующей картой памяти, позволяющего передавать данные по протоколу Modbus TCP или
OPC UA в другие системы.
Информационный обмен между АСДУ (нижний уровень) и АСУ ТП должен осуществляться
по протоколу Modbus TCP или OPC UA.
Для обеспечения информационной безопасности нижний уровень АСДУ должен быть
отделен от АСУ ТП объекта межсетевым экраном.
Применяемые программируемые логические контролеры (ПЛК) и панель оператора (HMI)
должны быть Российского производства, иметь все необходимые сертификаты.
Все контроллеры должны иметь готовые сертифицированные, поставляемые с
оборудованием или скачиваемые бесплатно средства разработки программного кода
соответствующее стандарту ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.
Базовое, стандартное программное обеспечение (операционная система) контроллера не
должно подвергаться изменениям, чтобы удовлетворить какие-либо требования пользователя.
Прикладное программное обеспечение должно разрабатываться таким образом, чтобы не
требовалась модификация базового программного обеспечения контроллера (операционной
системы). Проектирование программного обеспечения должно обеспечиваться таким образом,
чтобы будущее изменение или обновление программного обеспечения операционной системы не
повлияло на функционирование системы с конкретным прикладным программным обеспечением.
В схемах питания системы диспетчеризации предусмотреть:
- источники бесперебойного питания;
- входные цепи питания защищать фильтрами подавления электромагнитных помех.
На двери (лицевой панели) щита диспетчеризации предусмотреть индикацию наличия
питания на вводе в щит, а также индикацию диагностики неисправностей контроллера - общего
сигнала неисправности.
В составе проектной документации АСДУ/АСУ ТП должны быть предусмотрены
следующие данные:
- В обязательном порядке в проекте должна быть включена документация об используемых
автоматизированных установках заводского изготовления: схема подключения, спецификация
оборудования, протокол связи, таблица сигналов и команд управления, описание алгоритмов
работы подключаемых систем и другая необходимая для реализации проекта документация.
- Таблица входных/выходных сигналов. Разрабатывается на стадии рабочего проекта и
уточняется на стадии реализации проекта. Таблица входных/выходных сигналов (иначе "Перечень
входных сигналов и данных", код В1 по единой системе конструкторской документации ЕСКД)
служит для исчерпывающего описания всех физических сигналов контроля и управления,
включенных в проект по СД, автоматизации. Таблица сигналов содержит как входные: данные
средств измерения, сигналы состояния оборудования и средств контроля, так и выходные: сигналы
управления, включения/выключения, аналоговые установки, переключения режимов и пр. сигналы.
В таблицу включаются все физические сигналы, использующиеся в проекте СД и автоматизации не
зависимо от интерфейса, способа представления и др., если они попадают в контроллер АСУ ТП
или передаются в АСДУ СД.
Таблица сигналов выполняется со сквозной нумерацией (от источника сигнала до АСУ ТП и
СД) и в ней содержатся все необходимые для реализации проекта сведения по физическим
сигналам ввода/вывода.
Допускается раздельное выполнение таблицы сигналов по разделам проекта (исходные
сигналы, контроллеры, СД). В части исходных сигналов заполняется в любом случае при наличии в
проекте шкафа контроллера, обрабатывающего исходные сигналы контроля и управления. Форму
Таблицы входных/выходных сигналов (Карта регистров) согласовать с службой телемеханики и
измерений.
В части каналов связи при корректировке необходимо учесть:
- ГОСТ Р 58238-2018 и СП 134.13330.2022.
- Прокладку групповых слаботочных кабельных линий осуществлять в лотках или кабельканалах. Для отдельных линий допускается прокладка в гофрированных полиамидных трубах.
- Предусмотреть маркировку с обеих сторон кабельных линий.
- Для подключения к оконечным устройствам использовать патч-панели. Подключение
сетевых устройств должно осуществляться с использованием витой пары CAT.5E или оптического
одномодового кабеля (определяется Проектом по длине линий). В случае с одномодовым кабелем
использовать оптокроссы с разваркой не менее 4 ОВ. Оптокросс и патч-панели разместить
совместно в телекоммуникационном шкафу.
- Размещение оборудования сети передачи данных (СПД):
Размещение сетевого оборудования производить в шкафу передачи данных (ШПД).
Шкаф должен быть оборудован блоком вентиляторов и обеспечивать рекомендуемый диапазон
рабочей температуры устанавливаемого сетевого оборудования. Шкаф должен иметь щеточный
кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь двусторонний доступ для обслуживания,
закрываться с использованием встроенного замка. Допустимо использовать шкаф, общий для
оборудования обеспечения информационной безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи
данных. Минимальный размер
шкафа – 24U с разделением на 2 равные секции. Минимальная
глубина шкафа - 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания сетевого оборудования
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу сетевого оборудования не менее 30 мин,
стоечного
исполнения, с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и
временем автономной работы. Для подключения сетевого оборудования использовать розеточный
модуль для 19” шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
Требования к сетевому оборудованию:
1. Коммутационное оборудование сегмента АСУТП:
Коммутатор для подключения устройств сегмента АСУТП должен быть управляемым PoEкоммутатором уровня L2, иметь отечественное происхождение, промышленное исполнение,
количество портов определяется по количеству подключаемых устройств с обеспечением
обязательного резерва. В случае использования нескольких коммутаторов необходимо
предусмотреть порты для обеспечения связности между ними.
2. Каналообразующее оборудование (КОО)
Каналообразующее оборудование должно обеспечивать сетевую связность при
помощи
основного канала ВОЛС и резервного канала GSM с использованием промышленного
маршрутизатора.
Для достижения значения приемлемого уровня сигнала (RSSI от -83 до -53dBm) необходимо
предусмотреть возможность выноса GSM антенны за пределы помещения объекта с установкой на
мачту и подводом антенного кабеля к маршрутизатору. Совместимая антенная мачта с GSM
антенной выбирается исходя из возможности установки на конкретном объекте.
Антенный кабель укладывается в отдельный кабель-канал или гофрированную трубу на
расстоянии не менее 1м от силовых линий.
Все технологические отверстия, необходимые для прокладки антенного кабеля, должны
быть герметичны.
3. Средства защиты информации (СЗИ)
Средства защиты информации должны обеспечивать криптографическую защиту каналов
связи с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ, межсетевое экранирование
сегмента АСУ ТП от общего сегмента сети, оперативный мониторинг и контроль защищённости
АСУ ТП, резервное копирование, а также антивирусную защиту. Средства защиты информации
должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ ФСБ России
в качестве СКЗИ и ФСТЭК России в качестве МЭ. Допускается объединение функционала
криптографической защиты каналов связи и межсетевого экранирования в рамках одного
устройства. Рекомендуется использовать криптошлюз с функциями межсетевого экрана.
Криптошлюз с функциями межсетевого экрана должен обеспечивать разделение
технологической и корпоративной сетей передачи данных, а также иметь достаточное количество
сетевых интерфейсов для коммутации оборудования.
Спецификация и технические требования к средствам защиты информации должны быть
согласованы с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Рекомендуемая модель криптошлюза с функциями межсетевого экрана – С-Терра Шлюз 200,
совместимая с используемым на предприятии программным обеспечением (С-Терра КП).
Средства защиты информации приобретаются заказчиком и передаются для монтажа и
наладки исполнителю СМР.
Размещение СЗИ с функциями межсетевого экрана производится в шкаф обеспечения
информационной безопасности (ШОИБ).
Шкаф должен иметь щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь
двусторонний доступ для обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка.
Допустимо использовать шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной
безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи данных. Минимальный размер шкафа – 24U с
разделением на 2 равные секции. Минимальная глубина
шкафа – 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания оборудования ИБ
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу ИБ оборудования не менее 30 мин, стоечного исполнения, с
модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и временем
автономной работы. Для подключения оборудования использовать розеточный модуль для 19”
шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
На АРМ и панели оператора АСУ ТП должно быть установлено антивирусное программное
обеспечение, соответствующее нормам на объектах КИИ.
Включить в проектную документацию раздел по информационной безопасности.
В части строительно-монтажных работ:
Монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с проектной документацией и предусматривают:
Монтаж шкафов управления, прокладка и подключение кабельных линий;
Монтаж и наладка средств защиты информации.
Закупка оборудования и специализированного ПО производится в соответствии со
спецификацией проектов.
Разработка алгоритмов программного обеспечения.
Программирование ПЛК и HMI, настройка сопутствующего оборудования на объекте.
Предоставление на электронном носителе программного обеспечения (ПО) и специального
программного обеспечения (СПО) ПЛК, HMI, автоматизированных рабочих мест (АРМ)
(инсталляционный дистрибутив СПО, актуальные проекты СПО до и после компиляции с
комментариями разработчика) и конфигураций сопутствующего оборудования (адаптеры,
преобразователи, коммутаторы и т.п.) на цифровом носителе в 2-х экземплярах.
При использовании лицензируемого ПО, СПО передача ключей и сертификатов.
Оценка соответствия проекта, применяемых технических и программных средств.
Оценка соответствия проекта СПО предоставленному на электронном носителе
(организовывает представитель подрядной организации).
 Проверка соответствия предоставленных регистров сигнальных параметров с фактическими
показаниями путем демонстрации на объекте с использованием специальных программных средств
(организовывает представитель подрядной организации).
 Проверка соответствия привязки сигналов, параметров АСУ ТП и СД к оборудованию и
датчикам, осуществляется имитацией и воздействием на оборудование (организовывает
представитель подрядной организации).
Проведение пусконаладочных работы на объекте в соответствии с программой ПНР.
Сдача АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» в опытную эксплуатацию.
Проведение приёмочных испытаний с оформлением акта ввода системы в постоянную
эксплуатацию.
Организация передачи данных в систему АСДТУ «верхнего уровня».
Интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня» согласно п.1.2 настоящего ТЗ.
При проведении закупки необходимо учесть, что правообладателем закупаемого
лицензионного программного обеспечения является Заказчик в лице АО «Теплосеть СанктПетербурга».
IV.
Требования к Участнику:
 Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, необходимые для
выполнения всех видов работ по ТЗ с указанием нормативно - правового акта и соответствовать
обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ;
 Участник закупки в части обеспечения информационной безопасности на момент подачи
заявки и выполнения работ должен отвечать требованию по наличию Лицензии ФСТЭК на
деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. Выполнение работ по подготовке проектной документации
по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования и инженерных изысканий (главными инженерами проектов, главными
архитекторами проектов). Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами
по организации строительства (главными инженерами проектов).
 Требование установлено в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N
372-ФЗ) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, "Собрание законодательства РФ", 04.07.2016, N 27
(часть II), ст. 4305, "Российская газета", N 152, 13.07.2016.
 В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» членство в СРО должно отвечать следующим
требованиям:
1) Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в соответствии с которым
указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать по каждому виду
работ;
2) совокупный размер обязательств по договорам, указанным в абзаце первом части 3 статьи
55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации не должен превышать предельный размер
обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Количество договоров подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, которые могут
быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, не ограничивается.

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на весь срок действия договора до полного
исполнения обязательств по договору.

В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, членство в СРО не требуется.
Участник в составе заявки предоставляет заполненный расчет цены договора (согласно
приложению №3 к проекту договора).
Участник должен иметь успешный опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ
за 2023-2025 годы. Под успешным опытом понимается предоставление Участником
подтверждающих документов, удовлетворяющих следующим условиям: проектно-изыскательские
и строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, модернизации, техническому
перевооружению, поставке оборудования на объектах теплоэнергетики, связанных с предметом
договора, а также работ сопоставимого характера. Под работами сопоставимого характера
подразумеваются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы и пуско-наладку
комплекса технических средств автоматизированных систем телеметрического контроля и
управления технологическими объектами оснащенных оборудованием (контроллерами)
отечественного производства и отечественным программным обеспечением, предназначенным для
обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования
информации об объекте мониторинга и управления (SCADA).. Данное требование к Участнику
закупки используется для оценки заявок в соответствии с критериями, указанными в Методике
оценки заявок участников, и не ведет к отклонению заявки Участника.
На основании заявки Участника при заключении договора Заказчиком рассчитывается
коэффициент снижения «К» к сметной стоимости работ/услуг, как отношение ценового
предложения Участника к начальной максимальной цене закупки. Коэффициент снижения
рассчитывается в процентах (округление проводится до сотых (два знака после запятой в меньшую
сторону)). Коэффициент снижения включается в раздел Договора «Цена Договора» и учитывается
при исполнении Договора.
V. Требования к Подрядчику:
Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (саморегулируемых
организаций) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и
(или) строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства с соблюдением условий, предусмотренных ч. 3 ст. 55.8 и ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Выполнение проектно-изыскательских работ подрядчик может выполнять самостоятельно,
являясь членом СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования или с привлечением субподрядной организации.
VI. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Технические решения по производству работ принимаются согласно технологии с
составлением календарного графика производства работ.
VII. Требования к объемам выполняемых работ:
Объемы работ определяются согласно проекта и сметам.
VIII. Требования к документированию:
По окончанию работ по ПИР должна быть предоставлена следующая техническая
документация:
по 4 экземпляра рабочего проекта и сметной документации на СМР на бумажном носителе и
1 экземпляр в электронном виде.
Электронная форма должна быть выполнена:
Текстовая часть в формате MS Word.
Таблицы в формате MS Exсel.
Чертежи, схемы в формате dwg, pdf.
Сметная документация в программе А0 (А ноль).
перечень входных сигналов и данных АСУ ТП и АСДУ;
перечень выходных сигналов АСУ ТП и АСДУ;
схема структурная комплекса технических средств;
перечень выходных сигналов, интегрируемых на «верхний уровень».
По окончанию ПНР должна быть предоставлена следующая техническая документация:
описание комплекса технических средств (КТС), включая руководство по техническому
обслуживанию КТС.
Инструкция оператора по эксплуатации АСУ ТП.
Руководство системного программиста «нижнего уровня» (описание программы НУ).
IX. Требования к применяемым строительным материалам:
Применяемые материалы, технические и программные средства должны иметь
сертификаты соответствия, соответствовать действующим ГОСТам и нормативным документам.
X. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:
Работы выполняются по нарядам-допускам при соблюдении СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденных Постановлением
Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть
2.Строительное производство», утвержденных Постановлением Госстроя РФ №123 от 17.09.2002г.,
РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) – «Правил пожарной безопасности для энергетических
предприятий», утвержденных 09.03.2000г., а также других действующих руководящих документов.
XL. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденные Постановлением
Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть
2.Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя РФ №123 от 17.09.2002г.,
СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 77.13330.2016 Системы автоматизации, а также другие
действующие СНиПы и Правила.
XII. Требования к организации работ:
В соответствии с СП 74.13330.2023, ПОС или ППР, а также другими действующими РД.
XIII. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) –
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», а также другие
действующие руководящие документы.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
Расчет НМЦД договора
Заключение о соответствии НМЦ.
Приказ № 79-П от 13.03.2024 г.
Приказ № 435-П от 18.07.2022 г.
Директор по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
(наименование структурного подразделения) _____________________________
С.Ю. Шубин
Техническое задание согласовано:
Согласующие подразделения
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Управление капитального строительства
(Наименование центра ответственности)
Дата
согласования
Фамилия И.О.
Лещинская О.С.
Подпись

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/2. Техническое задание_ЦТП Ленинский.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/2. Техническое задание_ЦТП Ленинский.pdf
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего
уровня» и ИБ).
(номер закупки по ГКПЗ № 4444/4.6.16-758)
ОКВЭД
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
43.21 - Производство электромонтажных работ
ОКПД2
62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для сетей и систем
43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
I. Общие требования.
Требования к месту исполнения обязательств:
№
1
Объект
Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский д.93», (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ).
Местоположение объекта для выполнения
работ
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.93,
центральный тепловой пункт (ЦТП).
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего
техническое задание:
Начальник службы Устьянов Андрей Григорьевич, тел. (812) 531-94-56
Сроки выполнения работ:
- начало работ – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- окончание работ – 30 декабря 2027 г. (включительно)
Обобщенные характеристики выполняемых работ:
Разработка рабочего проекта автоматизированной системы управления технологическим
процессом (АСУ ТП) и автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ)
«нижнего уровня» и информационной безопасности (ИБ) для организации оперативного
диспетчерского контроля состояния технологического оборудования, управление регулирующей
арматурой, контроль параметров теплоносителя технологического объекта, автоматическое
поддержание заданных параметров.
АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» ЦТП «Ленинский д.93» должна предусматривать
выполнение следующих функций:
1. автоматическое поддержание температуры теплоносителя вторичного (отопительного)
контура по заданию оператора, с возможностью автоматического регулирования от
датчика температуры наружного воздуха согласно задаваемого температурного графика и
возможностью корректировки графика;
2. автоматическое поддержание температуры ГВС с возможностью выбора для
регулирования одной из двух точек отбора;
3. автоматическое поддержание давления ГВС;
4. автоматическое поддержание температуры в системе циркуляции ГВС;
5. возможность корректировки уставок всех регулируемых параметров;
6. два режима управления запорной (регулирующей) арматурой:
7. по месту (с узлов управления электроприводом);
8. дистанционный (с панели управления в помещении объекта);
9. схему отображения технологических параметров и световую сигнализацию (в случае
отклонения) технологических параметров, а также положения запорной (регулирующей)
арматуры;
10. контроль состояния оборудования электроснабжения ЦТП;
11. архивацию технологических параметров работы ЦТП;
12. интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня», а именно:
12.1 объем данных, за исключением управляющих сигналов, их мнемоника представления на
«верхним уровне», должны быть полностью идентичны «нижнему уровню АСУ ТП» объекта;
12.2 вывод тэгов с ПЛК АСДУ «нижнего уровня» осуществить по протоколу обмена OPC UA в
СКАДА-систему «верхнего уровня», совместно с индикацией и сообщениями по оборудованию
«нижнего уровня»;
12.3 все работы по интеграции данных должны выполняться только в соответствии с
«Руководством системного программиста» АСДТУ «верхнего уровня».
Стоимость Н(М)Ц определена методом сопоставимых рыночных цен и составляет:
84 541 694,12 рублей с учетом НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы
ценообразования, принятой в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Приложение № 4, 5 к
Техническому заданию).
II. Требования к выполнению работ.
1.
Цель выполнения работ:
Создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»
с учетом перехода комплекса на отечественное аппаратно-программное обеспечение, исполнение
федерального закона 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
РФ»
Нормативные требования к выполнению проектно-изыскательских работ:
1.
СТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Требования к построению систем
автоматизации, диспетчеризации и защиты критической информационной инфраструктуры АСУ
ТП предприятия»;
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О
порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на
принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации";
3.
Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры
РФ» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
4.
Приказ ФСТЭК России № 235 от 21 декабря 2017 «Об утверждении требований к
созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;
5.
Приказ ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 2017 «Об утверждении требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
6.
Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к
обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах»;
7.
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изменениями);
8.
СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего
теплоснабжения (утв. Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр);
9.
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением», приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.;
10.
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11.
ГОСТ 21.208-13 СПДС «Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах» (с Поправкой);
12.
Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
установок. Минэнерго РФ, 14.05.2025, № 511;
13.
ГОСТ 21.408-13 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологического процесса»;
14.
ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем;
15.
СТО 70238424.27.100.010-2011 "Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования" в новой
редакции.
16.
РД 153-34.1-35.137-00. «Технические требования к подсистеме технологических
защит, выполненных на базе микропроцессорной техники»;
17.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД «Обозначения условные графические в схемах». Обозначения
общего применения (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой);
18.
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с
Поправкой);
19.
Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства
измерений" (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2026г.);
20.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ-2005), издание 7 (действующие разделы
и главы);
21.
Правил противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 (с изменениями);
22.
НТД заводов изготовителей.
III. Укрупненная ведомость объёмов работ.
В части проектно-изыскательских работ:
Разделить
на
аппаратном
уровне
микропроцессорное
устройство
(ПЛК)
автоматизированной подсистемы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и подсистемы
сбора данных в систему диспетчеризации (АСДУ).
Произвести замену программируемого логического контролера АСУ ТП и панели оператора
(HMI), учитывая экономическую целесообразность и Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных
программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Обеспечить безопасность объекта критической информационной инфраструктуры (далее –
КИИ) требованиям информационной безопасности.
Выбор оборудования согласовать с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Предусмотреть в рабочей документации сбор и передачу статусов работы насосного
оборудования.
Организацию каналов связи привести в соответствие с типовой схемой организации
подключения объектов диспетчеризации (Приложение №1).
Диспетчеризацию выполнить на базе следующего оборудования: ЩД – щит
диспетчеризации на базе свободно программируемого контроллера с программным обеспечением и
соответствующей картой памяти, позволяющего передавать данные по протоколу Modbus TCP или
OPC UA в другие системы.
Информационный обмен между АСДУ (нижний уровень) и АСУ ТП должен осуществляться
по протоколу Modbus TCP или OPC UA.
Для обеспечения информационной безопасности нижний уровень АСДУ должен быть
отделен от АСУ ТП объекта межсетевым экраном.
Применяемые программируемые логические контролеры (ПЛК) и панель оператора (HMI)
должны быть Российского производства, иметь все необходимые сертификаты.
Все контроллеры должны иметь готовые сертифицированные, поставляемые с
оборудованием или скачиваемые бесплатно средства разработки программного кода
соответствующее стандарту ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.
Базовое, стандартное программное обеспечение (операционная система) контроллера не
должно подвергаться изменениям, чтобы удовлетворить какие-либо требования пользователя.
Прикладное программное обеспечение должно разрабатываться таким образом, чтобы не
требовалась модификация базового программного обеспечения контроллера (операционной
системы). Проектирование программного обеспечения должно обеспечиваться таким образом,
чтобы будущее изменение или обновление программного обеспечения операционной системы не
повлияло на функционирование системы с конкретным прикладным программным обеспечением.
В схемах питания системы диспетчеризации предусмотреть:
- источники бесперебойного питания;
- входные цепи питания защищать фильтрами подавления электромагнитных помех.
На двери (лицевой панели) щита диспетчеризации предусмотреть индикацию наличия
питания на вводе в щит, а также индикацию диагностики неисправностей контроллера - общего
сигнала неисправности.
В составе проектной документации АСДУ/АСУ ТП должны быть предусмотрены
следующие данные:
- В обязательном порядке в проекте должна быть включена документация об используемых
автоматизированных установках заводского изготовления: схема подключения, спецификация
оборудования, протокол связи, таблица сигналов и команд управления, описание алгоритмов
работы подключаемых систем и другая необходимая для реализации проекта документация.
- Таблица входных/выходных сигналов. Разрабатывается на стадии рабочего проекта и
уточняется на стадии реализации проекта. Таблица входных/выходных сигналов (иначе "Перечень
входных сигналов и данных", код В1 по единой системе конструкторской документации ЕСКД)
служит для исчерпывающего описания всех физических сигналов контроля и управления,
включенных в проект по СД, автоматизации. Таблица сигналов содержит как входные: данные
средств измерения, сигналы состояния оборудования и средств контроля, так и выходные: сигналы
управления, включения/выключения, аналоговые установки, переключения режимов и пр. сигналы.
В таблицу включаются все физические сигналы, использующиеся в проекте СД и автоматизации не
зависимо от интерфейса, способа представления и др., если они попадают в контроллер АСУ ТП
или передаются в АСДУ СД.
Таблица сигналов выполняется со сквозной нумерацией (от источника сигнала до АСУ ТП и
СД) и в ней содержатся все необходимые для реализации проекта сведения по физическим
сигналам ввода/вывода.
Допускается раздельное выполнение таблицы сигналов по разделам проекта (исходные
сигналы, контроллеры, СД). В части исходных сигналов заполняется в любом случае при наличии в
проекте шкафа контроллера, обрабатывающего исходные сигналы контроля и управления. Форму
Таблицы входных/выходных сигналов (Карта регистров) согласовать с службой телемеханики и
измерений.
В части каналов связи при корректировке необходимо учесть:
- ГОСТ Р 58238-2018 и СП 134.13330.2022.
- Прокладку групповых слаботочных кабельных линий осуществлять в лотках или кабельканалах. Для отдельных линий допускается прокладка в гофрированных полиамидных трубах.
- Предусмотреть маркировку с обеих сторон кабельных линий.
- Для подключения к оконечным устройствам использовать патч-панели. Подключение
сетевых устройств должно осуществляться с использованием витой пары CAT.5E или оптического
одномодового кабеля (определяется Проектом по длине линий). В случае с одномодовым кабелем
использовать оптокроссы с разваркой не менее 4 ОВ. Оптокросс и патч-панели разместить
совместно в телекоммуникационном шкафу.
- Размещение оборудования сети передачи данных (СПД):
Размещение сетевого оборудования производить в шкафу передачи данных (ШПД).
Шкаф должен быть оборудован блоком вентиляторов и обеспечивать рекомендуемый диапазон
рабочей температуры устанавливаемого сетевого оборудования. Шкаф должен иметь щеточный
кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь двусторонний доступ для обслуживания,
закрываться с использованием встроенного замка. Допустимо использовать шкаф, общий для
оборудования обеспечения информационной безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи
данных. Минимальный размер
шкафа – 24U с разделением на 2 равные секции. Минимальная
глубина шкафа - 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания сетевого оборудования
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу сетевого оборудования не менее 30 мин,
стоечного
исполнения, с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и
временем автономной работы. Для подключения сетевого оборудования использовать розеточный
модуль для 19” шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
Требования к сетевому оборудованию:
1. Коммутационное оборудование сегмента АСУТП:
Коммутатор для подключения устройств сегмента АСУТП должен быть управляемым PoEкоммутатором уровня L2, иметь отечественное происхождение, промышленное исполнение,
количество портов определяется по количеству подключаемых устройств с обеспечением
обязательного резерва. В случае использования нескольких коммутаторов необходимо
предусмотреть порты для обеспечения связности между ними.
2. Каналообразующее оборудование (КОО)
Каналообразующее оборудование должно обеспечивать сетевую связность при
помощи
основного канала ВОЛС и резервного канала GSM с использованием промышленного
маршрутизатора.
Для достижения значения приемлемого уровня сигнала (RSSI от -83 до -53dBm) необходимо
предусмотреть возможность выноса GSM антенны за пределы помещения объекта с установкой на
мачту и подводом антенного кабеля к маршрутизатору. Совместимая антенная мачта с GSM
антенной выбирается исходя из возможности установки на конкретном объекте.
Антенный кабель укладывается в отдельный кабель-канал или гофрированную трубу на
расстоянии не менее 1м от силовых линий.
Все технологические отверстия, необходимые для прокладки антенного кабеля, должны
быть герметичны.
3. Средства защиты информации (СЗИ)
Средства защиты информации должны обеспечивать криптографическую защиту каналов
связи с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ, межсетевое экранирование
сегмента АСУ ТП от общего сегмента сети, оперативный мониторинг и контроль защищённости
АСУ ТП, резервное копирование, а также антивирусную защиту. Средства защиты информации
должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ ФСБ России
в качестве СКЗИ и ФСТЭК России в качестве МЭ. Допускается объединение функционала
криптографической защиты каналов связи и межсетевого экранирования в рамках одного
устройства. Рекомендуется использовать криптошлюз с функциями межсетевого экрана.
Криптошлюз с функциями межсетевого экрана должен обеспечивать разделение
технологической и корпоративной сетей передачи данных, а также иметь достаточное количество
сетевых интерфейсов для коммутации оборудования.
Спецификация и технические требования к средствам защиты информации должны быть
согласованы с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Рекомендуемая модель криптошлюза с функциями межсетевого экрана – С-Терра Шлюз 200,
совместимая с используемым на предприятии программным обеспечением (С-Терра КП).
Средства защиты информации приобретаются заказчиком и передаются для монтажа и
наладки исполнителю СМР.
Размещение СЗИ с функциями межсетевого экрана производится в шкаф обеспечения
информационной безопасности (ШОИБ).
Шкаф должен иметь щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь
двусторонний доступ для обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка.
Допустимо использовать шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной
безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи данных. Минимальный размер шкафа – 24U с
разделением на 2 равные секции. Минимальная глубина
шкафа – 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания оборудования ИБ
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу ИБ оборудования не менее 30 мин, стоечного исполнения, с
модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и временем
автономной работы. Для подключения оборудования использовать розеточный модуль для 19”
шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
На АРМ и панели оператора АСУ ТП должно быть установлено антивирусное программное
обеспечение, соответствующее нормам на объектах КИИ.
Включить в проектную документацию раздел по информационной безопасности.
В части строительно-монтажных работ:
Монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с проектной документацией и предусматривают:
Монтаж шкафов управления, прокладка и подключение кабельных линий;
Монтаж и наладка средств защиты информации.
Закупка оборудования и специализированного ПО производится в соответствии со
спецификацией проектов.
Разработка алгоритмов программного обеспечения.
Программирование ПЛК и HMI, настройка сопутствующего оборудования на объекте.
Предоставление на электронном носителе программного обеспечения (ПО) и специального
программного обеспечения (СПО) ПЛК, HMI, автоматизированных рабочих мест (АРМ)
(инсталляционный дистрибутив СПО, актуальные проекты СПО до и после компиляции с
комментариями разработчика) и конфигураций сопутствующего оборудования (адаптеры,
преобразователи, коммутаторы и т.п.) на цифровом носителе в 2-х экземплярах.
При использовании лицензируемого ПО, СПО передача ключей и сертификатов.
Оценка соответствия проекта, применяемых технических и программных средств.
Оценка соответствия проекта СПО предоставленному на электронном носителе
(организовывает представитель подрядной организации).
 Проверка соответствия предоставленных регистров сигнальных параметров с фактическими
показаниями путем демонстрации на объекте с использованием специальных программных средств
(организовывает представитель подрядной организации).
 Проверка соответствия привязки сигналов, параметров АСУ ТП и СД к оборудованию и
датчикам, осуществляется имитацией и воздействием на оборудование (организовывает
представитель подрядной организации).
Проведение пусконаладочных работы на объекте в соответствии с программой ПНР.
Сдача АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» в опытную эксплуатацию.
Проведение приёмочных испытаний с оформлением акта ввода системы в постоянную
эксплуатацию.
Организация передачи данных в систему АСДТУ «верхнего уровня».
Интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня» согласно п.1.2 настоящего ТЗ.
При проведении закупки необходимо учесть, что правообладателем закупаемого
лицензионного программного обеспечения является Заказчик в лице АО «Теплосеть СанктПетербурга».
IV.
Требования к Участнику:
 Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, необходимые для
выполнения всех видов работ по ТЗ с указанием нормативно - правового акта и соответствовать
обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ;
 Участник закупки в части обеспечения информационной безопасности на момент подачи
заявки и выполнения работ должен отвечать требованию по наличию Лицензии ФСТЭК на
деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. Выполнение работ по подготовке проектной документации
по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования и инженерных изысканий (главными инженерами проектов, главными
архитекторами проектов). Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами
по организации строительства (главными инженерами проектов).
 Требование установлено в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N
372-ФЗ) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, "Собрание законодательства РФ", 04.07.2016, N 27
(часть II), ст. 4305, "Российская газета", N 152, 13.07.2016.
 В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» членство в СРО должно отвечать следующим
требованиям:
1) Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в соответствии с которым
указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать по каждому виду
работ;
2) совокупный размер обязательств по договорам, указанным в абзаце первом части 3 статьи
55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации не должен превышать предельный размер
обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Количество договоров подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, которые могут
быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, не ограничивается.

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на весь срок действия договора до полного
исполнения обязательств по договору.

В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, членство в СРО не требуется.
Участник в составе заявки предоставляет заполненный расчет цены договора (согласно
приложению №3 к проекту договора).
Участник должен иметь успешный опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ
за 2023-2025 годы. Под успешным опытом понимается предоставление Участником
подтверждающих документов, удовлетворяющих следующим условиям: проектно-изыскательские
и строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, модернизации, техническому
перевооружению, поставке оборудования на объектах теплоэнергетики, связанных с предметом
договора, а также работ сопоставимого характера. Под работами сопоставимого характера
подразумеваются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы и пуско-наладку
комплекса технических средств автоматизированных систем телеметрического контроля и
управления технологическими объектами оснащенных оборудованием (контроллерами)
отечественного производства и отечественным программным обеспечением, предназначенным для
обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования
информации об объекте мониторинга и управления (SCADA).. Данное требование к Участнику
закупки используется для оценки заявок в соответствии с критериями, указанными в Методике
оценки заявок участников, и не ведет к отклонению заявки Участника.
На основании заявки Участника при заключении договора Заказчиком рассчитывается
коэффициент снижения «К» к сметной стоимости работ/услуг, как отношение ценового
предложения Участника к начальной максимальной цене закупки. Коэффициент снижения
рассчитывается в процентах (округление проводится до сотых (два знака после запятой в меньшую
сторону)). Коэффициент снижения включается в раздел Договора «Цена Договора» и учитывается
при исполнении Договора.
V. Требования к Подрядчику:
Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (саморегулируемых
организаций) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и
(или) строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства с соблюдением условий, предусмотренных ч. 3 ст. 55.8 и ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Выполнение проектно-изыскательских работ подрядчик может выполнять самостоятельно,
являясь членом СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования или с привлечением субподрядной организации.
VI. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Технические решения по производству работ принимаются согласно технологии с
составлением календарного графика производства работ.
VII. Требования к объемам выполняемых работ:
Объемы работ определяются согласно проекта и сметам.
VIII. Требования к документированию:
По окончанию работ по ПИР должна быть предоставлена следующая техническая
документация:
по 4 экземпляра рабочего проекта и сметной документации на СМР на бумажном носителе и
1 экземпляр в электронном виде.
Электронная форма должна быть выполнена:
Текстовая часть в формате MS Word.
Таблицы в формате MS Exсel.
Чертежи, схемы в формате dwg, pdf.
Сметная документация в программе А0 (А ноль).
перечень входных сигналов и данных АСУ ТП и АСДУ;
перечень выходных сигналов АСУ ТП и АСДУ;
схема структурная комплекса технических средств;
перечень выходных сигналов, интегрируемых на «верхний уровень».
По окончанию ПНР должна быть предоставлена следующая техническая документация:
описание комплекса технических средств (КТС), включая руководство по техническому
обслуживанию КТС.
Инструкция оператора по эксплуатации АСУ ТП.
Руководство системного программиста «нижнего уровня» (описание программы НУ).
IX. Требования к применяемым строительным материалам:
Применяемые материалы, технические и программные средства должны иметь
сертификаты соответствия, соответствовать действующим ГОСТам и нормативным документам.
X. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:
Работы выполняются по нарядам-допускам при соблюдении СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденных Постановлением
Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть
2.Строительное производство», утвержденных Постановлением Госстроя РФ №123 от 17.09.2002г.,
РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) – «Правил пожарной безопасности для энергетических
предприятий», утвержденных 09.03.2000г., а также других действующих руководящих документов.
XL. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденные Постановлением
Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть
2.Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя РФ №123 от 17.09.2002г.,
СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 77.13330.2016 Системы автоматизации, а также другие
действующие СНиПы и Правила.
XII. Требования к организации работ:
В соответствии с СП 74.13330.2023, ПОС или ППР, а также другими действующими РД.
XIII. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) –
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», а также другие
действующие руководящие документы.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
Расчет НМЦД договора
Заключение о соответствии НМЦ.
Приказ № 79-П от 13.03.2024 г.
Приказ № 435-П от 18.07.2022 г.
Директор по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
(наименование структурного подразделения) _____________________________
С.Ю. Шубин
Техническое задание согласовано:
Согласующие подразделения
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Управление капитального строительства
(Наименование центра ответственности)
Дата
согласования
Фамилия И.О.
Лещинская О.С.
Подпись

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/2.Техническое задание_ЦТП Ленинский.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/2.Техническое задание_ЦТП Ленинский.pdf
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего
уровня» и ИБ).
(номер закупки по ГКПЗ № 4444/4.6.16-758)
ОКВЭД
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
43.21 - Производство электромонтажных работ
ОКПД2
62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для сетей и систем
43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
I. Общие требования.
Требования к месту исполнения обязательств:
№
1
Объект
Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский д.93», (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ).
Местоположение объекта для выполнения
работ
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.93,
центральный тепловой пункт (ЦТП).
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего
техническое задание:
Начальник службы Устьянов Андрей Григорьевич, тел. (812) 531-94-56
Сроки выполнения работ:
- начало работ – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- окончание работ – 30 декабря 2027 г. (включительно)
Обобщенные характеристики выполняемых работ:
Разработка рабочего проекта автоматизированной системы управления технологическим
процессом (АСУ ТП) и автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ)
«нижнего уровня» и информационной безопасности (ИБ) для организации оперативного
диспетчерского контроля состояния технологического оборудования, управление регулирующей
арматурой, контроль параметров теплоносителя технологического объекта, автоматическое
поддержание заданных параметров.
АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» ЦТП «Ленинский д.93» должна предусматривать
выполнение следующих функций:
1. автоматическое поддержание температуры теплоносителя вторичного (отопительного)
контура по заданию оператора, с возможностью автоматического регулирования от
датчика температуры наружного воздуха согласно задаваемого температурного графика и
возможностью корректировки графика;
2. автоматическое поддержание температуры ГВС с возможностью выбора для
регулирования одной из двух точек отбора;
3. автоматическое поддержание давления ГВС;
4. автоматическое поддержание температуры в системе циркуляции ГВС;
5. возможность корректировки уставок всех регулируемых параметров;
6. два режима управления запорной (регулирующей) арматурой:
7. по месту (с узлов управления электроприводом);
8. дистанционный (с панели управления в помещении объекта);
9. схему отображения технологических параметров и световую сигнализацию (в случае
отклонения) технологических параметров, а также положения запорной (регулирующей)
арматуры;
10. контроль состояния оборудования электроснабжения ЦТП;
11. архивацию технологических параметров работы ЦТП;
12. интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня», а именно:
12.1 объем данных, за исключением управляющих сигналов, их мнемоника представления на
«верхним уровне», должны быть полностью идентичны «нижнему уровню АСУ ТП» объекта;
12.2 вывод тэгов с ПЛК АСДУ «нижнего уровня» осуществить по протоколу обмена OPC UA в
СКАДА-систему «верхнего уровня», совместно с индикацией и сообщениями по оборудованию
«нижнего уровня»;
12.3 все работы по интеграции данных должны выполняться только в соответствии с
«Руководством системного программиста» АСДТУ «верхнего уровня».
Стоимость Н(М)Ц определена методом сопоставимых рыночных цен и составляет:
84 541 694,12 рублей с учетом НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы
ценообразования, принятой в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Приложение № 4, 5 к
Техническому заданию).
II. Требования к выполнению работ.
1.
Цель выполнения работ:
Создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»
с учетом перехода комплекса на отечественное аппаратно-программное обеспечение, исполнение
федерального закона 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
РФ»
Нормативные требования к выполнению проектно-изыскательских работ:
1.
СТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Требования к построению систем
автоматизации, диспетчеризации и защиты критической информационной инфраструктуры АСУ
ТП предприятия»;
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О
порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на
принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации";
3.
Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры
РФ» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
4.
Приказ ФСТЭК России № 235 от 21 декабря 2017 «Об утверждении требований к
созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;
5.
Приказ ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 2017 «Об утверждении требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
6.
Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к
обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах»;
7.
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изменениями);
8.
СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего
теплоснабжения (утв. Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр);
9.
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением», приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.;
10.
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11.
ГОСТ 21.208-13 СПДС «Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах» (с Поправкой);
12.
Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
установок. Минэнерго РФ, 14.05.2025, № 511;
13.
ГОСТ 21.408-13 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации
технологического процесса»;
14.
ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем;
15.
СТО 70238424.27.100.010-2011 "Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования" в новой
редакции.
16.
РД 153-34.1-35.137-00. «Технические требования к подсистеме технологических
защит, выполненных на базе микропроцессорной техники»;
17.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД «Обозначения условные графические в схемах». Обозначения
общего применения (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой);
18.
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с
Поправкой);
19.
Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства
измерений" (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2026г.);
20.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ-2005), издание 7 (действующие разделы
и главы);
21.
Правил противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 (с изменениями);
22.
НТД заводов изготовителей.
III. Укрупненная ведомость объёмов работ.
В части проектно-изыскательских работ:
Разделить
на
аппаратном
уровне
микропроцессорное
устройство
(ПЛК)
автоматизированной подсистемы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и подсистемы
сбора данных в систему диспетчеризации (АСДУ).
Произвести замену программируемого логического контролера АСУ ТП и панели оператора
(HMI), учитывая экономическую целесообразность и Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных
программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Обеспечить безопасность объекта критической информационной инфраструктуры (далее –
КИИ) требованиям информационной безопасности.
Выбор оборудования согласовать с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Предусмотреть в рабочей документации сбор и передачу статусов работы насосного
оборудования.
Организацию каналов связи привести в соответствие с типовой схемой организации
подключения объектов диспетчеризации (Приложение №1).
Диспетчеризацию выполнить на базе следующего оборудования: ЩД – щит
диспетчеризации на базе свободно программируемого контроллера с программным обеспечением и
соответствующей картой памяти, позволяющего передавать данные по протоколу Modbus TCP или
OPC UA в другие системы.
Информационный обмен между АСДУ (нижний уровень) и АСУ ТП должен осуществляться
по протоколу Modbus TCP или OPC UA.
Для обеспечения информационной безопасности нижний уровень АСДУ должен быть
отделен от АСУ ТП объекта межсетевым экраном.
Применяемые программируемые логические контролеры (ПЛК) и панель оператора (HMI)
должны быть Российского производства, иметь все необходимые сертификаты.
Все контроллеры должны иметь готовые сертифицированные, поставляемые с
оборудованием или скачиваемые бесплатно средства разработки программного кода
соответствующее стандарту ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.
Базовое, стандартное программное обеспечение (операционная система) контроллера не
должно подвергаться изменениям, чтобы удовлетворить какие-либо требования пользователя.
Прикладное программное обеспечение должно разрабатываться таким образом, чтобы не
требовалась модификация базового программного обеспечения контроллера (операционной
системы). Проектирование программного обеспечения должно обеспечиваться таким образом,
чтобы будущее изменение или обновление программного обеспечения операционной системы не
повлияло на функционирование системы с конкретным прикладным программным обеспечением.
В схемах питания системы диспетчеризации предусмотреть:
- источники бесперебойного питания;
- входные цепи питания защищать фильтрами подавления электромагнитных помех.
На двери (лицевой панели) щита диспетчеризации предусмотреть индикацию наличия
питания на вводе в щит, а также индикацию диагностики неисправностей контроллера - общего
сигнала неисправности.
В составе проектной документации АСДУ/АСУ ТП должны быть предусмотрены
следующие данные:
- В обязательном порядке в проекте должна быть включена документация об используемых
автоматизированных установках заводского изготовления: схема подключения, спецификация
оборудования, протокол связи, таблица сигналов и команд управления, описание алгоритмов
работы подключаемых систем и другая необходимая для реализации проекта документация.
- Таблица входных/выходных сигналов. Разрабатывается на стадии рабочего проекта и
уточняется на стадии реализации проекта. Таблица входных/выходных сигналов (иначе "Перечень
входных сигналов и данных", код В1 по единой системе конструкторской документации ЕСКД)
служит для исчерпывающего описания всех физических сигналов контроля и управления,
включенных в проект по СД, автоматизации. Таблица сигналов содержит как входные: данные
средств измерения, сигналы состояния оборудования и средств контроля, так и выходные: сигналы
управления, включения/выключения, аналоговые установки, переключения режимов и пр. сигналы.
В таблицу включаются все физические сигналы, использующиеся в проекте СД и автоматизации не
зависимо от интерфейса, способа представления и др., если они попадают в контроллер АСУ ТП
или передаются в АСДУ СД.
Таблица сигналов выполняется со сквозной нумерацией (от источника сигнала до АСУ ТП и
СД) и в ней содержатся все необходимые для реализации проекта сведения по физическим
сигналам ввода/вывода.
Допускается раздельное выполнение таблицы сигналов по разделам проекта (исходные
сигналы, контроллеры, СД). В части исходных сигналов заполняется в любом случае при наличии в
проекте шкафа контроллера, обрабатывающего исходные сигналы контроля и управления. Форму
Таблицы входных/выходных сигналов (Карта регистров) согласовать с службой телемеханики и
измерений.
В части каналов связи при корректировке необходимо учесть:
- ГОСТ Р 58238-2018 и СП 134.13330.2022.
- Прокладку групповых слаботочных кабельных линий осуществлять в лотках или кабельканалах. Для отдельных линий допускается прокладка в гофрированных полиамидных трубах.
- Предусмотреть маркировку с обеих сторон кабельных линий.
- Для подключения к оконечным устройствам использовать патч-панели. Подключение
сетевых устройств должно осуществляться с использованием витой пары CAT.5E или оптического
одномодового кабеля (определяется Проектом по длине линий). В случае с одномодовым кабелем
использовать оптокроссы с разваркой не менее 4 ОВ. Оптокросс и патч-панели разместить
совместно в телекоммуникационном шкафу.
- Размещение оборудования сети передачи данных (СПД):
Размещение сетевого оборудования производить в шкафу передачи данных (ШПД).
Шкаф должен быть оборудован блоком вентиляторов и обеспечивать рекомендуемый диапазон
рабочей температуры устанавливаемого сетевого оборудования. Шкаф должен иметь щеточный
кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь двусторонний доступ для обслуживания,
закрываться с использованием встроенного замка. Допустимо использовать шкаф, общий для
оборудования обеспечения информационной безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи
данных. Минимальный размер
шкафа – 24U с разделением на 2 равные секции. Минимальная
глубина шкафа - 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания сетевого оборудования
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу сетевого оборудования не менее 30 мин,
стоечного
исполнения, с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и
временем автономной работы. Для подключения сетевого оборудования использовать розеточный
модуль для 19” шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
Требования к сетевому оборудованию:
1. Коммутационное оборудование сегмента АСУТП:
Коммутатор для подключения устройств сегмента АСУТП должен быть управляемым PoEкоммутатором уровня L2, иметь отечественное происхождение, промышленное исполнение,
количество портов определяется по количеству подключаемых устройств с обеспечением
обязательного резерва. В случае использования нескольких коммутаторов необходимо
предусмотреть порты для обеспечения связности между ними.
2. Каналообразующее оборудование (КОО)
Каналообразующее оборудование должно обеспечивать сетевую связность при
помощи
основного канала ВОЛС и резервного канала GSM с использованием промышленного
маршрутизатора.
Для достижения значения приемлемого уровня сигнала (RSSI от -83 до -53dBm) необходимо
предусмотреть возможность выноса GSM антенны за пределы помещения объекта с установкой на
мачту и подводом антенного кабеля к маршрутизатору. Совместимая антенная мачта с GSM
антенной выбирается исходя из возможности установки на конкретном объекте.
Антенный кабель укладывается в отдельный кабель-канал или гофрированную трубу на
расстоянии не менее 1м от силовых линий.
Все технологические отверстия, необходимые для прокладки антенного кабеля, должны
быть герметичны.
3. Средства защиты информации (СЗИ)
Средства защиты информации должны обеспечивать криптографическую защиту каналов
связи с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ, межсетевое экранирование
сегмента АСУ ТП от общего сегмента сети, оперативный мониторинг и контроль защищённости
АСУ ТП, резервное копирование, а также антивирусную защиту. Средства защиты информации
должны быть сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ ФСБ России
в качестве СКЗИ и ФСТЭК России в качестве МЭ. Допускается объединение функционала
криптографической защиты каналов связи и межсетевого экранирования в рамках одного
устройства. Рекомендуется использовать криптошлюз с функциями межсетевого экрана.
Криптошлюз с функциями межсетевого экрана должен обеспечивать разделение
технологической и корпоративной сетей передачи данных, а также иметь достаточное количество
сетевых интерфейсов для коммутации оборудования.
Спецификация и технические требования к средствам защиты информации должны быть
согласованы с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Рекомендуемая модель криптошлюза с функциями межсетевого экрана – С-Терра Шлюз 200,
совместимая с используемым на предприятии программным обеспечением (С-Терра КП).
Средства защиты информации приобретаются заказчиком и передаются для монтажа и
наладки исполнителю СМР.
Размещение СЗИ с функциями межсетевого экрана производится в шкаф обеспечения
информационной безопасности (ШОИБ).
Шкаф должен иметь щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь
двусторонний доступ для обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка.
Допустимо использовать шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной
безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи данных. Минимальный размер шкафа – 24U с
разделением на 2 равные секции. Минимальная глубина
шкафа – 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания оборудования ИБ
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу ИБ оборудования не менее 30 мин, стоечного исполнения, с
модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и временем
автономной работы. Для подключения оборудования использовать розеточный модуль для 19”
шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
На АРМ и панели оператора АСУ ТП должно быть установлено антивирусное программное
обеспечение, соответствующее нормам на объектах КИИ.
Включить в проектную документацию раздел по информационной безопасности.
В части строительно-монтажных работ:
Монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с проектной документацией и предусматривают:
Монтаж шкафов управления, прокладка и подключение кабельных линий;
Монтаж и наладка средств защиты информации.
Закупка оборудования и специализированного ПО производится в соответствии со
спецификацией проектов.
Разработка алгоритмов программного обеспечения.
Программирование ПЛК и HMI, настройка сопутствующего оборудования на объекте.
Предоставление на электронном носителе программного обеспечения (ПО) и специального
программного обеспечения (СПО) ПЛК, HMI, автоматизированных рабочих мест (АРМ)
(инсталляционный дистрибутив СПО, актуальные проекты СПО до и после компиляции с
комментариями разработчика) и конфигураций сопутствующего оборудования (адаптеры,
преобразователи, коммутаторы и т.п.) на цифровом носителе в 2-х экземплярах.
При использовании лицензируемого ПО, СПО передача ключей и сертификатов.
Оценка соответствия проекта, применяемых технических и программных средств.
Оценка соответствия проекта СПО предоставленному на электронном носителе
(организовывает представитель подрядной организации).
 Проверка соответствия предоставленных регистров сигнальных параметров с фактическими
показаниями путем демонстрации на объекте с использованием специальных программных средств
(организовывает представитель подрядной организации).
 Проверка соответствия привязки сигналов, параметров АСУ ТП и СД к оборудованию и
датчикам, осуществляется имитацией и воздействием на оборудование (организовывает
представитель подрядной организации).
Проведение пусконаладочных работы на объекте в соответствии с программой ПНР.
Сдача АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» в опытную эксплуатацию.
Проведение приёмочных испытаний с оформлением акта ввода системы в постоянную
эксплуатацию.
Организация передачи данных в систему АСДТУ «верхнего уровня».
Интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня» согласно п.1.2 настоящего ТЗ.
При проведении закупки необходимо учесть, что правообладателем закупаемого
лицензионного программного обеспечения является Заказчик в лице АО «Теплосеть СанктПетербурга».
IV.
Требования к Участнику:
 Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, необходимые для
выполнения всех видов работ по ТЗ с указанием нормативно - правового акта и соответствовать
обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ;

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. Выполнение работ по подготовке проектной документации
по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного
проектирования и инженерных изысканий (главными инженерами проектов, главными
архитекторами проектов). Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается специалистами
по организации строительства (главными инженерами проектов).
 Требование установлено в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N
372-ФЗ) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, "Собрание законодательства РФ", 04.07.2016, N 27
(часть II), ст. 4305, "Российская газета", N 152, 13.07.2016.
 В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» членство в СРО должно отвечать следующим
требованиям:
1) Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в соответствии с которым
указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать по каждому виду
работ;
2) совокупный размер обязательств по договорам, указанным в абзаце первом части 3 статьи
55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации не должен превышать предельный размер
обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Количество договоров подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, которые могут
быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, не ограничивается.

Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства на весь срок действия договора до полного
исполнения обязательств по договору.

В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, членство в СРО не требуется.
Участник в составе заявки предоставляет заполненный расчет цены договора (согласно
приложению №3 к проекту договора).
Участник должен иметь успешный опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ
за 2023-2025 годы. Под успешным опытом понимается предоставление Участником
подтверждающих документов, удовлетворяющих следующим условиям: проектно-изыскательские
и строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции, модернизации, техническому
перевооружению, поставке оборудования на объектах теплоэнергетики, связанных с предметом
договора, а также работ сопоставимого характера. Под работами сопоставимого характера
подразумеваются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы и пуско-наладку
комплекса технических средств автоматизированных систем телеметрического контроля и
управления технологическими объектами оснащенных оборудованием (контроллерами)
отечественного производства и отечественным программным обеспечением, предназначенным для
обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования
информации об объекте мониторинга и управления (SCADA).. Данное требование к Участнику
закупки используется для оценки заявок в соответствии с критериями, указанными в Методике
оценки заявок участников, и не ведет к отклонению заявки Участника.
На основании заявки Участника при заключении договора Заказчиком рассчитывается
коэффициент снижения «К» к сметной стоимости работ/услуг, как отношение ценового
предложения Участника к начальной максимальной цене закупки. Коэффициент снижения
рассчитывается в процентах (округление проводится до сотых (два знака после запятой в меньшую
сторону)). Коэффициент снижения включается в раздел Договора «Цена Договора» и учитывается
при исполнении Договора.
V. Требования к Подрядчику:
Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (саморегулируемых
организаций) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и
(или) строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства с соблюдением условий, предусмотренных ч. 3 ст. 55.8 и ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Выполнение проектно-изыскательских работ подрядчик может выполнять самостоятельно,
являясь членом СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования или с привлечением субподрядной организации.
VI. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Технические решения по производству работ принимаются согласно технологии с
составлением календарного графика производства работ.
VII. Требования к объемам выполняемых работ:
Объемы работ определяются согласно проекта и сметам.
VIII. Требования к документированию:
По окончанию работ по ПИР должна быть предоставлена следующая техническая
документация:
по 4 экземпляра рабочего проекта и сметной документации на СМР на бумажном носителе и
1 экземпляр в электронном виде.
Электронная форма должна быть выполнена:
Текстовая часть в формате MS Word.
Таблицы в формате MS Exсel.
Чертежи, схемы в формате dwg, pdf.
Сметная документация в программе А0 (А ноль).
перечень входных сигналов и данных АСУ ТП и АСДУ;
перечень выходных сигналов АСУ ТП и АСДУ;
схема структурная комплекса технических средств;
перечень выходных сигналов, интегрируемых на «верхний уровень».
По окончанию ПНР должна быть предоставлена следующая техническая документация:
описание комплекса технических средств (КТС), включая руководство по техническому
обслуживанию КТС.
Инструкция оператора по эксплуатации АСУ ТП.
Руководство системного программиста «нижнего уровня» (описание программы НУ).
IX. Требования к применяемым строительным материалам:
Применяемые материалы, технические и программные средства должны иметь
сертификаты соответствия, соответствовать действующим ГОСТам и нормативным документам.
X. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:
Работы выполняются по нарядам-допускам при соблюдении СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденных Постановлением
Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть
2.Строительное производство», утвержденных Постановлением Госстроя РФ №123 от 17.09.2002г.,
РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) – «Правил пожарной безопасности для энергетических
предприятий», утвержденных 09.03.2000г., а также других действующих руководящих документов.
XL. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденные Постановлением
Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть
2.Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя РФ №123 от 17.09.2002г.,
СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 77.13330.2016 Системы автоматизации, а также другие
действующие СНиПы и Правила.
XII. Требования к организации работ:
В соответствии с СП 74.13330.2023, ПОС или ППР, а также другими действующими РД.
XIII. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) –
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», а также другие
действующие руководящие документы.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
Расчет НМЦД договора
Заключение о соответствии НМЦ.
Приказ № 79-П от 13.03.2024 г.
Приказ № 435-П от 18.07.2022 г.
Директор по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
(наименование структурного подразделения) _____________________________
С.Ю. Шубин
Техническое задание согласовано:
Согласующие подразделения
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Управление капитального строительства
(Наименование центра ответственности)
Дата
согласования
Фамилия И.О.
Лещинская О.С.
Подпись

=== ФАЙЛ: Документация Конкурс -758.docx | docs/32616424162/Документация Конкурс -758 (2).pdf
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя
по осуществлению конкурентных
закупок и маркетинговых исследований
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
_________________ С.С. Чистяков
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ АСДТУ ЦТП «ЛЕНИНСКИЙ Д.93» (В ЧАСТИ АСУ ТП И АСДУ
«НИЖНЕГО УРОВНЯ» И ИБ) (4444/4.6.16-758)
(ЭТП Сбербанк-АСТ)
г. Санкт-Петербург
2026 год
2
СОДЕРЖАНИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЕ
1. Общие сведения
2. Информационное обеспечение проведения процедуры Конкурса
3. Внесение изменений в Документацию
4. Разъяснение положений Документации
5. Отказ от проведения Конкурса
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6. Требования к Участникам
7. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным
требованиям
8. Подготовка Заявок
8.1 Общие требования к Заявке
8.2 Порядок подготовки в электронном виде
8.3 Требования к сроку действия Заявки
8.4 Требования к языку Заявки
8.5 Требования к валюте Заявки
8.6 Порядок формирования цены договора
8.7. Закупка с разбиением на лоты (при проведении многолотовых закупок)
9. Изменения в Заявках и их отзыв
10. Вскрытие Заявок на участие в Конкурсе
11. Экспертная группа
12. Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе
13. Оценка заявок
14. Подведение итогов
15. Отклонение заявок
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
16. Порядок заключения договора
17. Право на обжалование
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Письмо о подаче заявки на участие в Конкурсе (форма 1)
Анкета Участника (форма 2)
Декларация соответствия Участника Конкурса (форма 3)
Запрос на разъяснение Документации (форма 4)
Уведомление об Изменении или отзыве Заявки (форма 5)
План распределения объемов выполнения работ между генеральным исполнителем и
соисполнителями (форма 6)
Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства (форма 7)
Сведения о собственниках и конечных бенефициарах Участника Конкурса (форма 8)
Согласие на обработку персональных данных (форма 9)
Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (форма 10)
Опыт участника конкурса (форма 11)
Справка о материально-технических ресурсах (форма 12)
Предложение об объекте закупки (форма 13)
Форма банковской гарантии обеспечения заявки на участие в закупке (форма 14)
Форма банковской гарантии обеспечения исполнения обязательств по договору (форма 15)
Форма доверенности (форма 16)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках Конкурса, в Извещении о проведении Конкурса и в настоящей Документации о
Конкурсе используются термины, определенные в подразделе 1.1 настоящей Документации о
Конкурсе.
Все ссылки в тексте настоящей Документации на разделы, пункты и формы относятся к
настоящей Документации, если рядом со ссылкой прямо не указано иное.
Заказчик (Организатор) Конкурса Извещением, размещаемым в ЕИС, на сайте
Электронной площадки, а также на сайтах Заказчика (Организатора) (если это предусмотрено в
Извещении), приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, к участию в Конкурсе, номер, предмет, наименования, номера и состав лотов
которого указаны в Извещении.
1.1. Заказчик – Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть
Санкт-Петербурга").
Место нахождения Заказчика: 196211, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А.
Адрес для корреспонденции: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36.
Единая информационная система (ЕИС) - единая информационная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение
которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и
заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок,
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. (далее также Закупка.).
Извещение о проведении Закупки – Документ, содержащий основные условия Закупки,
являющийся неотъемлемой частью Документации о закупке.
Документация о Закупке (далее – Документация) – Комплект документов, содержащий
необходимую и достаточную информацию о предмете Закупки, условиях Закупки и проект
договора, являющиеся неотъемлемой частью данного комплекта документов.
Закупочная комиссия (комиссия, комиссия по осуществлению закупок - конкурсная
комиссия, аукционная комиссия, комиссия по осуществлению Конкурса, комиссия по
осуществлению запроса котировок, комиссия по осуществлению конкурентного отбора) коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений по существу Закупок вне
зависимости от способа их проведения, в том числе решений о выборе победителя в ходе
проведения Закупочных процедур.
Участник закупки (далее – Участник) - любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным
агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за
деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица,
являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 года
№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Участник Конкурса – участник закупки, представивший Организатору Заявку на
участие в закупке в порядке, установленном Извещением, Документацией (далее – Участник).
Заявка на участие в Закупке (далее – Заявка) – Комплект документов, содержащий
предложение Участника закупки, направленный Организатору закупки с намерением принять
участие в Закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях,
определенных Документацией о закупке. Заявка Участника закупки, имеет правовой статус
оферты и рассматривается Организатором закупки в соответствии с этим (за исключением
закупок, проводимых способом торгов).
Лот – отдельный предмет Закупки, в отношении которого в Документации о закупке
отдельно указываются предмет, состав Продукции, начальная (максимальная) цена, сроки и
иные условия, на который в рамках процедуры Закупки подается отдельное предложение и
заключается договор (договоры).
Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) – предельная цена
товаров (работ, услуг), являющихся предметом Закупки.
Победитель Закупки – Участник(и) конкурентной Закупочной процедуры, который(е)
предложил(и) лучшие условия для исполнения договора(ов) в соответствии с Документацией о
закупке.
Экспертная группа – эксперты - профильные структурные подразделения Организатора,
Заказчика, сторонние лица, обладающих специальными знаниями по предмету закупки.
Ответственность за все действия экспертной группы возлагается на Заказчика, Организатора.
Все документы, подготовленные экспертной группой, имеют юридическую силу, если они
рассмотрены и утверждены Комиссией.
Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми
владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов,
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования
оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение
конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Электронная площадка (далее – ЭТП, электронная площадка) – программноаппаратный комплекс, обеспечивающий проведение Закупки, т.е. с обменом между Участником
закупки, Организатором и оператором электронной площадки информацией в форме
электронных документов. Функционирование электронной площадки осуществляется в
соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением,
заключенным между Организатором и оператором электронной площадки, с учетом требований
законодательства Российской Федерации.
Электронный документ – информация, обмен которой осуществляется между
Заказчиком, Организатором, оператором электронной площадки, участниками закупки в
электронной форме на электронной площадке после получения ими аккредитации, связанная с
осуществлением закупки в электронной форме и подписанная электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно Заказчика, Организатора, оператора
электронной площадки, участника закупки в электронной форме.
Электронная форма закупки – закупка при осуществлении которой направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений Извещения об
осуществлении закупки и/или Документации, размещение в ЕИС таких разъяснений,
направление участникам таких закупок разъяснений, подача участниками закупки заявок на
участие в закупке, окончательных предложений, предоставление доступа к указанным заявкам,
сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников
закупки в электронной форме, формирование протоколов, обеспечиваются оператором
электронной площадки на ЭТП.
Электронная подпись (Усиленная квалифицированная электронная подпись)
(далее - ЭП) - электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в части 4 статьи 5
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Термины и определения, касающиеся простой, усиленной электронной подписи,
неквалифицированной электронной подписи и квалифицированной электронной подписи,
применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным
удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра
либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи (далее - уполномоченный федеральный орган).
Применение законодательства о национальном режиме – обеспечение (либо
необеспечение) происходящему из иностранного государства или группы иностранных
государств товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным
гражданином или иностранным юридическим лицом, равные условия с товаром российского
происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским
гражданином или российским юридическим лицом в соответствии с нормами, установленными
законодательством.
ПП 1875 – постановление Правительства от 23.12.2024 № 1875 «О мерах
по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Субъект малого и среднего предпринимательства – зарегистрированные в
соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч.
1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – СМСП).
Предмет Закупки – товары, работы, услуги, которые являются предметом закупки,
указанным в Извещении (Документации).
Переторжка - Процедура, направленная на добровольное снижение цен Участниками
закупки, указанных в их Заявках на участие в Закупке, с целью повышения предпочтительности
Заявки на участие в закупке для Заказчика путем сопоставления дополнительных ценовых
предложений Участников закупки
Победитель – Участник, заявка на участие в закупке которого в соответствии с
критериями определенными документацией о Конкурсе и содержит лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.2. При проведении закупок на электронной площадке допускаются отдельные
отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки, предусмотренных Положением
о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», обусловленные
техническими особенностями электронной торговой площадки, правилами и регламентами,
действующими на данной площадке, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм
гражданского законодательства Российской Федерации и требований Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».
1.3. Если какой-либо нормативный документ признан утратившим силу, то необходимо
применять нормативный документ, пришедший ему на замену. Если нормативный документ
отменен и не действует, и отсутствует замена такого документа, то при выполнении работ
руководствоваться таким документом не следует.
6
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Приведенные ниже конкретные условия проведения Конкурса – Информационная карта –
являются неотъемлемой частью настоящей Документации. В случае противоречий между
положениями Информационной карты и Инструкции, Информационная карта имеет
преобладающую силу.
№
Информация
п/п
1.
Заказчик: Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть СанктПетербурга").
Место нахождения, почтовый адрес: 196211, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2,
литер А.
Контактные лица:
 по техническим вопросам и вопросам заключения договора:
ведущий специалист отдела подготовки закупочной документации Голубева Мария Павловна +7
(812) 494-84-84 (доб.3549), golubeva.mp@teplosetspb.ru
 по организационным вопросам:
ведущий специалист отдела планирования закупок Гриншпун Виктория Игоревна, тел: +7
(812) 531-92-76, grinshpun.vi@teplosetspb.ru
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
Оригиналы документов (оригинал банковской гарантии и оригинал/заверенная копия
доверенности) во исполнение требований п. 8 Информационной карты предоставляются в
отдел документационного обеспечения с пометкой «для отдела организации закупочной
деятельности» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 36 (с понедельника по
четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30).
Предмет Конкурса: Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных
работ по объекту: «Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП
и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-758)
Начальная (максимальная) цена договора: 84 541 694,12 руб., НДС 22 %
Срок выполнения работ/оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием
Требования к предмету Конкурса:
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам,
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и
предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с
определением соответствия предлагаемого к поставке товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика приведены в Приложении №1 к настоящей
Документации. (Приложение №1 представлено отдельным файлом: Приложение 1 к
Документации.zip.).
Предоставление национального режима при осуществлении закупок:
Предоставляется в соответствии со статьями 3 и 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024
№ 1875.
Порядок описания и содержания предложения участника конкурса в отношении
объекта закупки
1. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки представляется в
форме «Предложение об объекте закупки» (Форма 13 конкурсной документации).
2. При заполнении формы «Предложение об объекте закупки» участник в графе 1
указывает номер пункта технического задания настоящей документации. В графе 2 данной
формы указываются сведения из соответствующего пункта (указанного в графе 1)
Технического задания настоящей документации и приложений к нему (при наличии) а также
иных документов, описывающих объект закупки (например: Задания на инженерные
изыскания). В графе 3 участник закупки описывает свое предложение в отношении
соответствующих положений технического задания настоящей документации, указанных в
графе 2 данной формы.
3. В случае если у Участника отсутствуют предложения в отношении
соответствующих положений Требований к объекту закупки, Участник обязан заполнить
графы 1 и 2 Формы 13 в соответствии с п. 2 данного порядка и указать в отношении каждого
такого пункта Требований к объекту закупки в графе 3 следующее: «Согласен со всеми
требованиями, условиями, указанными в данном разделе (пункте) требований к объекту
закупки».
4. В случае, если в составе конкурсной заявки участника в форме «Предложение об
объекте закупки» содержатся противоречащие/не соответствующие Требованиям к объекту
закупки сведения, такая заявка признается не соответствующей требованиям настоящей
конкурсной документации.
5. В случае, если в составе конкурсной заявки участника содержится форма
«Предложение об объекте закупки» заполненная не в соответствии с условиями данного
порядка, такая заявка признается не соответствующей требованиям настоящей конкурсной
документации.
7.
8.
Место выполнения работ/оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием
Требование к обеспечению Заявки: Участник предоставляет обеспечение заявки на
участие в закупке путем внесения денежных средств или предоставления банковской
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется
участником закупки.
Размер обеспечения Заявки составляет: 422 708,47 руб., НДС не облагается, что составляет
0,5% от начальной (максимальной) цены договора.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке,
вносятся участником на счет ЭТП в соответствии с регламентом ее работы.
Случаи и порядок удержания обеспечения: Денежные средства, внесенные на счет ЭТП в
качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, перечисляются на счет Заказчика,
указанный в Извещении об осуществлении такой закупки и/или Документации, в случае
уклонения, в том числе непредставления или предоставлении с нарушением условий,
установленных Извещением об осуществлении такой закупки, Документацией, до
заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в Извещении об
осуществлении такой закупки, Документации установлено требование об обеспечении
исполнения договора), или отказа Участника такой закупки заключить договор.
Случаи и порядок возврата обеспечения: Разблокирование обеспечения заявки Участника
закупки осуществляется Оператором в следующих случаях и сроки:
1. Всем Участникам закупки - в соответствии с регламентом ЭТП, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты размещения на ЭТП решения Заказчика об отмене закупки/отказе от
закупки или решения о признании закупки несостоявшийся.
2. Победителю и Участнику, которому присвоен 2-ой порядковый номер - в соответствии с
регламентом ЭТП, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭТП договора,
либо получения оператором ЭТП сведений от Заказчика (Организатора) о заключения
договора с победителем закупки;
3. Участникам закупки, которые не признаны победителями и которым не присвоен 2-ой
порядковый номер в соответствии с регламентом ЭТП, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с
даты размещения на ЭТП протокола подведения итогов конкурентной закупки.
При проведении конкурентной закупки прекращается блокирование денежных средств,
осуществленное в порядке, предусмотренном регламентом электронной площадки, в
8
течение не более чем 1 (одного) рабочего дня с даты наступления одного из следующих
случаев:
1. Подписание итогового протокола. При этом возврат или прекращение блокирования
осуществляется в отношении денежных средств всех Участников, за исключением
победителя, блокирование денежных средств которого прекращается в случае заключения
договора.
2. Отмена конкурентной закупки.
3. Отклонение Заявки Участника.
4. Отзыв Заявки Участником до окончания срока подачи Заявок.
5. Получение Заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока подачи
Заявок.
6. Завершение процедуры конкурентной процедуры без заключения договора.
9.
При обеспечении заявки на участие в закупке Банковской гарантией Участник должен
предоставить Заказчику оригинал банковской гарантии по форме 14 в сроки,
предусмотренные Документацией. В случае подписания банковской гарантии по
доверенности, вместе с оригиналом банковской гарантии предоставляется доверенность по
форме 16, либо её заверенная копия. В случае предоставления банковской гарантии,
подписанной усиленной квалифицированной ЭП, электронный документ должен содержать
либо встроенную электронную подпись, либо состоять из комплекта электронных
документов: утвержденной банковской гарантии по форме 14 (в формате *.pdf),
зашифрованного файла, подтверждающего подписание предоставленной банковской
гарантии (расширение файла *.sig). Электронные банковские гарантии, оформленные при
помощи функционала электронной торговой площадки (ЭТП), подаются в составе заявки
Участника в соответствии с регламентом ЭТП. Банковская гарантия должна быть выдана
банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской
Федерации перечь банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.
Срок действия банковской гарантии: 100 календарных дней со дня, следующего за днем
окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть основанием для
отклонения Заявки.
Случаи удержания обеспечения: Возврат Участнику обеспечения Заявки не производится
в следующих случаях:
1. Уклонение или отказ Участника закупки от заключения договора.
2. Не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
настоящей документацией, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения
договора.
3. В случае если Участник отозвал свою Заявку после истечения установленного в
Извещении срока подачи Заявок, то обеспечение Заявки на участие в конкурентной закупке,
если в Документации и Извещении было установлено такое требование, данному Участнику
не возвращается и удерживается в пользу Заказчика.
Требование к обеспечению Договора:
1. Участник Конкурса, с которым заключается договор, должен предоставить обеспечение
исполнения договора в размере 4 227 084,71 руб., что составляет 5% от начальной
(максимальной) цены договора, в соответствии с условиями Договора.
2. В случае, если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде внесения
денежных средств, участник Конкурса, с которым заключается договор, перечисляет
денежные средства в размере, указанном в пункте 1 настоящего раздела на счет:
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ИНН 7810577007/КПП 781001001
Р/с: 40702810409000000235
Название банка АО:
«АБ «РОССИЯ», г. Санкт-Петербург
К/с: 30101810800000000861
9
БИК: 044030861
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет договора и
номер извещения об осуществлении закупки.
Обеспечение исполнения договора предоставляется до заключения договора, если иное не
предусмотрено договором.
3. В случае, если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде банковской
гарантии, то такая гарантия должна быть безотзывной и подготовленной в соответствии с
Формой банковской гарантии на обеспечение исполнение договора (форма 15) и содержать
следующие условия исполнения банком-гарантом своих обязательств:
а) если принципал не выполнил предусмотренные договором обязательства при поставке
товара, выполнении работ, оказании услуг;
б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им
недостатков в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах;
в) если принципал некачественно выполнил работы, оказал услуги, поставил
некачественный товар, предусмотренные договором.
г) если принципал нарушил установленные договором, сроки исполнения принятых на себя
обязательств, в т.ч. предусмотренные договором начальные либо конечные сроки,
выполнения отдельных этапов работ, оказания услуг, поставки товара.
д) если Принципал не исполнил свои обязательства по возврату аванса (в случаях, когда
Договор предусматривает выплату аванса).
10.
11.
12.
4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем
пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5. Срок действия и условия предоставления банковской гарантии, порядок возврата
обеспечения Договора: в соответствии с разделом 6 Документации (Проект Договора).
6. Оригинал банковской гарантии предоставляется в течение 3-х рабочих дней после
подписания проекта договора участником.
7. Порядок возврата обеспечения: в случае надлежащего исполнения участником, с которым
заключается договор всех обязательств по Договору в полном объеме возврат обеспечения
исполнения Договора в виде внесения денежных средств производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения письменного обращения участника, с
которым заключается договор.
Если при проведении закупки участником, с которым заключается договор, предложена
цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора (или цена единицы продукции, которая на двадцать пять и более процентов
ниже начальной (максимальной) цены единицы продукции), договор заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в
документации и (или) извещении о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса
(если договором предусмотрена выплата аванса) (Антидемпинговые меры).
Банковская гарантия предоставляется до заключения договора, если иное не предусмотрено
договором.
Дата начала срока подачи заявок на участие в Конкурсе:
Является дата публикации документации в Единой информационной системе 30 сентября
2026 г.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе:
Заявки на участие в Конкурсе должны быть поданы в срок до 26 октября 2026 г. до 12:00
(московское время).
Место подачи заявок на участие в Конкурсе:
Электронная площадка по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru.
Дата рассмотрения Заявок и подведения итогов Конкурса:
10
13.
14.
02 ноября 2026 г. 23:59 (московское время) (до подведения итогов Конкурса при
необходимости Организатор по решению Заказчика вправе изменить данный срок).
Изменение цены договора и предусмотренных договором количества товаров, объема
работ, услуг:
Стороны договора вправе вносить изменения и (или) дополнения в договор, заключенный по
результатам закупки (далее - изменения и дополнения), а также расторгать заключенный по
результатам закупки договор в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и таким договором.
Проведение процедуры переторжки: подача нового ценового предложения возможна в
случае указания об этом в уведомлении электронной площадки при соответствующем
решении.
11
ВВЕДЕНИЕ
1. Общие сведения
1.1. Настоящая документация о закупке подготовлена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулирующими закупочную деятельность отдельных видов
юридических лиц (далее - законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц) и
действующим на момент объявления настоящей закупки Положением о закупке товаров работ
услуг для нужд АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
1.2. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой
закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения
извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в
такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или
уведомление об отзыве заявки получено Организатором до истечения срока подачи заявок на
участие в такой закупке. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более
заявок на участие в Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки на участие
в Конкурсе таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника,
поданные в отношении данного Конкурса, не принимаются к рассмотрению.
В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами и/или физическими лицами, в
том числе индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного участника
закупки (далее - группа лиц), требованиям, указанным в настоящей документации, должна в
совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо.
Подача заявки на участие в закупке группой лиц осуществляется в порядке, установленном
настоящей документацией, включая требования к форме и содержанию заявки. При этом такая
заявка должна быть подписана каждым из лиц, выступающих на стороне одного участника, либо
уполномоченным ими лицом и содержать документальное подтверждение полномочий такого
лица на подписание заявки от их имени. Также в заявке на участие в закупке должны быть
поименованы все лица, которые выступают на стороне участника закупки.
Заявка должна содержать документальное подтверждение полномочий определенного в
заявке лица на подписание договора с Заказчиком от имени таких лиц на случай, если по
результатам конкурентной закупки победителем определен участник, на стороне которого
выступало несколько лиц.
Лица, выступающие на стороне одного участника конкурентной закупки, не вправе
участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки.
Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех
участников конкурентной закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки,
поданной таким лицом самостоятельно.
1.3. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на
участие в Конкурсе, а Организатор не несет ответственности за данные расходы, независимо от
результатов Конкурса.
2. Информационное обеспечение проведения процедуры Конкурса
2.1 Извещение о проведении Конкурса размещается Организатором в ЕИС не менее чем за
(15) пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.
2.2 Организатор после размещения извещения о проведении Конкурса, может направить
приглашения к участию в Конкурсе потенциальным Участникам.
2.3 Организатор обеспечивает размещение Документации в ЕИС одновременно с
размещением извещения о проведении Конкурса. Документация должна быть доступна для
ознакомления на сайте в сети «Интернет» без взимания платы.
2.4 Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении Конкурса Организатор на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
12
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
копию Документации в печатном виде в соответствии с порядком, указанным в извещении о
проведении Конкурса.
2.5 Копия Документации предоставляется в печатном виде после внесения
заинтересованным лицом платы за предоставление копии Документации, если такая плата
установлена в извещении о проведении Конкурса. Размер указанной платы не должен
превышать расходы на изготовление копии Документации и доставку ее лицу, подавшему
указанное заявление, посредством почтовой связи, если возможность осуществления такой
доставки предусмотрена извещением о проведении Конкурса.
3. Внесение изменений в Документацию
3.1 До истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе Организатор по решению
Заказчика может внести изменения в извещение и Документацию. До начала проведения
процедуры вскрытия заявок на участие в Конкурсе Организатор по решению Заказчика вправе
продлить срок подачи заявок на участие в Конкурсе и соответственно перенести дату и время
проведения процедуры вскрытия заявок.
В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о
закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок
на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой
закупке.
3.2 Изменения, вносимые в извещение о закупке, Документацию, размещаются в ЕИС не
позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений,
предоставления указанных разъяснений. Участники самостоятельно отслеживают все
изменения, вносимые в Документацию, в ЕИС.
3.3 До подведения итогов закупки Организатор по решению Заказчика вправе изменить
дату рассмотрения предложений Участников и подведения итогов Конкурса.
4. Разъяснение положений Документации
4.1 Любой участник размещения закупки вправе направить запрос о разъяснении
положений извещения и (или) документации Конкурса при помощи функционала электронной
площадки не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в Конкурсе. Организатор вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный
запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в такой закупке.
Заказчик, Организатор рассматривает запросы о предоставлении разъяснений, полученные
не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Организатор размещает
разъяснения в ЕИС, с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого
поступил запрос.
Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки и
существенные условия проекта договора.
4.2 Начало срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии
со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в Документации - ГК РФ) на
следующий рабочий день после дня поступления Запроса.
4.3 Участник не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика или
Организатора.
5. Отказ от проведения Конкурса
Организатор по решению Заказчика вправе отменить закупку до наступления даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Извещение об отмене закупки
размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
После размещения извещения об отмене Конкурса Организатор по письменному запросу
участника закупки возвращает поданную им заявку на участие в Конкурсе, включая обеспечение
13
заявки на участие в Конкурсе в случае, если оно было предоставлено участником, в порядке,
предусмотренном документацией о Конкурсе.
По истечении срока отмены закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2. Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и до заключения договора Организатор по решению Заказчика
вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
6. Требования к Участникам
6.1 Участник, претендующий на заключение договора, должен соответствовать
следующим требованиям:
6.1.1.
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
6.1.1.1. Соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о
конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и
общедоступных
государственных
реестрах,
размещенных
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти
информация и документы);
6.1.2.
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
6.1.3.
неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
6.1.4.
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
6.1.5.
отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Реестре недобросовестных Поставщиков сведений об
Участниках закупки;
6.1.6.
отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 22314
ФЗ Реестре недобросовестных Поставщиков сведений об Участниках закупки;
6.1.7.
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6.1.8.
отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к
административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
6.1.9.
обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
6.1.10.
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;
6.1.11.
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
6.2 Вышеуказанные требования к Участнику также устанавливаются к соисполнителям
(субподрядчикам), привлекаемым Участником для исполнения договора.
6.3 Заказчик, Организатор вправе на любом этапе проверить соответствие Участников и
привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в
Документации, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей,
технологического оборудования и трудовых ресурсов.
6.4 При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Заявке,
несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей
(субподрядчиков)
требованиям,
установленным
к
Участникам,
соисполнителям
(субподрядчикам), несоответствия выполняемых работ требованиям, установленным
Документацией к работам, являющейся предметом закупки, Комиссия отстраняет такого
Участника от дальнейшего участия в процедуре закупке на любом этапе его проведения.
15
6.5 Требования к Участникам, установленные Заказчиком, предъявляются в равной мере
ко всем Участникам. Предъявление к Участникам иных требований, за исключением требований
установленных Документацией, не допускается.
6.6 Условия конкурса предусматривают предоставление приоритета товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
6.7 Приоритет предоставляется в порядке и на условиях, установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». При осуществлении конкурса устанавливается приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – Приоритет).
Настоящий подраздел применяется исходя из информации, установленной в подразделе
5.1 Информационной карты.
6.7.1 Если в подразделе 5.1 Информационной карты установлен режим запрета закупки
иностранной продукции, то не допускается заключение договора на поставку такой продукции
(на поставку товара иностранного происхождения на оказание услуг иностранным лицом / на
выполнение работ иностранным лицом) – соответствующая заявка отклоняется при
рассмотрении заявок (раздел 12).
6.7.2.
Если в подразделе 5.1 Информационной карты установлен режим
ограничения закупки иностранной продукции, то не допускается заключение договора на
поставку такой продукции, если была подана и по результатам рассмотрения заявок допущена
заявка с российской продукцией (на поставку товара российского происхождения / на оказание
услуг российским лицом / на выполнение работ российским лицом), – соответствующая заявка
отклоняется при рассмотрении заявок (раздел 12).
6.7.3.
Если в подразделе 5.1 Информационной карты установлен режим
преимущества российской продукции, то при оценке и сопоставлении заявок, а также их
ранжировке (критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок раздела 13),
осуществляется снижение на 15% (пятнадцать процентов) итоговой стоимости заявки (цены
Договора), поданной и допущенной заявки с российской продукцией (на поставку товара
российского происхождения / на оказание услуг российским лицом / на выполнение работ
российским лицом).
6.7.4.
Состав и требования к информации и перечню документов, которые
подтверждают страну происхождения товара в целях предоставления национального режима,
установлены в Техническом задании.
7. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
7.1 Участник должен включить в состав Заявки следующие документы, подтверждающие
его соответствие требованиям, указанным в пункте 6.1:
7.1.1. Копия свидетельства о государственной регистрации, о внесении записи об
Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц/ свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо Лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц (Форма N Р50007) для организаций,
образованных после 01.01.2017;
7.1.2. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении
Конкурса/ выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
7.1.3. Копии учредительных документов Участника, а также все изменения, внесенные в
них, соответствующие свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах;
7.1.4. Копии документов об избрании (назначении) на должность единоличного
исполнительного органа юридического лица.
16
В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа Участника выступает
управляющий или управляющая организация, Участник должен также предоставить договор о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей
организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий
и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего
(управляющей организации).
7.1.5. Копия доверенности, подтверждающую полномочия лица, подписавшего Заявку на
участие в Конкурсе, в случае, если Заявка подписана лицом, не имеющим права действовать от
имени юридического лица без доверенности.
7.1.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя;
7.1.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для Участника выполнение работ (поставка товара, оказание услуг), являющихся
предметом договора, являются крупной сделкой;
7.1.8. Копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и формата ее представления в электронной
форме, утвержденной приказом ФНС России от 23 ноября 2022 N ЕД-7-8/1123@ , датированную
не ранее чем за 2 (два) месяца до даты опубликования Извещения о проведении Конкурса в ЕИС;
7.1.9. Копию банковской гарантии (в случае предоставления обеспечения в форме
банковской гарантии) с последующим предоставлением оригинала банковской гарантии в
течение 1 рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе (если
обеспечение назначено в Информационной карте).
В случае, если банковская гарантия подписана лицом, не имеющим права действовать от
имени банка без доверенности, представляется копия доверенности, подтверждающая
полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию, как в составе заявки, так и вместе с
оригиналом банковской гарантии. В случае, если в составе заявки Участника приложена копия
доверенности, данный документ заверяется Участником закупки;
7.1.10. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
7.1.11. В случае подачи заявки коллективными участниками:
Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупок, должны иметь
соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации, в котором должны быть определены:

права и обязанности сторон как в рамках участия в Закупочной процедуре, так и в
рамках исполнения договора;

лидер коллективного Участника закупки, который в дальнейшем представляет
интересы каждой из организаций, входящих в состав коллективного участника, во
взаимоотношениях с Организатором закупки и Заказчиком;

солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках,
заключением и последующем исполнением договора;

что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются с
лидером, при этом по соглашению сторон допускается изменение указанного порядка в случае,
если это было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке;

иные положения, предусмотренные документацией о закупке.
7.2 Документы, указанные в пунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6 предоставляются в составе Заявки в
зависимости от статуса Участника (юридическое или физическое лицо).
7.3 Вышеуказанные требования к документам также установлены к соисполнителям
(субподрядчикам), привлекаемым Участником для исполнения договора.
7.4 Предполагается, что Участник изучил все инструкции, формы, условия, технические
требования и другую информацию, содержащуюся в настоящей Документации. Неполное
17
представление документов, предоставление документов с отклонением от установленных в
настоящей Документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об
Участнике или о Предмете Конкурса является основанием отказа в допуске Участника к участию
в Конкурсе.
7.5 В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый
документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую
причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Комиссии в
соответствии Участника данному требованию. Такая справка будет рассмотрена Комиссией,
однако она не заменяет отсутствующий документ.
8. Подготовка Заявок
8.1 Общие требования к Заявке.
Заявка на участие в Конкурсе размещается Участником процедур закупки на ЭТП в форме
электронного документа и подписывается ЭП в соответствии с правилами, установленными на
ЭТП.
8.1.1. Участник должен подготовить заявку, состоящую из:
Согласие участника конкурса в электронной форме на выполнение работы на условиях,
предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам
проведения конкурса в электронной форме (такое согласие дается в произвольной форме).
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в Конкурсе
(отсканированный оригинал банковской гарантии, в случае предоставления обеспечения в виде
банковской гарантии)
 опись документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе;
 форма 1 – «Письмо о подаче заявки на участие в Конкурсе»;
 форма 2 – «Анкета Участника»;
 форма 3 – «Декларация соответствия Участника Конкурса»;
 форма 9 – «Согласие на обработку персональных данных»;
 форма 10 – «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами» с Приложениями;
 форма 11 – «Опыт участника конкурса» (Не предоставление не является основанием для
отклонения);
 форма 12 – «Справка о материально-технических ресурсах»
 форма 13 – «Предложение об объекте закупки»;
 форма 6 – «План распределения объемов выполнения работ между генеральным
исполнителем и соисполнителями». Данная форма предоставляется только в том случае, если
Заявка подается генеральным исполнителем;
 документы, перечисленные в пункте 7.1, подтверждающие соответствие Участника
требованиям настоящей Конкурсной Документации (пункт 6.1);
Предоставление вышеуказанных документов также относится и к соисполнителям
(субподрядчикам), привлекаемым Участником для исполнения договора.
8.1.2. При описании условий и предложений Участников должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
8.1.3. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников, не должны допускать
двусмысленных толкований.
8.1.4. В документах Заявки, заполняемых по формам, приведенным в настоящей
Документации о Конкурсе, не допускаются никакие изменения, кроме дополнения их требуемой
информацией. Содержащиеся в формах таблицы и формуляры должны быть заполнены по всем
графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах должна быть объяснена. По
каждому Лоту оформляется отдельная Заявка с приложением полного комплекта документов,
предусмотренных Документацией.
8.1.5. Никакие вставки между строчками, подчистки или приписки не будут иметь силу, за
исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими
Заявку на участие в Конкурсе.
18
8.1.6. Заявка на участие в Конкурсе, не соответствующая требованиям настоящей
Документации, может рассматриваться как не отвечающая требованиям Документации.
8.1.7. В составе конкурсной заявки участник должен представить ценовое предложение подать форму № 1 – «Письмо о подаче заявки на участие в Конкурсе».
8.1.8. Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.
8.1.9. Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.
8.1.10. Предложение участника о цене, содержащееся в ценовом предложении не должно
превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в
документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу
закупаемых товаров, работ, услуг, в ценовом предложении должны быть указаны цены за
единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу,
предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в
документации (с учетом НДС и без учета НДС).
8.2 Порядок подготовки Заявки в электронном виде
8.2.1. Участник должен подготовить Заявку в электронном виде, включающую
электронные версии всех документов.
8.2.2. Документы предоставляются в электронном виде в нередактируемом, а также
редактируемом формате, с обязательным соблюдением следующих условий:
 нередактируемый формат pdf ;
 редактируемый формат doc, xls и пр. (требование о предоставлении редактируемого
формата не распространяется на копии официальных документов - сертификатов, лицензий и
пр.).
8.2.3. Каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Все файлы
не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их
печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было бы понятно, какой
документ в каком файле располагается. Все таблицы должны иметь порядковую нумерацию.
8.3 Требования к сроку действия Заявки
8.3.1. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее 90 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема Заявок. Указание меньшего срока может быть
основанием для отклонения Заявки.
8.3.2. При исключительных обстоятельствах Организатор по решению Заказчика может
просить Участников продлить срок действия их Заявок. Такая просьба и ответ на нее должны
оформляться в виде письма или факсимильного сообщения. Участник может отказать в
удовлетворении такой просьбы, при этом его Заявка действует в течение первоначально
установленного срока. Участнику, удовлетворившему такую просьбу, не будет вменено в
обязанность или разрешено вносить иные изменения в его Заявку.
8.4 Требования к языку Заявки
8.4.1. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением случая, указанного в пункте 8.4.2.
8.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке,
могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих
документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При
выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке
Заказчик будет принимать решение на основании перевода.
8.4.3. Заказчик, Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на
русский язык.
8.5 Требования к валюте Заявки
8.5.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть
выражены в российских рублях.
19
8.6 Порядок формирования цены договора
8.6.1. Цена договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов, в
том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей, связанных с выполнением работ, оказанием услуг.
8.6.2. Цена Договора, заключаемого по результатам Конкурса, преимущественно является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и проектом договора,
являющегося неотъемлемой частью к настоящей документации.
8.7 Закупка с разбиением на лоты (при проведении многолотовых закупок)
8.7.1. Участник может подать Заявку на любой лот, любые несколько лотов или все лоты
по собственному выбору. Разбиение на лоты установлено в Извещение о проведении Конкурса.
При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача Заявки на часть
лота по отдельным видам или объемам выполнения работ.
8.7.2. Оценка Заявок и определение Победителя будет осуществляться независимо по
каждому из лотов.
9. Изменения в Заявках и их отзыв
9.1 Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок.
9.2 Уведомление Участника об отзыве должно быть составлено по форме 5 «Уведомление
об изменении или отзыве Заявки» и получено Организатором не позднее окончательного срока
подачи Заявок на участие в Конкурсе, указанного в пункте 10 Информационной карты.
10. Вскрытие Заявок на участие в Конкурсе
Организатору на ЭТП автоматически в срок, установленный в пункте 10 Информационной
карты, открывается доступ к заявкам.
В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок на участие в
Конкурсе при условии, что поданные ранее Заявки на участие в Конкурсе таким Участником не
отозваны, все Заявки на участие в Конкурсе такого Участника, поданные в отношении данного
Конкурса, не принимаются к рассмотрению.
В случае, если в установленный Документацией срок через ЭТП не поступила ни одна
заявка, Конкурс считается несостоявшимся.
В случае, если в установленный Документацией срок через ЭТП поступила одна заявка,
Конкурс признается несостоявшимся. Факт несостоявшегося Конкурса, отражается
Организатором в протоколе.
11. Экспертная группа
11.1 Созданная Комиссией экспертная группа действует от имени и по поручению
Комиссии. Комиссия созданием экспертной группы наделяет ее соответствующими
полномочиями согласно настоящей Документации. При этом ответственность за все действия
экспертной группы возлагается на Заказчика, Организатора.
11.2 Все документы, подготовленные экспертной группой, имеют юридическую силу, если
они рассмотрены и утверждены Закупочной комиссией в соответствии с Документацией.
12. Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе
12.1.1. Рассмотрение заявок осуществляется, в сроки, установленные в пункте 11
информационной карты.
12.1.2. В рамках рассмотрения последовательно выполняются следующие действия:
20
12.1.2.1 проверка заявок на соблюдение требований документации к оформлению заявок;
12.1.2.2 отклонение (не допуск) участников закупки, заявки, которых, по мнению членов
комиссии, не соответствуют требованиям документации о закупке;
12.1.2.3 допуск участников закупки к участию в Конкурсе, которые, по мнению комиссии,
соответствуют требованиям извещения, документации.
12.1.3. Если по результатам рассмотрения, к дальнейшему участию в процедуре допущен
один участник, заявка которого является соответствующей требованиям извещения
и документации, Комиссия вправе признать Конкурс несостоявшимся.
12.1.4. Заказчиком может быть принято решение о заключении договора с таким
участником.
12.1.5. Если
Конкурс
признан
несостоявшимся
и
принято
решение
о заключении договора с участником, Организатором также составляется протокол
о результатах закупки.
12.2 Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе могут проводиться
одновременно или последовательно.
12.3 Организатор проводит рассмотрение Заявки на участие в Конкурсе на соответствие
следующим требованиям:
12.3.1. Соответствие предмета Заявки на участие в Конкурсе предмету Конкурса,
указанному в Документации, в том числе по количественным показателям (количество
предлагаемого к поставке товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг; сроки
поставки, выполнения работ, оказания услуг, гарантийный срок товара).
12.3.2. Наличие и надлежащее оформление документов, определенных Документацией
в пункте 8.1.
12.3.3. Наличие согласия Участника с условиями проекта договора, содержащегося
в Документации.
12.3.4. Наличие
обеспечения
Заявки
на
участие
в
Конкурсе,
если
в Документации установлено данное требование.
12.3.5. Не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся
предметом закупки), содержащегося в Заявке на участие в Конкурсе, над начальной
(максимальной) ценой предмета договора (лота), установленной Организатором в
Информационной карте и Извещении.
12.3.6. Отсутствие сведений об Участнике Конкурса в реестре недобросовестных
поставщиков, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на ведение реестра недобросовестных поставщиков, если в документации
было установлено такое требование.
12.3.7. Отсутствие недостоверных сведений в представленной Участником заявке,
поданной на участие в Конкурсе, несоответствия Участника закупки установленным
Документацией о Конкурсе требованиям к Участникам Конкурса несоответствия предлагаемой
к поставке Продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг требованиям, установленным
Документацией.
12.4. Организатором проводится проверка информации об Участниках, в том числе
осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и деловой репутации
Участников.
12.5. Организатор вправе запросить Участников о предоставлении разъяснений положений
поданных ими Заявок.
12.6. Организатор с письменного согласия Участника может исправить очевидные
арифметические и грамматические ошибки в Заявке Участника.
12.7. При наличии расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами,
предпочтение отдается сумме, выраженной словами.
При наличии расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной
в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество имеет единичная
расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно очевидно
произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких
случаях преимущество имеет общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.
21
12.8. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия
и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые
Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по договору.
12.9 Отклонение (не допуск) Участников закупки, заявки, которых, по мнению членов
комиссии, не соответствуют требованиям документации о закупке производятся на основании
пункта 15;
12.10 В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и проверки
информации об Участниках Комиссией отклонены все Заявки на участие в Конкурсе, Комиссия
принимает решение о признании такого Конкурса несостоявшимся.
В случае подачи одной заявки на участие в Конкурсе или если только одна заявка не
отклонена Комиссия признает Конкурс несостоявшимся.
12.11 Организатор может запросить Участников предоставить необходимые разъяснения
к их Заявкам, в том числе отсутствующие документы.
12.12 В случае если Документацией предусмотрено два и более лота, Конкурс признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отклонении
всех заявок на участие в Конкурсе в отношении этого лота.
12.13 В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе была
подана только одна заявка или только одна Заявка на участие в Конкурсе не была отклонена, то
оценка и сопоставление такой заявки не проводится.
13.
Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок
Для оценки заявок Организатором применяется бальная система оценки заявок с учетом
предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом и Порядком
оценки заявок, установленном Правительством Российской Федерации.
В настоящей документации применяются следующие термины:
«оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации
о закупке, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях)
участников закупки, которые не были отклонены;
«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности
критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100;
«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.
Сумма величин значимости критериев оценки составляет 100 процентов. Для оценки
заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма
рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
В установленных случаях оценка и сопоставление заявок производится с учетом
предоставления национального режима в соответствии с п. 5.1 Информационной карты
Документации.
Для оценки заявок участников закупки устанавливаются следующие критерии:
Таблица № 1
Номер
Коэффициент
критер
Значимость
Наименование критерия оценки заявок
значимости
ия
критерия
критерия
оценки
22
1.
Цена договора
2.
Квалификация участников
Сумма величин значимости всех критериев оценки,
предусмотренных конкурсной документацией
60%
0,60
40%
0,40
100 %
1,00
Настоящий пункт определяет порядок оценки заявок, величины значимости критериев
оценки заявок для оценки заявок, осуществляемых комиссией по закупкам в целях выявления
лучших условий исполнения договора.
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, величины их значимости,
установленных в настоящем пункте.
Не указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут
применяться для целей оценки заявок.
13.1. Оценка заявок по критерию «Цена договора».
Для получения рейтинга заявки по критерию «Цена договора» количество баллов,
присуждаемых i-й заявке по указанному критерию, умножается на соответствующий
указанному критерию коэффициент значимости. Дробное значение рейтинга округляется до
двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления, а в случае,
получения одинаковых значений по предложениям двух и более участников, значение рейтинга
округляется до необходимого количества знаков после запятой.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора», определяется по
формуле:
а) в случае если Цmin > 0,
,
где:
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
б) в случае если Цmin ≤0,
,
где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.
60% - значимость указанного критерия.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
13.2. Оценка заявок по критерию «Квалификация участников».
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
1.
1.
Перечень показателей
Значение
Опыт участника по выполнению
договоров (контрактов) на проектноизыскательские и строительномонтажные
работы
по
строительству,
реконструкции,
модернизации,
техническому
перевооружению,
поставке
оборудования
на
объектах
теплоэнергетики, связанных с предметом
договора, а также работ сопоставимого
характера за период 2023-2025 гг.
Под работами сопоставимого характера
подразумеваются проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы и пусконаладку комплекса технических средств
Для заказчика лучшим условием исполнения
договора (контракта) по показателю оценки
является наибольшее значение показателя.
Количество баллов, присуждаемых по
Баллы
НЦБ
i ), определяется по
показателю оценки (
формуле:
, где
40% - значимость указанного критерия,
100
Ki
- предложение участника закупки, заявка
(предложение) которого оценивается – объем
стоимости
договоров
(контрактов)
по
выполнению договоров (контрактов) на
проектно-изыскательские
и
23
автоматизированных систем телеметрического
контроля и управления технологическими
объектами
оснащенных
оборудованием
(контроллерами) отечественного производства
и отечественным программным обеспечением,
предназначенным для обеспечения работы в
реальном времени систем сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об
объекте мониторинга и управления (SCADA).
2. Выполнение работ подтверждается
Формой 11 – опыт участника конкурса
с приложением копий договоров и
актов сдачи-приемки выполненных
работ по форме КС-2, справок о
стоимости выполненных работ по
форме КС-3, либо актов приемапередачи и счет-фактурой
строительно-монтажные
работы
по строительству, реконструкции,
модернизации,
техническому
перевооружению,
поставке
оборудования
на
объектах
теплоэнергетики, связанных с предметом
договора, а также работ сопоставимого
характера, в 2023-2025 гг.;
K max -
максимальное предложение из
предложений по показателю оценки, сделанных
участниками закупки.
* Неисполненные (действующие), а также ненадлежащее исполненные договора (контракты)
для расчета баллов по настоящему показателю критерия оценки учитываться не будут.
Надлежаще исполненным договором (контрактом) считается договор (контракт), обязательства
по которому полностью исполнены участником закупки, полностью приняты заказчиком,
отсутствуют на день окончания подачи заявок, вступившие в законную силу судебные акты,
вынесенные не в пользу участника закупки, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением участником закупки своих обязательств по договору (контракту), отсутствуют на день
окончания подачи заявок взысканные с участника закупки неустойки (штрафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением участником закупки своих обязательств по
договору (контракту).
В случае предоставления в составе заявки нескольких копий одного и того же договора
(контракта) при расчете баллов комиссией заказчика будут учтены сведения только одного договора
(контракта).
В случае отсутствия в составе заявки участника копий исполненных Договоров (Контрактов)
(приложений и изменений к ним при наличии) и/или надлежаще оформленных актов выполненных
работ, и/или иных предусмотренных настоящей документацией документов, подтверждающих
сведения по критериям «качество работ, услуг и (или) квалификация Участника при размещении
заказа на выполнение работ, оказание услуг»:
- на наличие у Участника закупки успешного опыта по выполнению договоров (контрактов) на
проектно-изыскательские
и
строительно-монтажные
работы
по
строительству, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению,
поставке оборудования объектов теплоэнергетики, связанных с предметом договора, а
также работ сопоставимого характера.
Такой договор (контракт) при определении баллов по настоящему критерию не будет
учитываться.
В случае противоречия между заполненной формой № 11 и представленными копиями
договоров (контрактов), документов о приемке и (или) оплате выполненных работ в соответствии с
условиями договора (контракта), такой договор (контракт) учтен не будет.
В случае несоответствия сумм, указанных в Договорах (Контрактах) на момент их заключения
(либо документально подтвержденного изменения) и отчетных документах (оформленных актов) к
таким Договорам (контрактам) на момент их исполнения, комиссия будет учитывать суммы,
указанные в актах выполненных работ, при условии документального подтверждения выполнения
работ по Договору (Контракту) в полном объеме.
Не подлежат оценке Договоры (Контракты), предоставленные по данным критериям в случаях,
когда Предметом Договора (Контракта) не является на проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по строительству, реконструкции,
модернизации, техническому перевооружению, поставке оборудования объектов
24
теплоэнергетики, связанных с предметом договора, а также работ сопоставимого характера за
период 2023-2025 гг.
13.3. Суммирование оценок по критериям «Цена договора» и «Квалификация Участников» дает
окончательную оценку предложения Участника по данному Лоту.
Победителем Конкурса по каждому лоту признается Участник, набравший наибольшее
количество баллов, и Заявке которого Закупочной комиссией присвоен первый номер.
Остальные Заявки ранжируются с присвоением порядковых номеров по мере уменьшения
выгодности предложений Участников.
В случае, если в нескольких Заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Конкурсе,
которая
поступила
ранее
других
Заявок
на
участие
в Конкурсе, содержащих такие условия.
13.4. Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Заявок на участие в
Конкурсе не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не участвующим в
процессе оценки Заявок на участие в Конкурсе ни вовремя, ни после оценки.
13.5. Заказчик в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2024 № 1875, устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
14. Подведение итогов
14.1 На основании результатов рассмотрения, оценки Заявок на участие в Конкурсе
Комиссией могут быть приняты следующие решения:
 Об определении лучшей Заявки на участие в Конкурсе.
 О признании Конкурса несостоявшимся.
 О проведении переторжки.
 Об отклонении всех заявок на участие в Конкурсе.
 Об отказе от проведения Конкурса.
 О проведении дополнительной оценки заявок на участие в Конкурсе.
 Об отклонении (не допуске) Участников закупки, Заявки, которых, по мнению членов
Комиссии, не соответствуют требованиям документации о закупке.
14.2 По результатам рассмотрения и оценки Заявок на участие в Конкурсе в электронной
форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов на
участие в таком Конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании
Комиссии ее членами.
14.3 Протокол рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов Конкурса не позднее чем
через 3 (три) дня с момента его подписания, будет размещен в ЕИС.
14.4 Признание Конкурса несостоявшимся
14.4.1. Причины признания закупки несостоявшейся:
а) не подано ни одной заявки на участие в закупке;
б) по результатам проведения закупки все заявки на участие в закупке отклонены;
в) на участие в закупке подана только одна заявка;
г) по результатам проведения закупки отклонены все заявки, за исключением одной заявки
на участие в закупке;
д) по результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все Участники
закупки.
14.4.2. В случае, если по результатам рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе в
электронной форме Закупочная комиссия отклонила все такие Заявки или только одна такая
Заявка и подавший ее Участник соответствуют требованиям, установленным Документацией,
Конкурс признается несостоявшимся.
При этом Комиссией может быть принято решение:
• о заключении договора с Участником, подавшим единственную Заявку,
соответствующую требованиям и условиям Документации, или Участником, Заявка которого
25
единственная признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным
Документацией, по цене, предложенной таким Участником;
• об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;
14.4.3. В случае признания соответствующей требованиям Документации только одной
Заявки, итоговый рейтинг такой Заявки не рассчитывается.
14.5 Порядок и условия проведения переторжки
14.5.1. Комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е.
предоставить Участникам закупки возможности добровольно повысить предпочтительность их
заявок на участие в закупке, путем снижения первоначально указанной в Заявке на участие в
закупке цены.
14.5.2. На процедуру переторжки в обязательном порядке приглашаются Участники
закупки, Заявки на участие в закупке которых не были отклонены. Комиссия также вправе
допускать к переторжке альтернативные предложения Участников закупки, при наличии
таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с
основными.
14.5.3. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых ценовых
предложений, определенные Комиссией, указываются в приглашениях для участия в
переторжке.
14.5.4. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней,
тогда его Заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
14.5.5. Предложения Участника закупки по увеличению цены заявки на участие в закупке
не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его
Заявка на участие в закупке, остается действующей с ранее объявленной ценой.
14.5.6. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются соответствующим
протоколом.
14.5.7. Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны
представить Организатору закупки откорректированные с учетом новой цены, полученной
после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение в составе Заявки.
Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий
Заявки. В случае изменения иных условий Заявки, не относящихся к коммерческому
предложению участника, такие документы Комиссией не рассматриваются, а условия не
принимаются во внимание. В случае непредоставления откорректированных с учетом новой
цены, полученной после переторжки, документов, такой Участник считается не участвовавшим
в процедуре переторжки, его Заявка на участие в закупке остается действующей с ранее
объявленной ценой.
14.5.8. Порядок проведения процедуры переторжки на ЭТП определяется действующими
Инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.
14.5.9. Процедура переторжки может проводиться столько раз, сколько необходимо для
выбора Победителя в пределах срока рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.
14.5.10. После проведенной переторжки Закупочная Комиссия проводит сопоставление
Заявок на участие в закупке с учетом поступивших предложений по переторжке в соответствии с
системой критериев оценки и сопоставления, установленной Документацией.
14.5.11. На основании результатов оценки Заявок на участие в закупке Комиссией каждой
Заявке на участие в закупке, относительно других по мере уменьшения степени выгодности,
содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Первый
номер присваивается Заявке на участие в закупке, которая набрала наибольшее количество
баллов.
15. Отклонение заявок
15.1 По результатам рассмотрения Заявок и проверки информации об Участниках,
проведенных Заказчиком, Организатором, Комиссия вправе отклонить Заявку на участие в
Конкурсе в следующих случаях:
 Несоответствия предмета Заявки на участие в Конкурсе предмету закупки, указанному в
Документации, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества
26
предлагаемого к поставке товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; срока
поставки, выполнения работ, оказания услуг, гарантийного срока товара и т.д.) или иным
показателям предлагаемого к поставке товара, в случае если такие требования установлены в
документации.
 Отсутствия документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах
недостоверных или неполных сведений об Участнике и привлекаемых им соисполнителей
(субподрядчиков) или о закупаемых товарах (работах, услугах).
 Отсутствия обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, если в Документации установлено
данное требование.
 Несогласия Участника с условиями проекта договора, содержащегося в Документации.
 Наличия предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом
закупки), цене единичных расценок, содержащихся в Заявке на участие в Конкурсе,
превышающих установленную начальную (максимальную) цену договора (лота) над начальной
(максимальной) ценой предмета договора (лота), ценой единичных расценок, установленных
Заказчиком (Организатором) в Информационной карте и Извещении;
 Не представления Участником Организатору письменных разъяснений положений
поданной им Заявки на участие в Конкурсе по письменному Запросу Организатора, в том числе
несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами,
выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой,
полученной в результате умножения единичной расценки на количество.
 Наличие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в
пункте 6.1.6.
 В случае выявления недостоверных сведений в представленной Участником закупки
Заявке на участие в Конкурсе, несоответствия Участника установленным Документацией
требованиям к Участникам несоответствия предлагаемого к поставке товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Документацией к товарам, работам,
услугам, являющихся предметом закупки.
 Указание срока действия заявки менее чем установлено пункте 8.3.1.
 Отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки
субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре сведений о членах саморегулируемых
организаций и их обязательствах, осуществляющихся соответствующим Национальным
объединением саморегулируемых организаций (сформированном и ведущимся согласно ч.ч. 3 5 ст. 55.17 ГрК РФ) в случае, когда требование членства в саморегулируемой организации
установлено в документации и требуется законодательно для исполнения договора, в т.ч.:
- совокупный размер обязательств, принятых на себя участником закупки по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;
- предложение участника закупки о цене договора превышает уровень ответственности
участника в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой
организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
16.
Порядок заключения договора
16.1 Договор заключается на основании итогового протокола по подведению итогов
Конкурса на условиях, указанных в Документации о Конкурсе, и в заявке, поданной
участником Конкурса, с которым заключается договор. Цена договора, заключаемого по
итогам Конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
установленную Организатором (Заказчиком) при проведении Конкурса, цену договора,
указанную в заявке участника, с которым заключается договор, и может быть снижена по
соглашению сторон. Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке.
27
16.2 Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием
программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно Участника такой конкурентной закупки
и Организатора (Заказчика). В случае наличия разногласий по проекту договора,
направленному Организатором (Заказчиком), участник такой закупки составляет протокол
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим
Извещению, Документации и своей Заявке, с указанием соответствующих положений данных
документов. Протокол разногласий направляется Организатору (Заказчику) с использованием
программно-аппаратных средств ЭТП. Организатор (Заказчик) рассматривает протокол
разногласий и направляет Участнику такой закупки доработанный проект договора либо
повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
16.3 Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее, чем
через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС
итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае
необходимости одобрения органом управления Организатора, Заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в
антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Организатора, Комиссии,
оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять)
дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по
результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Организатора, Комиссии,
оператора электронной площадки.
16.4 Порядок заключения договоров с несколькими участниками, Заявки которых
содержат лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяется в
Документации.
16.5 В случае если Участник, представивший Заявку, признанную лучшей, не представил
Организатору (Заказчику) подписанный со своей стороны договор в соответствии с порядком
установленном п. 14.2, 14.3 Документации, либо представил договор, несоответствующий
договору, размещенному в составе настоящей Документации, или представил договор с
протоколом разногласий и/или оговорками, или не предоставил обеспечение исполнения
обязательств по Договору, такой Участник считается уклонившимся от заключения договора.
16.6 Участник, представивший Заявку, признанную лучшей, в течение срока,
установленного договором, должен представить Заказчику, Организатору обеспечение
исполнения договора, в случае, если в Документации было установлено такое требование.
Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, предусмотренными в
Документации, проекте договора.
16.7 В случае если Участник, представивший Заявку, признанную лучшей, уклонился от
заключения договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора, если по условиям
проекта договора обеспечение требуется до момента его заключения, а также в Документации
было установлено требование по обеспечению исполнения договора. Комиссия вправе
пересмотреть итоги конкурентной закупки и определить другую лучшую Заявку, или
рекомендовать провести новую конкурентную процедуру.
16.8 В случае если победителем признан участник конкурентной закупки, на стороне
которого выступало несколько физических или юридических лиц, Заказчиком (Организатором)
заключается один договор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими
на стороне такого участника закупки, при этом непосредственно подписание договора может
осуществляться одним лицом, обладающим соответствующими полномочиями.
16.9 В случае если по нескольким лотам лучшими определены Заявки одного и того же
Участника, с таким Участником по каждому лоту должен быть заключен отдельный договор.
16.10 Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями, Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.
16.11 В случае если Участник уклонился от заключения договоров или с поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) расторгнуты договоры по решению суда в связи с
существенными нарушениями ими договоров, сведения о таком Участнике или поставщике
28
(исполнителе, подрядчике) направляются в установленном в законодательстве порядке для
включения в реестр недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской
Федерации (https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier).
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения заключенного договора.
17. Право на обжалование
17.1. Любой Участник процедур закупки, который заявляет, что понес или может понести
убытки в результате нарушения своих прав Организатором, Заказчиком закупки или
отдельными членами закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении
разногласий, связанных с проведением закупок (далее — разногласий), либо обратиться с
жалобой на действия или бездействие сотрудников Организатора, Заказчика в связи с
проведением закупок в течение 10 дней со дня подведения итогов закупки в письменном виде на
имя Председателя Комиссии.
17.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров,
связанных с проведением закупочных процедур Участники закупок, Организатор, Заказчик,
Комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и
разногласий в добровольном порядке.
17.3. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их
Участника и лиц, производивших закупку, Председатель Комиссии в течение десяти дней со дня
получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:
17.3.1. обоснование мотивов принятия решения;
17.3.2. меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного
или частичного разрешения разногласий.
17.4. Споры между Участниками и Организатором, Заказчиком закупок, проведенных на
ЭТП в сети Интернет, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих
площадках.
17.5 Нормы настоящего пункта Документации не могут рассматриваться как какое-либо
ограничение права обращения участников процедур закупок в суд.
29
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Письмо о подаче заявки на участие в Конкурсе (форма 1)
(представляется в составе предложения участника о цене договора)
начало формы
Бланк Участника
№____________________
От «_____» _______________20___ года
Заявка на участие в Конкурсе в электронной форме на ____________________
(указывается наименование закупки)
Изучив извещение о проведении Конкурса в электронной форме (Далее – Конкурс в
электронной форме) № _______________ от «__» _______ 20__ (указывается номер извещения о
проведении Конкурса в электронной форме на официальном сайте Единой информационной
системы), настоящим
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного
участника)
расположенное по адресу
_________________________________________________________________________________,
(почтовый адрес Участника)
предлагает заключить договор на
_________________________________________________________________________________,
(наименование предмета Конкурса согласно Документации)
выражает согласие исполнить все приведенные в нем условия договора.
1. Сведения об участнике закупки, а также сведения о принадлежности участника
закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства: указаны в Анкете участника
закупки.
2. Предложение о цене договора не превышает начальную (максимальную) цену
договора, установленную в извещении о проведении Конкурса в электронной форме и включает
в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и
прочие сборы, которые исполнитель/поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями
договора или на иных основаниях. Условия оплаты соответствуют проекту договора,
размещенному в извещении о проведении Конкурса в электронной форме.
При этом:
Итоговая стоимость заявки, руб. без НДС,
____________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
кроме того НДС, руб.
____________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
Итого,
стоимость заявки, руб. с НДС,
____________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
30
3. Данная заявка подается с пониманием того, что:
- Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с
подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в
законодательстве Российской Федерации;
- Заказчик оставляет за собой право:
1) отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену
договора (цену закупки);
2) принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации о
проведении настоящего конкурса;
3) отклонить все заявки.
При подаче настоящей заявки ______________ (указывается наименование участника
закупки) принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки на участие в
закупке:
1)
не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою заявку в течение срока
ее действия после истечения срока окончания подачи заявок;
2) предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или
информацию, приведенные в составе заявки;
3)
обязуется представить справку о цепочке собственников с подтверждающими
документами до заключения договора;
4)
заключить договор в порядке и на условиях, установленных документацией о
проведении настоящего конкурса в электронной форме, в случае признания ________________
(указывается наименование участника закупки) участником, предложившим наилучшую
заявку, либо единственным участником, соответствующим требованиям документацией о
проведении настоящего конкурса в электронной форме.
Предложение Участника по критериям оценки:
N
п/п
Наименование показателя критерия оценки заявок
Единица
измерения
1.
Критерий «Квалификация участников закупки»:
1.1
Руб.
Значение
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение срока установленного
требованием документации о проведении настоящего конкурса в электронной форме.
Участник добровольно увеличивает срок действия своей оферты на __________ дней.
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату
и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой
формы) и юридический адрес.
3. Участник заполняет информацию о предложении Участника по критериям оценки
4. Участник может увеличить срок действия Заявки. Заказчик имеет право предложить участнику,
занявшему второе место заключить договор, в период действия заявки в случае отказа победителя
заключить договор по результатам настоящей закупки. Не указание такого срока не является
основанием для отклонения
5. Представляется в составе предложения участника о цене договора.
31
6. Если в Техническом задании установлено требование об установлении понижающего
коэффициента к сметной стоимости работ/услуг на основании сметной документации,
являющейся неотъемлемым приложением к данному разделу (Техническому заданию), Участник
должен установить величину понижающего коэффициента, выраженного в числовом значении до
сотых и не превышающего 1. Цена Заявки Участника должна соответствовать предложенному
понижающему коэффициенту, умноженному на сметную стоимость работ/услуг, являющуюся
приложением к Техническому заданию.
32
Анкета Участника (форма 2)
начало формы
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
Наименование
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН/КПП Участника
5.
Дата постановки на учет в налоговом
органе
6.
ОКОПФ Участника
7.
ОКПО Участника
8.
ОГРН Участника
9.
ОКТМО Участника
10.
Юридический адрес
11.
Почтовый адрес
12.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
13.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
14.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
15.
Факс Участника (с указанием кода города)
16.
Адрес электронной почты Участника, сайт
Участника
17.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
18.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
19.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
Сведения об Участнике
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
33
№
п/п
20.
Наименование
Сведения об Участнике
Сведения о необходимости одобрения
заключения сделки уполномоченными
органами управления
Участника
Предоставлены в составе заявки / Не
предоставлены (основание:________)
21.
Отнесение Участника закупки к категории
субъектов малого и среднего
предпринимательства (в случае наличия у
Участника закупки статуса субъекта МСП
указать категорию МСП: индивидуальный
предприниматель, микропредприятие,
малое предприятие, среднее предприятие)
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
2. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Обязательными для представления являются сведения, указанные в ч.19.1. статьи 3.4.
закона № 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. Предоставление иных сведений носит желательный характер и их
непредставление не является основанием для отклонения заявки участника.
3. В графе 13 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
34
Декларация соответствия Участника Конкурса (форма 3)
начало формы
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Настоящим подтверждаем, что ____________________________________________________
(наименование Участника Конкурса)
соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в Конкурсе:
1.
соответствие Участника Конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работ/оказание услуг/поставку товара, являющихся предметом Конкурса;
2.
непроведение ликвидации Участника Конкурса - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании Участника Конкурса-юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3.
неприостановление деятельности Участника Конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в Конкурсе;
4.
отсутствие у Участника Конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов Участника Конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период;
5.
отсутствие какого-либо сговора по предмету данной закупки с иными Участниками,
отсутствие координации взаимодействия либо аффилированности с иными Участниками
закупки.
6.
отсутствие у Участника и его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками
Заказчика.
Подпись Участника
___________________/_______________(ФИО, должность)
м.п.
конец формы
Инструкции по заполнению
1. Участник Конкурса указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-
правовую форму).
2. Декларация должна быть подписана и скреплена печатью.
35
Запрос на разъяснение Документации (форма 4)
начало формы
Запрос на разъяснение Документации
№ ________________
«__» ______ 20__ г.
Запрос на разъяснение
Документации
Уважаемые господа!
Прошу вас разъяснить следующие положения Документации по Лоту № ___ по
закупке_____________________
№ п/п
Раздел
документации
Ссылка на пункт
документации,
положения
которого следует
разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений документации
конец формы
Инструкции по заполнению:
1.
Участник указывает номер Лота и предмет Конкурса.
2.
Участник указывает пункты Документации, которые необходимо разъяснить.
3.
Запрос о разъяснении положений извещения и (или) документации конкурса
направляется Участником при помощи функционала электронной площадки.
36
Уведомление об изменении или отзыве Заявки (форма 5)
начало формы
Уведомление об изменении или отзыве Заявки
№ ________________
«____» ___________ 20 г.
Уведомление об изменении
(или отзыве) Заявки на участие в Конкурсе
Уважаемые господа!
Настоящим письмом (наименование организации) уведомляет Вас, что отзывает/ вносит
изменения в (нужное указать) свою Заявку на участие в ________и направляет своего сотрудника
___________________ (Ф.И.О., должность), которому доверяет забрать Заявку на участие в
Конкурсе/ подать изменения к Заявке на участие в Конкурсе (нужное указать)
(действительно при предъявлении удостоверения личности).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению:
1. Уведомление следует оформить на официальном бланке Участника. Участник
присваивает уведомлению дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами
документооборота.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую
форму).
3. Участник выбирает соответствующий вариант заполнения уведомления из
предложенных.
4. Участник указывает номер Лота и предмет Конкурса.
5. Уведомление должно быть подписано и скреплено печатью.
6. Представлять Заказчику (Организатору) Уведомление не требуется. Отзыв и
изменение заявки проводится при помощи функционала электронной торговой площадки до
истечения срока подачи заявок.
37
План распределения объемов выполнения работ между генеральным исполнителем и
соисполнителями (форма 6)
начало формы
План распределения объемов выполнения работ между генеральным исполнителем и
соисполнителями
Наименование и адрес генерального исполнителя: ___________________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
организации,
выполняющей
данный объем
поставок/работ/услуг
Стоимость поставок/работ/услуг
в % от общей стоимости
поставок/работ/услуг
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению:
1. Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным исполнителем
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой
адрес.
3. В данной форме генеральный исполнитель указывает:
a) перечень выполняемых генеральным исполнителем и каждым соисполнителем работ;
б) стоимость работ по генеральному исполнителю и соисполнителями в процентном выражении;
в) План распределения объемов выполнения работ/оказания услуг между генеральным исполнителем и
соисполнителями должен быть подписан и скреплен печатью.
38
Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 7)
начало формы
Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что ____________________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам ____________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в
зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________________.
2. ИНН/КПП: ________________________________________________________________.
(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
3. ОГРН: ____________________________________________________________________.
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности:
N
п/п
Наименование сведений
Малые
предприятия
Средние
предприятия
Показатель
12
2
3
4
5
1. Суммарная доля участия Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений), благотворительных и
иных
фондов
(за
исключением
суммарной доли участия, входящей в
состав активов инвестиционных фондов)
в уставном капитале
общества с
ограниченной
ответственностью,
процентов
не более 25
-
2. Суммарная доля участия иностранных
юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
в
уставном
капитале
общества
с
ограниченной
ответственностью3,
процентов
не более 49
-
3. Акции
акционерного
общества,
обращающиеся на организованном рынке
ценных бумаг, отнесены к акциям
высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации
да (нет)
39
4. Деятельность хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства заключается
в практическом применении (внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности
(программ
для
электронных вычислительных машин,
баз данных, изобретений, полезных
моделей,
промышленных
образцов,
селекционных достижений, топологий
интегральных
микросхем,
секретов
производства (ноу-хау), исключительные
права
на
которые
принадлежат
учредителям
(участникам)
соответственно
хозяйственного
общества, хозяйственного партнерства –
бюджетным,
автономным
научным
учреждениям
или
являющимся
бюджетными
учреждениями,
автономными
учреждениями
образовательным организациям высшего
образования
да (нет)
5. Наличие у хозяйственного общества,
хозяйственного партнерства статуса
участника проекта в соответствии с
Федеральным
законом
«Об
инновационном центре «Сколково»
да (нет)
6. Учредителями
(участниками)
хозяйственных обществ, хозяйственных
партнерств являются юридические лица,
включенные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
в
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации
перечень
юридических лиц, предоставляющих
государственную
поддержку
инновационной деятельности в формах,
установленных Федеральным законом
«О науке и государственной научнотехнической политике»
да (нет)
7. Среднесписочная
численность
работников
за
предшествующий
календарный год, человек
до 100
включительно
от 101 до 250
включительно
указывается
количество
человек (за
предшествующий
календарный год)
2000
указывается в
млн. рублей (за
предшествующий
календарный год)
до 15 микропредприятие
8. Доход за предшествующий календарный
800
год, который определяется в порядке,
120 в год установленном
законодательством
Российской Федерации о налогах и микропредприятие
сборах,
суммируется
по
всем
осуществляемым видам деятельности и
применяется
по
всем
налоговым
режимам, млн. рублей
9. Содержащиеся
в
Едином
государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных
предпринимателей
сведения о лицензиях, полученных
соответственно юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
подлежит заполнению
10. Сведения
о
видах
деятельности
юридического
лица
согласно
учредительным документам или о видах
деятельности
физического
лица,
внесенного в Единый государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей и осуществляющего
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, с
указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
подлежит заполнению
41
11. Сведения о производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства
товарах, работах, услугах с указанием
кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
подлежит заполнению
12 Сведения о соответствии производимых
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства товарах, работах,
услугах
критериям
отнесения
к
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции
да (нет)
13 Сведения об участии в утвержденных
программах партнерства отдельных
заказчиков с субъектами малого и
среднего предпринимательства
да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика,
реализующего программу партнерства)
14. Сведения о наличии у юридического
лица, индивидуального предпринимателя
в предшествующем календарном году
контрактов, заключенных в соответствии
с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»,
и (или)
договоров, заключенных в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
да (нет)
(при наличии - количество исполненных контрактов
или договоров и общая сумма)
15. Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер субъекта малого и
среднего предпринимательства не имеют
судимости за преступления в сфере
экономики, а также о том, что в
отношении указанных физических лиц не
применялось наказание в виде лишения
права занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью,
связанной
с
деятельностью субъекта малого и
среднего
предпринимательства,
и
административное наказание в виде
дисквалификации
да (нет)
16. Информация о наличии сведений о
субъекте
малого
и
среднего
предпринимательства
в
реестрах
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных
федеральными
законами «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц» и «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
да (нет)
42
1
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные
значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3
календарных лет, следующих один за другим.
2
Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
3
Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1 1 статьи 4 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
конец формы
Инструкции по заполнению
1.
Данная форма предоставляется только в том случае, если Заявка подается субъектом
малого и среднего предпринимательства, и в случае отсутствия сведений об Участнике, который
является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН.
3.
Участник указывает субъект
в зависимости от критериев отнесения.
малого
или
среднего
предпринимательства
4.
Участник заполняет таблицу «Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах,
услугах и видах деятельности» с учетом примечаний (сносок) к данной таблице.
5.
Декларация
о
соответствии
Участника
закупки
критериям
отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства должна быть подписана и скреплена
печатью.
43
Сведения о собственниках и конечных бенефициарах Участника (форма 8)
начало формы
_______________________________________________
(наименование Участника)
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
ИНН
ОГРН
Наименова
ние краткое
Код
ОКВЭД
Фамилия,
имя, отчество
руководителя
Серия и номер
документа,
удостоверяющ
его личность
руководителя
№
ИНН
ОГРН
Наименование/
ФИО
Адрес
регистрац
ии
Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физического лица)
Руководитель/
Участник/
акционер/
бенефициар
Информация о
подтверждаю
щих
документах
(наименование
, реквизиты и
т.д.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Руководитель организации
м.п.
____________________________________________/_______________(ФИО)
Дата_________/________/
конец формы
Инструкция по заполнению формы
При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:
 Изменение формы недопустимо;
 Не допускается заполнение таблицы со ссылками на то, что информация будет представлена позже;
 В наименовании таблицы указывается полное наименование контрагента;
 Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;
 Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы;
 Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ
«наименование контрагента»)
 Фамилия, Имя, Отчество руководителя контрагента указывается полностью.
 Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
 В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от
организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить
44
заверенные копии подтверждающих документов (наименование и реквизиты данных документов указываются в соответствующей графе Справки) для
всей цепочки с указанием.
Порядок заполнения информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (правая часть
таблицы):
 Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:
 Основной акционер (участник) контрагента (в случае, если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители)). В случае наличия
в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей), необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в
номинальное держание, доверительное управление;
 Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается
уже его структура акционеров (участников):
- Ф.И.О. руководителя;
- Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 1;
- Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше
описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников));
 Ф.И.О. или наименование юридического лица;
- Ф.И.О. руководителя (в случае если указывается собственник - юридическое лицо см. выше)
- Ф.И.О. акционера (участника) 1;
- Ф.И.О. акционера (участника) 2;
 Следующий акционер (участник) контрагента
 Ф.И.О. или наименование юридического лица
И так далее.
 В столбце 8 указывается ИНН организации или физического лица или иной идентификационный номер в соответствии со страной регистрации
организации или физического лица.
 В столбце 9 указывается ОГРН Юридического лица.
 В столбце 10 указывается Ф.И.О. участника или наименование организации участника (акционера) из цепочки собственников контрагента. Либо Ф.И.О.
руководителя ((-ей) в случае если их несколько), в случае если в цепочке собственников раскрываются юридические лица.
 В столбце 11 указывается адрес регистрации (места нахождения) юридического лица или адрес регистрации акционера (участника) физического лица с
обязательным указанием почтового индекса.
 В столбце 12 указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
 В столбце 13 указывается принадлежность лица, к текущему раскрываемому обществу (руководитель / акционер (участник) / бенефициар (для
контрагента указанного в левой части таблицы);
 В столбце 14 указывается информация о подтверждающих документах. Документы, отраженные в этой графе, должны быть приложены в комплекте
документов.
45
Форма по раскрытию информации заверяется печатью организации и подписью руководителя организации или лица, имеющего право подписи в
соответствии с доверенностью от организации.
Примечание:
Надлежащими подтверждающими представленную контрагентами Информацию документами признаются:
Для подтверждения данных о руководителе – Решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
Для подтверждения данных об участии в уставных капиталах – выписки из реестра акционеров (участников), выписки из ЕГРЮЛ, устав, решения органов
власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства РФ);
В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут
использоваться размещенные на интернет-сайтах ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах.
При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах» указывается адрес интернет-сайта соответствующего
общества и наименование документа;
При этом:
В отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом
акционеров более 50, допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В
отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов допускается указание общей информации о количестве таких акционеров и их
бенефициаров раскрывать не требуется.
46
Согласие на обработку персональных данных (форма 9)
начало формы
Бланк Участника
№____________________
От «_____»_______________20___ года
В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим подтверждаем, что от ________________________ (наименование контрагента,
ИНН/ОГРН) во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.06 «О
персональных данных», в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну получено согласие на обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
блокирование, уничтожение, содержащихся в комплекте документов, передаваемых АО
«Теплосеть Санкт-Петербурга».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет.
(подпись уполномоченного представителя)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
конец формы
Инструкции по заполнению
1.
Согласие на обработку персональных данных следует оформить на официальном
бланке Участника. Участник присваивает документу дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота.
2.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) ИНН, ОГРН.
3.
Согласие на обработку персональных данных должно быть подписано и скреплено
печатью.
47
Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (форма 10)
начало формы
Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами
Участник закупки: ________________________________
Соисполнители (члены коллективного участника):
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
Таблица 1. Общая штатная численность
Соисполнитель (член
коллективного Участника) 1
Участник
Штатный персонал
Общая
численность
В т.ч. для
услуг по
данному
договору
В т.ч. для
услуг по
данному
договору
Общая
численность
Соисполнитель (член
коллективного Участника) 2
Общая
численность
В т.ч. для услуг
по данному
договору
Руководящее звено
(руководитель и его
заместители,
главный бухгалтер,
главный экономист,
главный юрист), чел.
Специалисты (в том
числе
инженеры,
производители
работ и т.д.), чел.
Рабочие
и
вспомогательный
персонал
ИТОГО:
*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося у Участника персонала согласно
штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для
выполнения работ по данному договору.
Таблица 2. Основной персонал, привлекаемый для выполнения работ по договору
№
Фамилия, имя,
отчество сотрудника,
должность
Образование (какое
учебное заведение
окончил, год окончания,
специальность)
Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности, лет
Примечания
Руководящее звено
Специалисты (в том числе исполнители, производители работ и т.д.)
Рабочие и вспомогательный персонал
______________________
(подпись)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.
конец формы
Инструкция по заполнению:
48
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных
Участником закупки.
2. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное
наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения.
Участник закупки физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем,
указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки
(индивидуальный предприниматель – адрес регистрации), наименования (в т.ч.
организационно-правовую форму – для юридических лиц, адреса регистрации – для
физических лиц) и адреса субподрядчиков (коллективных участников).
3. В таблице1 данной справки указывается в общем штатная численность всех
сотрудников, находящихся в штате.
4. В таблице 2 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора, с указанием
персональных квалификационных данных руководителя и проектной группы/ специалистов
группы с приложением свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов,
дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.
5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и
стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной
категории.
49
Опыт участника конкурса (форма 11)
начало формы
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/
п
1
1
2
…
.
Наимено Наименовани
Срок
Предмет
вание
е исполнителя действия
договора
заказчика
(с учетом
договора
(договор
, его
правопреемст (договор
а)
ИНН
венности)
а)
2
3
4
5
Наличие/отсутствие
неустойки (штрафы,
пени) в связи с
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
обязательств по данному
договору
6
Номер записи
исполненного
договора из
реестра
договоров (при
наличии)
Стоимост
ь по
договору
(руб.)
7
8
Итого (руб.):
Итого, в процентном отношении к начальной (максимальной) цене договора (%):
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационноправовую форму) и свой юридический адрес.
2. В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров,
аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам предмету
Закупки.
3. Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Не
подписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к
участию в конкурсе.
50
Справка о материально-технических ресурсах (форма 12)
начало формы
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименова
ние
Местонахо
ждение
Право
собственност
и или иное
право
(хозяйственн
ого ведения,
оперативного
управления)
Предназнач
ение
(с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению:
1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые
Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады,
транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе
перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).
3. Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Не подписание
участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
.
51
Предложение об объекте закупки (форма 13)
начало формы
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1
1.
2.
3.
Техническое задание
Предложение участника
2
3
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по заполнению
1. В графе 1 указывается номер пункта технического задания, иных заданий и/или
документов (при наличии), описывающих объект закупки и являющихся неотъемлемой частью
настоящей конкурсной документации (далее – Требования к объекту закупки). В графе 2 данной
формы указываются сведения из соответствующего пункта Требований к объекту закупки,
указанного в графе 1 данной формы. В графе 3 описывается предложение Участника в
отношении соответствующих положений Требований к объекту закупки, указанных в графе 2
данной формы.
2. В случае если у Участника отсутствуют предложения в отношении соответствующих
положений Требований к объекту закупки, Участник обязан заполнить графы 1 и 2 Формы № 13
в соответствии с п. 1 данной инструкции и указать в отношении каждого такого пункта
Требований к объекту закупки в графе 3 следующее: «Согласен со всеми требованиями,
условиями, указанными в данном разделе (пункте) требований к объекту закупки».
3. В случае, если в составе конкурсной заявки участника в форме «Предложение об объекте
закупки» содержатся противоречащие/не соответствующие Требованиям к объекту закупки
сведения, такая заявка признается не соответствующей требованиям настоящей конкурсной
документации.
4. В случае, если в составе конкурсной заявки участника содержится форма «Предложение
об объекте закупки» заполненная не в соответствии с условиями данной инструкции, такая
заявка признается не соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации.
52
(форма 14)
ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (заполняется при наличии требования в Извещении)
Бланк гаранта
КОМУ: ______________
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №___
г. ________
«___» ___________20__ г.
Мы информированы о том, что ________________________ (местонахождение:
___________), именуемое в дальнейшем «Принципал», намерен участвовать в закупке на право
заключения договора на _____________ (предмет закупки), проводимой АО «Теплосеть СанктПетербурга», местонахождение: 196211, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А,
ИНН 7810577007/КПП 781001001, р/с 40702810409000000235 в АО «АБ «РОССИЯ», г. СанктПетербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861, именуемым в дальнейшем
«Бенефициар». В соответствии с условиями закупочной документации Принципал обязан
предоставить Бенефициару обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в
закупке (обеспечение заявки на участие в закупке) Принципала в соответствии с извещением о
проведении закупки № ____________ (номер извещения в единой информационной системе в
сфере закупок), опубликованным «___» __________ 20__ г. на денежную сумму в размере
____________ (сумма цифрами и прописью).
Учитывая
вышеизложенное,
по
просьбе
Принципала,
мы,
_________________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________,
действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим
принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство выплатить по первому
письменному запросу Бенефициара любую сумму, не превышающую __________________
(сумма цифрами и прописью), в случае:
 уклонения или отказа Принципала от заключения договора;
 непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных
закупочной документацией, обеспечения исполнения обязательств по договору [данные
обязательства включаются участником, если закупочной документацией
предусмотрено предоставление обеспечения договора в срок до заключения договора];
 отзыва Принципалом своей заявки после истечения установленного в закупочной
документации срока подачи заявок,
без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или
обоснований требования на определенную в настоящей Гарантии сумму.
Предел обязательств Гаранта по настоящей Гарантии ограничен суммой _____________
(сумма цифрами и прописью).
Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее –
Требование) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем
Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара.
Требование должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании
Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств, связанных с
участием в закупке, а также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Бенефициару, на который Гарант должен перечислить истребованную
Бенефициаром сумму.
Бенефициар одновременно с Требованием направляет Гаранту документ, подтверждающий
полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица),
подписавшего Требование (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ___.
53
Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения требования Бенефициара. Мотивированный отказ направляется
Гарантом Бенефициару.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.
В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок
Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его требованию неустойку в размере 0,1 (Ноль целых
одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый
календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока
осуществления платежа по требованию Бенефициара.
Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в его требовании.
Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей
Гарантии, несет Гарант.
В случае, если Гарантом в срок 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование
Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии, Гарант предоставляет
Бенефициару право бесспорного списания причитающейся ему суммы порядке со счета Гаранта.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую
выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполнения Гарантом своих обязательств по
Гарантии.
Настоящая Гарантия вступает в силу с «__» __________ 20__и остается в силе до «__»
__________ 20__ включительно, и любой связанный с этим запрос должен быть направлен
Гаранту не позднее вышеуказанной даты.
Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия Гарантии без согласия Бенефициара.
Настоящая Гарантия подчиняется и регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и
возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, заключением, изменением,
прекращением или недействительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов
будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)
Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару. В ином случае Гарант несет все
негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных
документов по неактуальному адресу электронной почты.
Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О
кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.
Подписи уполномоченных лиц
(печать гаранта)
54
(форма 15)
ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ (заполняется при наличии требования в Извещении)
Бланк гаранта
КОМУ: ______________
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №___
г. ________
«___» ___________20__ г.
Мы информированы о том, что ________________________ (местонахождение:___________),
именуемое в дальнейшем «Принципал», на основании _______________ (протокол закупочной
комиссии (номер и дата) для закупки № _______________ (номер извещения в единой
информационной системе в сфере закупок) намерен заключить договор на _____________
(предмет договора), именуемый в дальнейшем «Договор», с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»,
местонахождение: 196211, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 73, к. 2, литер А, ИНН
7810577007/КПП 781001001, р/с 40702810409000000235 в АО «АБ «РОССИЯ», г. СанктПетербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861, именуемым в дальнейшем
«Бенефициар».
Учитывая
вышеизложенное,
по
просьбе
Принципала,
мы,
_________________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________,
действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим
принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую
сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по
получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не
исполнил надлежащим образом свои обязательства по Договору, без споров и возражений с
нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на
определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.
Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств
перед Бенефициаром по Договору, а именно:
а) если Принципал не выполнил предусмотренные Договором обязательства при поставке
товара, выполнении работ, оказании услуг;
б) если Принципал нарушил установленные Бенефициаром сроки устранения
обнаруженных им недостатков в поставленных товарах, выполненных работах, оказанных
услугах;
в) если Принципал некачественно выполнил работы, оказал услуги, предусмотренные
Договором, поставил некачественный товар, предусмотренный Договором;
г) если Принципал нарушил установленные Договором, сроки исполнения принятых на
себя обязательств, в т.ч. предусмотренные Договором начальные либо конечные сроки,
выполнения отдельных этапов работ, оказания услуг, поставки товара;
д) если Принципал не исполнил свои обязательства по возврату аванса.
Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее –
Требование) должно быть предоставлено в письменной форме и подписано руководителем
Бенефициара (либо уполномоченным Бенефициаром лицом) и заверено печатью Бенефициара.
Требование должно содержать ссылку на номер и дату настоящей Гарантии. В Требовании
Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств по Договору, а
также указать реквизиты счета Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару, на
который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.
Бенефициар одновременно с Требованием направляет Гаранту документ, подтверждающий
полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица),
подписавшего Требование (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
55
Требование Бенефициара должно быть получено Гарантом по адресу: ___.
Гарант осуществляет платеж по Гарантии или отказывает в платеже в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения требования Бенефициара. Мотивированный отказ направляется
Гарантом Бенефициару.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательства по Гарантии не ограничена суммой, на которую выдана Гарантия.
В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок
Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его требованию неустойку в размере 0,1 (Ноль целых
одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате по требованию Бенефициара, за каждый
календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока
осуществления платежа по требованию Бенефициара.
Моментом исполнения обязательств Гаранта по Гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет Бенефициара указанный в его требовании.
Расходы, возникающие в связи с перечислением Гарантом денежных средств по настоящей
Гарантии, несет Гарант.
В случае, если Гарантом в срок 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование
Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии, Гарант предоставляет
Бенефициару право бесспорного списания причитающейся ему суммы порядке со счета Гаранта.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую
выдана Гарантия, и уменьшается на суммы исполнения Гарантом своих обязательств по
Гарантии.
Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от
обязательств по настоящей гарантии.
Настоящая Гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и остается в силе
до «__» __________ 20__, и любой связанный с этим запрос должен быть направлен Гаранту не
позднее вышеуказанной даты.
Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия Гарантии без согласия Бенефициара.
Настоящая Гарантия подчиняется и регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.
Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящей Гарантии и
возникающие в связи с ней, в том числе связанные с ее нарушением, заключением, изменением,
прекращением или недействительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов
будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Гарант: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)
Бенефициар: _________@ ___.ru (указывается адрес электронной почты)
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Гарант обязуется
незамедлительно сообщить о таком изменении Бенефициару. В ином случае Гарант несет все
негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных
документов по неактуальному адресу электронной почты.
Сведения, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О
кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.
Подписи уполномоченных лиц
(печать гаранта)
56
(форма 16)
(заполняется при наличии требования обеспечения исполнения Договора)
Доверенность
начало формы
*заполняется в свободной форме, с учётом соблюдения минимальных требований, приведенных в
инструкции к настоящей форме *
конец формы
Инструкции по заполнению
Перечень минимальных требований к содержанию и оформлению доверенности на лицо,
подписывающее банковскую гарантию:
В соответствии с пунктом 1 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.
В силу требований законодательства Российской Федерации (далее – РФ) и сложившихся
обычаев делового оборота доверенность должна содержать:
 число, месяц и год совершения доверенности (пункт 1 статьи 186 ГК РФ);
 сведения о доверителе и представителе: в отношении физического лица должны быть указаны
фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, удостоверяющего
личность; в отношении юридического лица указывается полное наименование, адрес, место
нахождения;
 полномочия представителя: полномочия должны быть правомерными, осуществимыми и
конкретными, излагаются конкретно и полно, указываются какие именно действия, в каких
органах вправе совершать представитель (статьи 182, 185 ГК РФ);
 подпись доверителя/уполномоченного представителя юридического лица (пункт 4 статьи
185.1 ГК РФ);
 подпись представителя.
Кроме того, доверенность также может содержать:
 срок, на который она выдана (статья 186 ГК РФ);
 указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет последующего
передоверия (пункт 1 статьи 187 ГК РФ).
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью ее единоличного
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и
учредительными документами (пункт 4 статьи 185.1 ГК РФ).
Передоверие допускается в случае, если в самой доверенности содержится указание на то,
что полномочия по доверенности могут быть переданы другому лицу. Согласно пункту 3 статьи
187 ГК РФ доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально
удостоверена.
57
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор с приложениями и ТЗ прилагается к Документации отдельным файлом
58

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (архив)/1.2 Расчет НМЦ договора.xlsx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (архив)/1.2 Расчет НМЦ договора.pdf
Расчет НМЦ договора
Цены поставщиков за единицу товара
в рублях
без НДС
№ п/п
Наименование работ/услуг/товара
Единица измерения
Количество
(объем)
закупаемого
товара
Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете
Количество источников ценовой
информации
Коммерческое предложение
1
Коммерческое
предложение 2
Коммерческое
предложение 3
Средняя
арифметическая цена за
единицу товара <ц>
Среднее квадратичное
отклонение
2
 ц  <ц 
n
=
Коэффициент вариации цен V
(%)
(не должен превышать 32%)
i 1
i
n 1
V 

ц
 100
1
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в
части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
усл.ед.
1
3
1,857,142.86
1,815,000.00
1,920,000.00
1,864,047.62
52,839.44
2.83
2
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в
части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
усл.ед.
1
3
67,297,268.91
67,000,000.00
68,000,000.00
67,432,422.97
513,517.25
0.76
усл.ед.
1
ОБЩАЯ ЦД, руб. без учета НДС
Начальная (максимальная) цена договора работ по СМР составляет:
67,432,422.97
СМР с НДС
82,267,556.02
Начальная (максимальная) цена договора работ по ПИР составляет:
1,864,047.62
ПИР с НДС
2,274,138.10
Итого по ПИР и СМР, без НДС
69,296,470.59
НДС 22%
15,245,223.53
Общая стоимость работ
84,541,694.12
МЦ договора
Цена договора, определяемая методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
рублях
Расчет по формуле
v - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в
расчете;
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы
цi (рын)
ЦД
НМЦК рын =
v
n
  i 1 цi
n
1,864,047.62
67,432,422.97
69,296,470.59

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/1.2 Расчет НМЦ договора.xlsx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/1.2 Расчет НМЦ договора.pdf
Расчет НМЦ договора
Цены поставщиков за единицу товара
в рублях
без НДС
№ п/п
Наименование работ/услуг/товара
Единица измерения
Количество
(объем)
закупаемого
товара
Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете
Количество источников ценовой
информации
Коммерческое предложение
1
Коммерческое
предложение 2
Коммерческое
предложение 3
Средняя
арифметическая цена за
единицу товара <ц>
Среднее квадратичное
отклонение
2
 ц  <ц 
n
=
Коэффициент вариации цен V
(%)
(не должен превышать 32%)
i 1
i
n 1
V 

ц
 100
1
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в
части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
усл.ед.
1
3
1,857,142.86
1,815,000.00
1,920,000.00
1,864,047.62
52,839.44
2.83
2
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в
части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
усл.ед.
1
3
67,297,268.91
67,000,000.00
68,000,000.00
67,432,422.97
513,517.25
0.76
усл.ед.
1
ОБЩАЯ ЦД, руб. без учета НДС
Начальная (максимальная) цена договора работ по СМР составляет:
67,432,422.97
СМР с НДС
82,267,556.02
Начальная (максимальная) цена договора работ по ПИР составляет:
1,864,047.62
ПИР с НДС
2,274,138.10
Итого по ПИР и СМР, без НДС
69,296,470.59
НДС 22%
15,245,223.53
Общая стоимость работ
84,541,694.12
МЦ договора
Цена договора, определяемая методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
рублях
Расчет по формуле
v - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в
расчете;
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы
цi (рын)
ЦД
НМЦК рын =
v
n
  i 1 цi
n
1,864,047.62
67,432,422.97
69,296,470.59

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/1.2 Расчет НМЦ договора.xlsx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/1.2 Расчет НМЦ договора.pdf
Расчет НМЦ договора
Цены поставщиков за единицу товара
в рублях
без НДС
№ п/п
Наименование работ/услуг/товара
Единица измерения
Количество
(объем)
закупаемого
товара
Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете
Количество источников ценовой
информации
Коммерческое предложение
1
Коммерческое
предложение 2
Коммерческое
предложение 3
Средняя
арифметическая цена за
единицу товара <ц>
Среднее квадратичное
отклонение
2
 ц  <ц 
n
=
Коэффициент вариации цен V
(%)
(не должен превышать 32%)
i 1
i
n 1
V 

ц
 100
1
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в
части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
усл.ед.
1
3
1,857,142.86
1,815,000.00
1,920,000.00
1,864,047.62
52,839.44
2.83
2
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в
части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
усл.ед.
1
3
67,297,268.91
67,000,000.00
68,000,000.00
67,432,422.97
513,517.25
0.76
усл.ед.
1
ОБЩАЯ ЦД, руб. без учета НДС
Начальная (максимальная) цена договора работ по СМР составляет:
67,432,422.97
СМР с НДС
82,267,556.02
Начальная (максимальная) цена договора работ по ПИР составляет:
1,864,047.62
ПИР с НДС
2,274,138.10
Итого по ПИР и СМР, без НДС
69,296,470.59
НДС 22%
15,245,223.53
Общая стоимость работ
84,541,694.12
МЦ договора
Цена договора, определяемая методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
рублях
Расчет по формуле
v - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в
расчете;
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы
цi (рын)
ЦД
НМЦК рын =
v
n
  i 1 цi
n
1,864,047.62
67,432,422.97
69,296,470.59

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (архив)/Заключение о соответствии НМЦ.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (архив)/Заключение о соответствии НМЦ.pdf
Заключение о соответствии
начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки)
рыночным ценам
УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
_____________________ С.Ю. Шубин
«____» ___________2026 г.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки)
№ ГКПЗ
Наименование закупки
Используемый (-ые)
метод (-ы)
4444/4.6.16-758
Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных
работ
по
объекту: «Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
Метод сопоставимых
рыночных цен
Расчет НМЦ
Подготовлен Инициатором
закупки и приведен в
приложении к настоящему
заключению
Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) установлена в размере 84 541 694,12 рублей, в т.ч.
НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Приложения:
- Расчет начальной (максимальной) цены
Специалист, проводивший определение НМЦ
Начальник УКС
(812) 484-84-84
_________________ Лещинская О.С.

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (архив)/ПИР СМР модернизация без аванса.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (архив)/ПИР СМР модернизация без аванса.pdf
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ АСДТУ ЦТП «ЛЕНИНСКИЙ, Д.93» (В ЧАСТИ АСУ ТП И АСДУ
«НИЖНЕГО УРОВНЯ» И ИБ)»
№ ____________
202
«
»
СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
1
Номер извещения _____
СТОРОНЫ
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Акционерное общество «Теплосеть СанктПетербурга»
договорились о нижеследующем:
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектно-изыскательские работы по модернизации системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)», расположенного(ых) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.93, центральный тепловой пункт (ЦТП)
(далее – Объект), включая следующие виды работ, но, не ограничиваясь:
 выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с п. III Приложения №1
(Техническое задание);
 разработка проектной документации АСДУ/АСУ ТП, рабочей, сметной документации
(далее – Документация), с обязательным включением в проектную документацию раздела по
информационной безопасности;
 разработка проекта сметы Договора.
1.2. Строительно-монтажные работы по модернизации Объекта выполняются в
соответствии с документацией включая, но, не ограничиваясь:

разработку исполнительной и эксплуатационной документации;
 монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с п. III Приложения №1 (Техническое задание)
 пуско-наладочные работы на объекте в соответствии с программой ПНР (далее –
пусконаладочные работы);
 сдача в опытную эксплуатацию;
 приёмочные испытаний с оформлением акта ввода системы в постоянную эксплуатацию.
2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
2.1.
Подрядчик подтверждает, что является членом саморегулируемых организаций
(далее – СРО) 2: ___________ 3.
2.2.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления начального срока выполнения
работ представить (на обозрение) Заказчику приказ о назначении ответственного специалиста
по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов в области строительств.
2.3.
Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменении (прекращении)
членства
в
СРО
в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих
изменений.
2.4. Подрядчик выполняет работы лично в объеме, составляющем не менее ___ процентов
1
Заполняется подразделением – исполнителем после выбора способа закупки (после заполнения сноска подлежит
удалению).
2
В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 ГрК РФ, членство в СРО не требуется.
3
Указать полное наименование СРО и область (варианты: в области инженерных изысканий / в области архитектурностроительного проектирования / в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
от Цены договора4.
5
Подрядчик для выполнения работ обязан привлечь субподрядчиков из числа субъектов
малого
и среднего предпринимательства на общую сумму не менее чем 25 % от Цены Договора,
на Условиях и порядке привлечения к исполнению субподрядчиков из субъектов
малого и среднего предпринимательства6.
2.5. Подрядчик выполняет обследование Объекта (ов) в соответствии с Техническим
заданием. На основании выполненного обследования разработать ППР / график производства
работ и представить его на согласование Заказчику в срок не позднее 5 (пяти)рабочих дней с
даты заключения Договора. Актуализировать ППР / график производства работ и
представить его на согласование Заказчику в срок не позднее 5 (пяти)рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса Заказчика.
Стороны отдельно отмечают, что ППР / график производства работ носит информационный
характер, и согласование данного документа Заказчиком не приводит к изменению сроков
выполнения работ, установленных Договором.
2.6. В течении всего периода выполнения строительно-монтажных работ на Объекте ведется
журнал работ по форме КС-6 / установленной Приказом Минстроя России от 02.12.2022 №
1026/пр7, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а и журнал авторского надзора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ по Договору: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения
Договора;
Конечный срок выполнения и сдачи работ по Договору, в т.ч. подписание Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 : 30
декабря 2027 г. (включительно).
Промежуточные сроки выполнения работ определяются Календарным планом
выполнения работ.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора составляет ___(___) руб. ___ коп. в т.ч. НДС ____(___) руб. ____ коп./ НДС не
облагается 8.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Исполнение настоящего Договора обеспечивается внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет либо представлением _______ гарантии9.
Размер обеспечения составляет - 4 227 084 (Четыре миллиона двести двадцать семь тысяч
восемьдесят четыре) руб. 71 коп.
В случае, если при проведении Конкурса в электронной форме участником закупки, с которым
заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 25 % (двадцать пять) и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере,
превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения, указанный в извещении о закупке (но
не менее 10% от НМЦД).
6. ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
а) По факту выполнения проектно-изыскательских работ Подрядчик представляет:
 Акт приема-передачи выполненных проектно-изыскательских работ;
 документацию
 на электронном носителе в 1 экз.
 на бумажном носителе в 3 экз.
 проект сметы Договора.
4
Указать процент личного выполнения в виде цифры и в скобках прописью. Данный абзац, подлежит включению в тест
Договора в случае, если Заказчик хочет ограничить возможность привлечения к выполнению работ субподрядчиков
(при подготовке проекта Договора сноска подлежит удалению).
5
Данное условие и приложение «Условия и порядок привлечения к исполнению субподрядчиков из субъектов малого и
среднего предпринимательства» подлежат включению в текст Договора в случае, если в конкурсной документации
предусмотрена обязанность по привлечению СМСП (при подготовке проекта Договора сноска подлежит удалению).
6
Критерии установлены Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
7
8
Вид журнала выбирается исполнителем. При подготовке проекта договора подлежит удалению.
Если Договор заключается с лицом-плательщиком НДС, указать: « в том числе НДС ___% - ______ руб.»; если Договор
заключается с лицом, не являющимся плательщиком НДС, указать: «НДС не облагается».
9
Банковской/независимой. Независимая гарантия указывается в случае проведения закупки, участниками которой
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (выбор редакции пункта определяется
подразделением-исполнителем, при подготовке проекта договора).

счет-фактуру10
б) По факту выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик представляет:
Ежемесячно (при наличии выполнения):
 Акты о приемке выполненных работ в 3 экз.
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат в строительстве по форме КС-3 в 3 экз.
 Счет-фактуру11 в 2 экз.
 Исполнительную документацию на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном
носителе.
 Накладные в 2 экз.
 журнал работ по форме КС-6 / утвержденной приказом Минстроя России от 02.12.2022
№ 1026/пр, и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (далее – Журналы),
заполненные на отчетную дату в __ экз.
По факту выполнения работ, в объеме, необходимом для создания программно-аппаратного
комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» с учетом перехода комплекса на
отечественное аппаратно-программное обеспечение, исполнение федерального закона 187ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» Стороны
подписывают акт фиксации в произвольной форме, представленный Подрядчиком. При
наличии замечаний Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта
фиксации. После устранения недостатков Заказчиком осуществляется повторное
рассмотрение акта.
Итоговые документы:
 Акт(ы) о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств по форме ОС-3,
 Акт(ы) приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме
КС-14.
 Полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе в 3 экз.
и на электронном носителе.
в) Срок приемки составляет _______12 рабочих дней с момента получения от Подрядчика
полного пакета документов.
г) Оплата работ производится Заказчиком не позднее _______13дней с момента подписания
Заказчиком соответствующего акта, в зависимости от этапа работ.
д) 14Оплата работ производится за вычетом гарантийных удержаний в размере 5% от
стоимости выполненных работ, указанной в соответствующем акте, в зависимости от этапа
работ. Оставшиеся суммы гарантийных удержаний оплачиваются Заказчиком не позднее 12
(двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией по форме КС-14. В случае досрочного расторжения Договора
суммы гарантийных удержаний оплачиваются Заказчиком не позднее 12 (двенадцати) месяцев
с момента такого расторжения.
7. УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Условия ответственности сторон определены в разделе 17 Договора.
Размер штрафа в соответствии с пунктом 17.2.1 Договора составляет____(____) руб. ____ коп. 15
8. ПОДСУДНОСТЬ
Споры разрешаются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
10
11
12
Применяется, если Подрядчик является плательщиком НДС
Применяется, если Подрядчик является плательщиком НДС
15 (пятнадцати) рабочих / 7 (семи) рабочих. «7 (семи) рабочих» указывается, если Договор заключается с лицом,
являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства.
13
7 (семи) рабочих / 60 (шестидесяти) календарных дней. Срок оплаты в 7 рабочих дней определяется в случае
заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства (выбор редакции пункта определяется
подразделением-исполнителем при подготовке проекта договора (при подготовке проекта Договора сноска подлежит
удалению)).
14
В случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства подпункт подлежит
исключению.
15
Определяется в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 1,5 процента цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № __ – Техническое задание.
Приложение №__ – Календарный план выполнения работ.
Приложение №__ – Расчет цены Договора.
Приложение № __ – Форма акта приема-передачи выполненных проектно-изыскательских
работ.
Приложение № __– Форма Акта о приемке выполненных работ.
Приложение № __ – Условия и порядок привлечения к исполнению субподрядчиков
из субъектов малого и среднего предпринимательства16.
Приложение № _ – Соглашение о налоговой оговорке.
Приложение № __ – Форма акта приема-передачи строительной площадки17.
Приложение № __ – Перечень имущества.
Приложение № _ – Требования к организации, порядку и культуре производства работ.
Приложение № _ – Проект соглашения об использовании электронного документооборота.
Приложение №_ – Требования по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и
техническим видам безопасности.18
(*руководствоваться утвержденным на Предприятии соглашением об ЭДО).
16
Подлежит включению в текст Договора в случае, если Договором предусмотрена обязанность по привлечению СМСП.
17
Не указывается в договорах на модернизацию ТС.
18
Приложение оформляется в случае оказания услуг на территории АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», либо
оказания услуг на оборудовании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сноска подлежит удалению Исполнителем.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
10.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
10.1.
Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора,
нормативно-правовых актов, с получением необходимых исходных данных, технических
условий, согласованием документации с уполномоченными организациями и ведомствами в
установленном порядке.
10.2.
В случае если Договором предусмотрено выполнение пуско-наладочных работ,
упомянутые работы должны включать индивидуальные и иные испытания, поузловую
наладку, комплексное опробование Объекта(ов) в течение 72 часов, после выполнения
строительно-монтажных работ, включая разработку инструкций по эксплуатации
смонтированного оборудования, отдельных систем и Объекта(ов) в целом, получение
необходимых разрешений и допусков от организаций и органов (СГСНиЭ разрешение на
строительство и ввод Объекта(ов) в эксплуатацию), получение справок о выполнении
Технических условий организаций, являющихся субъектами естественных монополий, акта
допуска в постоянную эксплуатацию Ростехнадзора, ввод Объекта(ов) в эксплуатацию.
10.3.
В случае если Договором предусмотрено выполнение приемо-сдаточных работ
упомянутые работы должны включать индивидуальные и иные испытания, поузловые
испытания, предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность,
гидравлическую промывку трубопроводов в трехкратном объеме промываемого участка и
дезинфекцию трубопроводов после выполнения строительно-монтажных работ, а также иные
работы, необходимые для достижения положительного результата приемо-сдаточных
испытаний, включая разработку инструкций по эксплуатации смонтированного
оборудования, отдельных систем и Объекта в целом, получение необходимых разрешений и
допусков от органов и организаций, ввод Объекта в эксплуатацию.
10.4.
В случае если Договором предусмотрено оказание услуг по авторскому
надзору, упомянутые услуги оказываются в соответствии с требованиями Свода правил
«Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства» («СП 246.1325800.2023»).
10.5.
Заказчик передает исходные данные сопроводительным письмом или по
двустороннему акту (в произвольной форме), а Подрядчик принимает исходные данные.
10.6.
При выявлении в процессе выполнения работ необходимости получения
дополнительных исходных данных (технических условий, требований, согласований и т.д.),
Подрядчик должен получить такие сведения самостоятельно (включая проведение
необходимых расчетов), при необходимости запросить у Заказчика доверенность на
получение исходных данных от имени Заказчика.
10.7.
Оплата получения исходных данных осуществляется Подрядчиком за свой счет,
за исключением технических условий на технологическое присоединение.
10.8.
Во избежание сомнений Стороны отмечают, что при выполнении обязательств по
Договору Подрядчик оценил и счел достаточным объем исходных данных, предусмотренных
Перечнем исходных данных. Подрядчик обязан без изменения сроков и цены Договора
выполнить также работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, документации, однако
являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными
и компетентными подрядчиками (со всеми необходимыми разрешениями (допусками,
лицензиями и пр.) государственных органов) для обеспечения качества результата работ.
Указанное обстоятельство применяется, в том числе при толковании положений Договора,
которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, и учтено
Сторонами в договорной цене. На момент заключения Договора Подрядчик убедился в
характере и содержании работ, принял во внимание общие и местные условия их
производства, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, оценил
корректность и адекватность Договорной цены.
11.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
11.1.
Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и
может быть изменена по соглашению Сторон.
19
11.2.
По предложению Заказчика может быть изменен объем всех предусмотренных
Договором работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае выявления
потребности в работах или прекращения потребности в предусмотренной Договором части
работ. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору об
изменении цены пропорционально измененному объему работ.
11.3.
Оплата за выполненные Подрядчиком по Договору работы, производится в
соответствии со Сметой Договора, разработанной на основании утвержденной Заказчиком
19
Применяется, если данное условие было предусмотрено закупочной документацией.
проектно-сметной документации.
11.4.
В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть
фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при
определении цены Договора, полученная экономия в полном объеме остается у Заказчика,
соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
11.5.
В случае если условиями Договора предусмотрено получение положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности и по результатам проведения
экспертизы промышленной безопасности выдано отрицательное заключение, повторная
экспертиза промышленной безопасности после устранения замечаний, указанных в
отрицательном заключении экспертизы, осуществляется за счет собственных средств
Подрядчика и возмещению Заказчиком не подлежат.
11.6.
В случае обнаружения Заказчиком в выполненных работах недостатков (в том
числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания,
Задания на инженерные изыскания, иных исходных данных, документации, выполнения
работ в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности,
если оно требуется), Заказчик вправе не оплачивать указанные работы до устранения
Подрядчиком
обнаруженных
Заказчиком
недостатков.
Доработки,
связанные
с
исправлением выявленных недостатков замечаний, производятся Подрядчиком за свой счет
без изменения стоимости работ по Договору и сроков выполнения работ
11.7.
При расчетах за выполненные работы по Договору непредвиденные работы и
затраты оплачиваются Подрядчику из резерва средств на непредвиденные работы и затраты
в размере, установленном в Смете Договора, только в случае подтверждения вышеуказанных
затрат с приложением Акта на непредвиденные работы, рабочих чертежей и смет,
утвержденных в установленном порядке Заказчиком.
11.8.
Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком
/удержания Заказчиком, предусмотренных Договором или действующим законодательством
неустоек (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков, сверх суммы неустойки.
Стороны отдельно отмечают, что стоимость работ по Договору, включает затраты
Подрядчика на выполнение всех работ, предусмотренных Договором, в том числе на
проведение необходимых расчетов, получение согласований, испытаний, проведение
экспертизы.
11.9. Заказчик вправе при согласовании сводного сметного расчета принять решение
о включении в него затрат на получение обеспечения исполнения обязательств по Договору
и на заключение договора страхования строительно-монтажных рисков.
11.10.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
11.10.1.
Исполнение настоящего Договора обеспечивается внесением денежных средств
на указанный Заказчиком счет либо представлением Гарантии.
11.10.2.
В случае предоставления в качестве обеспечения гарантии Подрядчик
представляет Заказчику оригинал гарантии. Срок действия гарантии должен превышать
срок выполнения работ на срок не менее 3 (трех) месяцев.
11.10.3.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Подрядчик обязуется не
позднее следующего дня предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения Договора на условиях, установленных Договором и закупочной документацией
(извещением
о проведении закупки). При этом размер вновь представленного (продленного) обеспечения
должен быть не менее размера обеспечения, указанного в разделе 5 Договора, уменьшенного
пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором. В
случае, если срок предоставления (нового) надлежащего обеспечения исполнения Договора
наступает во время приостановки выполнения работ по Договору, такое обеспечение должно
быть представлено не позднее дня возобновления работ по Договору.
11.10.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора избрано
внесение денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении
обязательств по Договору требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в
суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика, в том числе в части возмещения
фактически понесенных убытков сверх суммы неустойки (пени, штрафов).
11.10.5.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору
в полном объеме (в том числе досрочно), в случае расторжения Договора без начисления
штрафных санкций, возврат обеспечения исполнения Договора производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения письменного обращения
Подрядчика, но не ранее, чем через 3 (три) месяца с момента завершения работ в полном
объеме.
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора обеспечение
возвращается Подрядчику в части, превышающей размер начисленных Заказчиком
штрафных санкций, в вышеуказанный срок после получения письменного обращения
Подрядчика.
12.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
12.1.
Сроки, установленные настоящим Договором, исчисляются в календарных днях,
если
иное
не указано соответствующим пунктом Договора.
12.2.
Стороны по Договору вправе по соглашению сторон однократно изменить сроки
исполнения обязательств (в том числе промежуточные сроки) в связи с существенными
изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, либо
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, в случае,
если такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в
половину срока, предусмотренного Договором при заключении. При этом изменение
Договора осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения
Договора с учетом измененных сроков, если требование обеспечения исполнения Договора
предусмотрено Договором, а также в полном соответствии с его условиями.
13.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1.
ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:
13.1.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора
представить
на утверждение Заказчику программу инженерных изысканий, разработанную в
соответствии
с требованиями Договора и нормативно-правовых актов.
13.1.2. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи проектно-сметной
документации
и результатов инженерных изысканий на экспертизу представить на предварительное
согласование Заказчику полный комплект документации, подлежащей экспертизе.
13.1.3. Разработать сметную документацию на выполнение работ и представить ее на
утверждение Заказчику. Сметная документация должна быть разработана в
соответствии с Требованиями к подготовке сметной документации и формированию
сметной стоимости при выполнении работ на объектах АО «Теплосеть СанктПетербурга», размещенными на официальном сайте Заказчика. На основании сметной
документации, получившей положительное заключение достоверности определения
сметной стоимости строительства, разработать проект сметы Договора в соответствии с
Методикой составления сметы контракта, предметом которого одновременно являются
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по строительству, утвержденной приказом Минстроя России от
21.08.2023 № 604/пр, и представить его на утверждение Заказчику. Смету договора
разработать с применением индексов, рассчитанных с учетом сроков выполнения работ
по календарному плану и сроков строительства согласно проекту организации
строительства.
На основании утвержденного проекта сметы Договора стороны заключают
дополнительное соглашение о дополнении Договора приложением «Смета Договора».
13.1.4. Запросить, сделать расчеты и получить все технические условия, требования и
иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, в
соответствующих организациях и ведомствах.
13.1.5. Разработать специальные технические условия, необходимые для выполнения
работ по Договору, согласовать их в соответствующих организациях и ведомствах.
13.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи
выполненных проектно-изыскательских работ представить (на обозрение) Заказчику:
- подлинники удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства,
протоколов
аттестации
сварщиков
и
специалистов
сварочного
производства,
подтверждающих аттестацию, а также и их заверенные копии.
- подлинники удостоверений специалистов в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов, прошедших аттестацию в установленном порядке, и
их заверенные копии.
13.1.7. Письменно согласовать с Заказчиком (в лице уполномоченного представителя)
привлечение к выполнению работ по Договору субподрядчиков (далее – субподрядчики).
Если цена заключенного с субподрядчиком договора (или общая цена всех заключенных с
этим субподрядчиком договоров) составляет более чем десять процентов от цены
Договора, Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента заключения субподрядного
договора(ов) обязан направить Заказчику информацию о заключении такого договора(ов).
Субподрядчики, привлекаемые к исполнению работ по Договору, должны соответствовать
требованиям законодательства (членство в СРО, наличие свидетельств, лицензий,
разрешений и т.п.). Сведения об имеющихся у субподрядчика документах на производство
работ должны направляться Подрядчиком Заказчику в срок не позднее дня, когда
субподрядчики приступают к выполнению работ по Договору. При этом Подрядчик несет
перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиком.
Подрядчик обязан не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних
и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены
действующим законодательством Российской Федерации.
13.1.8. Согласовать с Заказчиком при выполнении работ по Договору материалы и
оборудование, подлежащие применению при выполнении работ на основании
документации. Указанные полномочия от имени Заказчика по Договору осуществляет
уполномоченное соответствующей доверенностью лицо.
Разработанная Подрядчиком документация должна предусматривать возможность
применения строительных и отделочных материалов, а также инженерного и
технологического оборудования отечественного производства (преимущественно
производителей Санкт-Петербурга).
13.1.9. При отказе Подрядчика от направления разработанной по Договору
документации
на экспертизу, а также в случае получения отрицательного заключения экспертизы
работы
по Договору считаются Подрядчиком невыполненными. Заказчик в таком случае вправе
потребовать возмещения убытков и отказаться от исполнения Договора.
13.1.10.
В случае получения от организации, осуществляющей предусмотренную
Договором экспертизу, замечаний направленной на экспертизу документации,
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком все корректировки документации,
подготовленные на основании таких замечаний, до их предоставления на экспертизу.
В случае, если по результатам проведения экспертизы выдано отрицательное заключение,
повторная экспертиза после устранения замечаний, указанных в отрицательном
заключении экспертизы, осуществляется за счет собственных средств Подрядчика и
возмещению Заказчиком не подлежит.
13.1.11.
Передать Заказчику готовую документацию (результат выполненных
проектно-изыскательских работ) в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.
13.1.12.
Гарантировать
Заказчику
отсутствие
у
третьих
лиц
права
воспрепятствовать выполнению строительно-монтажных работ или ограничивать их
выполнение на основе документации.
13.1.13.
Не передавать разработанную по Договору документацию третьим лицам
без письменного.
13.1.14.
В случае расторжения настоящего Договора и осуществления строительномонтажных работ на основании вышеуказанной документации иным подрядчиком
заключить с Заказчиком или по указанию Заказчика с таким подрядчиком договор на
осуществление авторского надзора по цене, не превышающей предусмотренную
документацией, и осуществлять авторский надзор в течение всего периода
модернизации.
13.1.15.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приемапередачи выполненных проектно-изыскательских работ принять от Заказчика по акту
объект(ы) для производства работ и при необходимости строительную площадку по Акту
приема-передачи строительной площадки. Подрядчик приступает к выполнению
строительно-монтажных работ по Договору при условии наличия действующего
договора страхования строительно-монтажных работ (рисков), заключенного в
соответствии с условиями Договора.
13.1.16.
Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ, в
том числе о приостановке работ, а также в течение 30 календарных дней с момента
направления Заказчиком актов сверки расчетов рассматривать и возвращать
подписанные акты.
13.1.17.
Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех проверках, проводимых
компетентными государственными органами в отношении Подрядчика и/или его
субподрядчиков,
выданных
предписаниях
и
их
исполнении,
возбужденных
административных
и уголовных делах в связи с выполнением Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору.
13.1.18.
Получить в государственных органах или иных уполномоченных
организациях разрешение на производство работ (в том числе разрешение на
строительство) согласно требованиям действующего законодательства.
13.1.19.
Оплатить и получить всю разрешительную документацию и ее
согласование
в соответствующих инстанциях, необходимую для ведения работ на объекте от своего
имени.
В случае необходимости – от имени Заказчика за счет Подрядчика на основании
выданной
им доверенности. Ориентировочные затраты на получение и согласование
разрешительной документации отражаются в сметной документации, а фактические
затраты – в Акте о приемке выполненных работ при условии предъявления документов,
подтверждающих расходы на оплату разрешительной документации в порядке,
указанном в разделе 6 Договора.
13.1.20.
Предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по требованию Заказчика.
13.1.21.
Предупредить письменно Заказчика и приостановить работы при
обнаружении
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на результат
выполнения работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о
целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10-ти (десяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
13.1.22.
Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, письменно извещая
Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций.
13.1.23.
Соблюдать требования и исполнять выданные предписания об устранении
нарушений контрольно-надзорных служб.
13.1.24.
Обеспечивать вывоз грунта, извлекаемого в ходе производства работ, в
соответствии
с проектом организации строительства, входящим в состав Документации. Работы по
вывозу строительных отходов, образующихся при производстве работ, Подрядчик
обязан выполнять при наличии лицензии на осуществление деятельности с отходами, в
случае отсутствия у Подрядчика указанной лицензии, Подрядчик обязан предоставить
Заказчику
копии
договоров
с перевозчиками и получателями строительных отходов, копий договоров на вывоз и
размещение грунта, строительных отходов и мусора на полигоне, копии документов,
подтверждающих сдачу строительных отходов. При этом к транспортировке отходов
допускаются транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, фиксирующие маршрут, точки погрузки и выгрузки
отходов. Подрядчик обязан обеспечить предоставление отчетных документов,
включающих данные о каждой поездке, одновременно с ежемесячным Актом о приемке
выполненных работ, предоставляемым в порядке, установленном п. 14.4 Договора.
13.1.25.
Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только
квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших
медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в
области строительства (в том числе, но не ограничиваясь, СНиП 12-03-2001 и СНиП 1204-2002 «Безопасность труда в строительстве»).
13.1.26.
Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц и
окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
13.1.27.
Осуществлять выполнение работ на объекте в соответствии с требованиями
правил
по охране труда в строительстве, предусмотренных СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве», Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 № 1479, соблюдать требования промышленной безопасности в
соответствии
с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», а также установленные нормы и правила
складирования
и хранения применяемых строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, продукции (СП 48.13330.2019) и др.
13.1.28.
Не допускать при планировании и производстве работ превышения
нормативных сроков приостановки теплоснабжения потребителей, установленных п. 14
приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям
помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
13.1.29.
Обеспечить проведение входного контроля качества строительных
материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения
работ на Объекте, проверку наличия и содержание сведений о качестве поставленной
продукции, ее соответствие требованиям рабочей документации, техническим
регламентам, ГОСТ, ТУ на данную продукцию, стандартам и сводам правил.
13.1.30.
Входной контроль осуществляется при предварительном уведомлении
Заказчика
в присутствии представителя Заказчика не позднее 3 (трех) дней с момента поставки
строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объект. По
результатам проведения входного контроля составляется акт входного контроля по
форме, утвержденной Заказчиком, в 3 (трех) экземплярах, который подписывается
представителями Сторон. В случае необходимости проведения испытаний составляется
акт отбора образца, а по результатам испытаний составляется акт входного контроля.
Отбракованная продукция подлежит вывозу с Объекта силами и средствами Подрядчика
в течение 24-х часов.
13.1.31.
При использовании подлежащих сертификации материалов, изделий,
конструкций и оборудования, для которых законодательством Российской Федерации
установлено обязательное наличие сертификата соответствия либо декларации о
соответствии, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и
оборудования, а также акты о проведении испытаний, протоколы испытаний.
13.1.32.
Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по Договору
материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие акты
о проведении испытаний, протоколы испытаний, сертификаты, выданные независимой
аккредитованной организацией, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями проектной, рабочей
документации, в случаях если это напрямую предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. Указанные документы представляются
Заказчику.
13.1.33.
В случае если при производстве работ по Договору выявится
необходимость использования материалов (комплектующих и оборудования), не
предусмотренных Проектной (сметной) документацией (далее – иные материалы), но
при этом обладающих эквивалентными свойствами и характеристиками, и не
ухудшающих результат выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан
незамедлительно направить Заказчику письменный мотивированный запрос о
возможности применения иных материалов. При получении согласования Заказчика
Подрядчик
обязан
за
счет
собственных
средств
внести
изменения
в Проектную (сметную) документацию, согласовать соответствующие изменения
с разработчиком Проектной (сметной) документации и представить Заказчику оригинал
письменного согласования предлагаемых к использованию иных материалов
с эксплуатирующими организациями.
13.1.34.
Перед производством работ по демонтажу установленного на Объекте
оборудования вызвать на Объект представителя эксплуатирующей организации и
представителя Заказчика для составления описи демонтируемого оборудования. При
этом перечень оборудования, подлежащего демонтажу и передаче, определяется
Заказчиком.
13.1.35.
При оформлении ежемесячного Акта о приемке выполненных работ,
содержащего работы по демонтажу, взвесить совместно с Заказчиком и передать
Заказчику лом и отходы черных (цветных) металлов (далее – металлолом) в полном
объеме состава (комплектации) демонтированного оборудования.
Комиссионное взвешивание производится сторонами на территории Заказчика или
указанной им специализированной организации.
Возврат Подрядчиком металлолома Заказчику, а также оплата Заказчиком работ по
демонтажу данного оборудования, производятся исходя из количества (массы),
указанного в накладной по результатам комиссионного взвешивания.
Количество (масса) образовавшегося при демонтаже оборудования лома и отходов
оформляется и передается по накладной.
Накладная подписывается представителями Подрядчика и Заказчика (с обязательным
указанием реквизитов Договора) в трех экземплярах, два из которых остаются у
Подрядчика для передачи одного экземпляра Заказчику одновременно с ежемесячным
Актом о приемке выполненных работ.
Стороны отдельно отмечают, что с момента демонтажа и до момента передачи
оборудования Заказчику Подрядчик несет ответственность за сохранность, соблюдение
требований
к хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.1.36.
Предоставить Заказчику на русском языке сведения и документы о
результате выполненных работ в соответствии с Техническим заданием.
13.1.37.
Нести ответственность за работоспособность установленного по проекту
оборудования и материалов до момента сдачи работ Заказчику.
13.1.38.
Ликвидировать в нормативные сроки своими силами и за свой счет аварии,
технические инциденты на установленном по проекту оборудовании и материалах в
процессе выполнения работ по Договору до момента сдачи работ Заказчику.
13.1.39.
Получить и предоставить Заказчику справки и акты о выполнении
технических условий, выданных ресурсоснабжающими организациями.
13.1.40.
Заблаговременно согласовать с Заказчиком программу проведения пуско-
наладочных работ. Письменно уведомить Заказчика о месте, дате и времени их
проведения.
13.1.41.
Произвести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной
программой
и совместно с Заказчиком составить соответствующий акт.
13.1.42.
В случае получения отрицательных результатов пуско-наладочных работ
после выполнения работ Подрядчик собственными силами и за свой счет, в
согласованный
с Заказчиком срок обязуется выполнить все необходимые мероприятия для получения
положительного
результата
пуско-наладочных
работ.
При
этом
получение
отрицательного результата пуско-наладочных работ не является основанием для
продления срока выполнения работ по Договору.
13.1.43.
При необходимости заключить договор теплоснабжения в горячей воде
(для целей гидравлической промывки трубопроводов в трехкратном объеме
промываемого
участка)
с Заказчиком и произвести оплату за количество тепловой энергии, фактически
поставленной по заключенному договору Заказчиком.
13.1.44.
При необходимости обеспечить получение заключения о соответствии
модернизированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов.
13.1.45.
При необходимости обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию в рамках
компетенции подрядной организации.
13.1.46.
Заключить самостоятельно и за свой счет все необходимые договоры
с ресурсоснабжающими организациями в случае возникновения необходимости
осуществления выноса инженерных сетей из-под пятна застройки, или в случае
необходимости осуществления подключения инженерных сетей.
13.1.47.
Компенсировать Заказчику стоимость потребленных энергоресурсов при
выполнении всех видов работ, выполняемых в соответствии с Договором на Объекте, за
исключением необходимых ресурсов (топливо, электроэнергия, водоснабжение и
водоотведение, сети связи, системы водоподготовки) для проведения пуско-наладочных
работ.
13.1.48.
Получить письменное согласие Заказчика на передачу своих прав и
обязанностей
по настоящему Договору третьим лицам, а также на передачу в залог прав требований
по Договору.
13.1.49.
В ходе выполнения работ обеспечить сохранность узлов учета потребления
энергоресурсов, а также пломб на них. В случае повреждения указанных пломб или
узлов учета энергоресурсов либо их демонтажа без согласования эксплуатирующего
подразделения Заказчика Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты за
потребленные
энергоресурсы,
а также убытки, в случае возникновения таковых.
13.1.50.
Выполнить иные обязанности, установленные Договором и (или)
предусмотренные действующим законодательством.
13.2.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
13.2.1. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи
выполненных проектно-изыскательских работ, передать Подрядчику по акту объект(ы) для
производства работ и при необходимости строительную площадку по Акту приема-передачи
строительной площадки.
13.2.2. По письменному мотивированному запросу выдать Подрядчику доверенность
на представление интересов Заказчика.
13.3.
ПОДРЯДЧИК ВПРАВЕ:
13.3.1. В случае надлежащего выполнения работ требовать оплату за выполненные по
Договору работы в порядке и в сроки, определенные Договором.
13.4.
ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
13.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, выдавать обязательные для
исполнения указания и предписания о порядке выполнения работ по Договору, об
устранении недостатков (нарушений), отступлений от условий Договора, назначив
Подрядчику разумный срок для их устранения.
13.4.2. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточной приемки
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального
строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
13.4.3. Проверять Объект(ы) на соответствие требованиям Проектной документации,
требованиям
градостроительных
планов
земельного
участка,
требованиям
градостроительных регламентов, требованиям технических регламентов.
13.4.4. Проверять исполнительную документацию, включая общие и специальные журналы
работ.
13.4.5. Участвовать в заводском контроле и заводских испытаниях, поставляемых
оборудования и материалов.
13.4.6. Присутствовать на строительной площадке, осуществлять фото и видеофиксацию
хода работ.
13.4.7. Изымать образцы, применяемого в ходе строительно-монтажных работ оборудования
и материалов для проведения независимой экспертизы качества. Независимая экспертиза
качества может осуществляться Заказчиком при проведении входного контроля в
независимой аккредитованной организации с получением актов о проведении испытаний и
протоколов испытаний продукции. В случае получения отрицательного заключения,
бракуется вся предъявляемая партия оборудования и материалов. По итогам проведения
входного
контроля
и независимой экспертизы Заказчиком оформляется соответствующий Акт.
13.4.8. Выдавать обязательные к исполнению указания и предписания, в том числе
об устранении нарушений, связанных с организацией, порядком, культурой и дисциплиной
производства Подрядчиком строительно-монтажных работ, выявленных Заказчиком. Такие
нарушения фиксируются сторонами путем подписания соответствующего акта, а также
могут быть подтверждены иными документами. Акт, подписанный Заказчиком в
одностороннем порядке, признается сторонами достаточным подтверждением совершения
нарушения при наличии фотофиксации таких нарушений. Заказчик имеет право
самостоятельно устранить выявленные нарушения с возложением расходов на их
устранение на Подрядчика.
13.4.9. В случае если Проектной (сметной) и (или) рабочей документацией предусмотрено
использование при выполнении работ по Договору материалов и (или) оборудования
иностранных производителей, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с письменным
запросом о замене данных материалов и (или) оборудования на материалы и (или)
оборудование российского производства, обладающие эквивалентными свойствами и
характеристиками, не ухудшающие результат выполнения работ по Договору.
Осуществление замены производится в соответствии с п. 13.1.33 Договора.
13.4.10. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от требований
нормативно-правовых актов, документации, исходных данных, либо с иными отступлениями
от условий Договора, ухудшившим результат работ, включая недостатки, обнаруженные в
ходе
выполнения
строительно-монтажных
работ,
проведения
приемо-сдаточных
испытаний / пуско-наладочных работ или в процессе эксплуатации Объекта,
модернизированного на основе разработанной Подрядчиком документации Заказчик
вправе по своему усмотрению назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков в работах либо потребовать от Подрядчика возместить свои расходы на
устранение недостатков (в том числе расходы на оплату по Договорам, заключенным с
третьими лицами с целью исправления недостатков) либо выполнить работу заново и(или)
произвести
необходимые
дополнительные
изыскательские
работы,
получить
положительное заключение экспертизы, а также возместить причиненные убытки.
13.4.11. В случае устранения вышеуказанных отступлений силами Подрядчика такое
устранение производится им за свой счет.
14.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
14.1.
Сдача Подрядчиком работ производится в порядке и на условиях, установленных
настоящим разделом и разделом 6 Договора и осуществляется по этапам в соответствии с
Календарным планом выполнения работ.
14.2.
По факту завершения проектно-изыскательских работ по Договору Подрядчик
передает Заказчику документы, предусмотренные разделом 6 Договора.
14.3.
С даты приемки документации исключительные права на нее принадлежат
Заказчику.
14.4.
Подрядчик ежемесячно, при наличии выполненных строительно-монтажных
работ в текущем месяце, не позднее последнего дня текущего месяца направляет Заказчику
подписанные со своей стороны документы, предусмотренные разделом 6 Договора.
При предоставлении Актов о приемке выполненных работ, КС-3 за последний месяц срока
выполнения работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику одновременно с
указанными документами полный комплект исполнительной документации по Объекту(ам),
оформленной в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об
утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте
объектов
капитального
строительства»
и
согласованной с эксплуатирующей организацией.
Порядок сдачи-приемки работ приемо-сдаточных испытаний, при условии, что данные
испытания предусмотрены условиями Договора, в том числе испытаний трубопроводов на
прочность и герметичность, гидравлической промывки трубопроводов в трехкратном объеме
промываемого участка и дезинфекции трубопровода, подтвержденных соответствующими
актами аналогичен порядку, предусмотренному настоящим пунктом.
14.5. Затраты на получение разрешительной документации включаются в Акт о приемке
выполненных работ и подтверждаются документами на осуществление таких расходов
(копиями таких документов, заверенных надлежащим образом в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации), прилагаемых к
данной форме.
14.6. Смонтированное Подрядчиком оборудование подлежит приемке Заказчиком в
порядке, установленном п. 14.4 Договора на основании Акта о приемке выполненных работ
одновременно с выполненными Подрядчиком работами по монтажу такого оборудования
14.7. Одновременно с предоставлением ежемесячных отчетных документов, указанных в п.
14.4 Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику накладные, предусмотренные п.
13.1.35 Договора. В случае, если проектно-сметной документацией предусмотрен возврат
асфальтобетонной крошки Подрядчик обязан компенсировать стоимость асфальтобетонной
крошки, отразив это в КС-3.
14.8. По завершении всех работ по настоящему Договору Подрядчик письменно извещает
Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
14.9. По завершении всех работ по Договору Подрядчик оформляет и представляет в адрес
заказчика Итоговые документы, указанные в разделе 6 Договора.
14.10.Заказчик в сроки, установленные Договором, осуществляет проверку представленных
актов, подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ
и акт с указанием недостатков и сроков на их устранение, при этом акты возвращаются
Подрядчику в составе мотивированного отказа. После устранения недостатков повторная
приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором.
14.11. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме только
при выполнении всех работ по Договору, положительном результате пуско-наладочных работ
при необходимости, с момента подписания Итоговых документов.
14.12. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков в
результатах работ.
14.13. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться
на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
14.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта(ов) несет Подрядчик
до момента подписания Акта.
14.15. Стороны отдельно отмечают, что сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ
по Договору, осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела.
Подписание Сторонами актов, указанных в Техническом(-их) задании(-ях), определяет
исключительно готовность выполненных Подрядчиком работ и не является основанием для
их приемки.
14.16. В случае если условиями Договора предусмотрено оказание услуг по авторскому
надзору, одновременно с предоставлением Актов о приемке выполненных работ и КС-3 за
последний отчетный месяц, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт приема-передачи
оказанных услуг по авторскому надзору с приложением оригинала журнала авторского
надзора и счет-фактуры.
Одновременно с указанными документами Исполнитель направляет Заказчику в бумажном
виде в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе пояснительную записку с
перечислением услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с журналом авторского
надзора и видами работ, выполненных за указанный в Акте приема-передачи оказанных
услуг по авторскому надзору период со ссылкой на соответствующие отчетному периоду
Акты о приемке выполненных работ. Пояснительная записка оформляется Исполнителем по
форме, утвержденной Заказчиком, и включает в себя:
- наименование Объекта, по которому был осуществлен авторский надзор;
- фактические сроки проведения авторского надзора; фамилии, имена и отчества, должности
представителей заказчика и Исполнителя, во взаимодействии с которым работал специалист
авторского надзора;
- перечень освидетельствованных конструктивных элементов и видов работ, в ходе
проведения авторского надзора;
- перечень составленных актов промежуточной приемки ответственных конструкций (при
необходимости) и актов освидетельствования скрытых работ;
- перечень дефектов, выявленных в ходе освидетельствования конструкций и работ, причины
их возникновения, значимость дефектов, возможность их устранения; перечень указаний в
отношении дефектов, внесенных в журнал авторского надзора (приостановить проведение
работ до устранения дефекта, устранить в ходе проведения строительно-монтажных работ к
установленному сроку, устранить в объемах и сроки, определенные Заказчиком и др.);
- изменения, которые целесообразно внести в рабочую документацию (при необходимости);
- выявленные дополнительные работы, требующие разработки чертежей и смет.
15.
СТРАХОВАНИЕ
15.1.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения строительномонтажных работ, согласно Календарному плану выполнения работ, Подрядчик обязуется
заключить Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков,
предусмотренных п. 15.7 Договора (далее – Договор страхования), в указанном в настоящем
разделе
порядке,
в
связи
с проводимыми Подрядчиком (субподрядчиками) работами.
15.2.
Условиями заключенного Договора страхования должно быть предусмотрено, что
выгодоприобретателем является Заказчик.
15.3.
Проект Договора страхования должен быть предварительно согласован с
Заказчиком.
15.4.
Договор страхования оформляется в трех подлинных экземплярах: для страховой
компании, Подрядчика и Заказчика.
15.5.
Требования к Страховой компании, с которой Подрядчик заключает Договор
страхования:
 регистрация на территории Российской Федерации;
 опыт работы на страховом рынке – не менее 5 лет;
 отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора; страховая
организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации,
на ее имущество не должен быть наложен арест;
 наличие отчетности по МСФО;
 текущий рейтинг надежности не ниже высокого уровня согласно уровню надежности,
присвоенного агентством «Эксперт РА»;
 наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий
российской электро- и теплоэнергетики;
 наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков
(предоставляется при направлении на согласование проекта договора страхования).
15.6.
Объекты страхования:
15.6.1. Строительные,
монтажные
и
пусконаладочные
работы,
выполняемые
Подрядчиком (субподрядчиком) в рамках Договора, включая:
 строительные материалы, элементы и конструкции, в том числе, поставляемые
Заказчиком;
 монтируемое оборудование, а также материалы, оборудование и услуги,
предоставляемые Заказчиком.
15.6.2. Оборудование на строительной площадке (здания и сооружения, в том числе
временные сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные
коммуникации и т.п.), указанное в Перечне имущества, являющемся Приложением к
Договору.
15.6.3. Расходы Заказчика по расчистке территории строительной площадки от
обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая по
рискам, указанным в п. 15.7 Договора;
15.6.4. Гражданская ответственность Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью
и имуществу третьих лиц при осуществлении строительно-монтажных работ в рамках
Договора;
15.6.5. Послепусковые гарантийные обязательства Подрядчика.
15.6.6.
Принадлежащие
Заказчику
объекты
имущества,
находящиеся
в
непосредственной близости к строительной площадке
и указанные в Перечне
имущества, являющемся Приложением к Договору.
15.7.
Виды страховых рисков, которые должен предусматривать Договор
страхования:
 пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных аппаратов;

стихийные бедствия, в том числе, бури, смерча, урагана, тайфуна, сели, схода
снежных лавин, града, землетрясения, наводнения, обвала;
 оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
 противоправные действия третьих лиц, разбой, хищение имущества;

авария
инженерных
сетей
(водопровод,
канализация,
теплоснабжение,
электроснабжение);

ошибка при монтаже, осуществление строительных и иных работ Подрядчиком
(субподрядчиками) по Договору;
 обрушения или повреждения объекта, в том числе, обваливающимися или падающими
частями;

любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке
и в непосредственной близости к ней.
15.8.
Страховые суммы по объектам страхования устанавливаются в следующем
размере:
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.1 Договора, – в размере 100 % цены
Договора;
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.3 Договора, – в размере 50 % цены
Договора;
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.2, 15.6.6 Договора, – в размере
стоимости, указанной в Перечне имущества, являющемся Приложением к Договору;
 послепусковые гарантийные обязательства Подрядчика, включая затраты на
устранение ошибок в монтаже, исправление некачественных работ – в размере 100 % цены
Договора.

гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц при осуществлении Подрядчиком (субподрядчиком) строительно-монтажных
работ – в размере 50 % цены Договора, но не менее 3 (трех) миллионов рублей.
Применение франшиз при заключении Договора страхования допускается только с согласия
Заказчика при предоставлении Подрядчиком проекта Договора страхования на
согласование.
15.9. Период страхования должен покрывать весь период выполнения строительномонтажных работ, до момента окончательной приемки Объекта Заказчиком в соответствии с
условиями Договора.
Период страхования в отношении послепусковых гарантийных обязательств должен
составлять
не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.
При увеличении фактического срока выполнения строительно-монтажных работ по
Договору, в том числе без подписания дополнительного соглашения об изменении сроков
выполнения работ (например в случае приостановки выполнения работ), увеличении срока
ввода
Объекта
в эксплуатацию, гарантийного срока Подрядчик обязан не позднее окончания срока
действия Договора страхования продлить заключенный Договор страхования или заключить
новый Договор страхования на весь увеличенный период до момента окончательной приемки
Объекта Заказчиком (не зависимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию
сторон, либо имело место неисполнение обязательств в срок Подрядчиком, либо работы по
Договору были приостановлены).
15.10.
Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал заключенного им Договора
страхования
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения, а также копии платежных
поручений, подтверждающих оплату страховщику страховой премии по Договору
страхования
в
течение
3 (трех) рабочих дней с момента осуществления оплаты.
15.11.
В случае заключения нового Договора страхования либо пролонгации ранее
заключенного Договора страхования в связи с увеличением периода выполнения работ
Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал нового Договора страхования или
дополнительного
соглашения
к заключенному Договору страхования, а также копии платежных документов в срок,
установленный п. 15.10 Договора.
15.12.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая. Подрядчик обязан уведомлять
Заказчика обо всех событиях, имеющих признаки страхового случая произошедших на
строительной площадке.
16.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16.1.По Договору устанавливаются следующие гарантийные сроки:
 10 (десять) лет на результат работ по модернизации (тех. перевооружению) системы
АСДТУ с момента окончательной приемки Объекта Заказчиком согласно разделу 6 Договора;
 24 (двадцать четыре) месяца на установленное на Объекте оборудование;
 3 (три) года на результат выполненных работ по восстановлению нарушенного
благоустройства.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного
оборудования, применяемого при модернизации, материалов, конструкций, изделий или
оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены
гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным
Договором, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки,
установленные производителями, поставщиками.
Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все
документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
16.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования
и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ,
будут соответствовать требованиям проектной документации, государственным стандартам,
техническим регламентам и техническим условиям, иным обязательным требованиям.
17.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
17.1.
В случае просрочки исполнения Стороной обязательств другая Сторона вправе
потребовать уплаты пени.
17.1.1. За нарушение сроков оплаты по Договору Заказчик обязан уплатить Подрядчику
пени
в размере 1/365 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки начиная
со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срокf.
17.1.2. За нарушение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить
Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока.
17.1.3. За непредставление Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения
обязательств по Договору в сроки, установленные п. 11.10.3 Договора, Подрядчик обязан
уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму
выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства.
17.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств), Стороны обязаны уплатить штраф.
17.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф
в размере, определенном в разделе 7 Договора.
17.2.2. В случае непредставления либо несвоевременного представления ППР /
графика производства работ (как первоначального, так и актуализированного) на
согласование Заказчику, если такая обязанность установлена настоящим Договором,
полного комплекта исполнительной документации в установленный Договором срок,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое нарушение.
17.2.3. В случае неисполнения Подрядчиком требований к организации, правилам и
культуре производства работ, предусмотренных приложением к Договору (за
исключением требования об использовании брендированных логотипов АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» барьерных ограждений), в том числе за неисполнение указаний и
предписаний об устранении нарушений, связанных с организацией, порядком, культурой
производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 650 000,00
руб. за каждый случай нарушения. При этом организация, правила и культура производства
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий,
является одним из требований к качеству и порядку их проведения, то есть относится к
обязательствам, имеющим стоимостное выражение.
17.2.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований об использовании
брендированных логотипом АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» барьерных
ограждений Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за
каждый случай нарушения.
17.2.5. За нарушение обязательств, установленных разделом 15 Договора Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 руб. за каждый случай нарушения
обязательства.
17.2.6. В случае несоблюдения Подрядчиком при планировании и производстве
работ нормативных сроков приостановки теплоснабжения потребителей,
установленных п. 14 приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000,00 руб.
17.3.Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Подрядчика от полного и
надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, а также от
возмещения в полном объеме убытков Заказчика сверх суммы неустойки (пени, штрафов).
17.4.В соответствии со ст. 406.1 и 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
Подрядчик возмещает имущественные потери, понесенные Заказчиком на основании акта
органа государственной власти в случае:
а) отказа в применении налоговых вычетов НДС, а также из-за исключения стоимости
работ
из расходов для целей налогообложения в размере суммы невозмещенного НДС
и доначисленного налога на прибыль, а также пеней и штрафов;
б) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности, по предоставлению
информации
о привлечении к исполнению настоящего Договора субподрядчиков из числа субъектов
малого
и среднего предпринимательства или несвоевременного предоставления такой
информации, Заказчик будет привлечен к административной ответственности за
нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, в размере сумм пеней и административных штрафов.
17.5.Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов
(за исключением случаев осуществления удержания в порядке, установленном настоящим
разделом). Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты
получения требования (претензии), а в случае, когда момент получения установить
невозможно – 30 (тридцать) календарных дней с момента направления претензии.
17.6.Заказчик вправе осуществить удержание суммы санкций, выставленных Подрядчику
за нарушение обязательств по Договору, имущественных потерь, а также убытков, возникших
в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств о Договору, при
осуществлении расчетов по Договору без предварительного направления претензии,
уведомив Подрядчика о производстве такого удержания. Подрядчик уведомляет Заказчика о
получении уведомления ответным письмом, а также выражает свое согласие или несогласие
с произведенным расчетом штрафных санкций, в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения уведомления об удержании, а в случае, когда момент получения
установить невозможно - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления
претензии.
18.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
18.1.В случае изменения реквизитов, адреса или наименования организации одной из
Сторон Договора, такая Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения
направляет другой Стороне уведомление об изменении реквизитов с указанием измененных
реквизитов, подписанное уполномоченным лицом. В данном случае дополнительное
соглашение к Договору Сторонами не заключается. Сторона, не уведомившая другую
Сторону в установленный настоящим пунктом срок об изменении реквизитов, несет
соответствующие риски, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
18.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке. В этом случае Заказчик производит оплату работ, фактически выполненных
Подрядчиком, соответствующих условиям Договора и принятых Заказчиком в установленном
настоящим Договором порядке до момента направления Подрядчику соответствующего
уведомления об отказе.
18.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке и потребовать полного возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, в том числе, но не ограничиваясь:

нарушения сроков выполнения работ, в том числе начального срока, промежуточных
сроков выполнения работ, если Заказчику станет очевидно, что допущенное Подрядчиком
нарушение срока приведет к невозможности выполнения работ в установленный
Договором срок;

допущения не согласованных Заказчиком отступлений от условий Договора,
требований нормативных актов, технических условий и требований;

направления Подрядчиком разработанной документации на экспертизу без
получения предварительного письменного согласования Заказчика;

обнаружения Заказчиком недостатков разработанной документации, которые
исключают возможность применения документации без доработки;

неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков
в работах в срок, назначенный Заказчиком, или если недостатки являются существенными
и неустранимыми;

в случае выявления факта отсутствия (прекращения действия) надлежащего
обеспечения исполнения обязательств по Договору, факта представления ненадлежащего
обеспечения исполнения обязательств по Договору, непредставления (несвоевременного
предоставления) иного (нового) надлежащего обеспечения исполнения обязательств по
Договору, если такое требование предусмотрено условиями Договора;

принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или
применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства;

административного приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;

прекращения членства Подрядчика в СРО, иных обстоятельств, исключающих право
Подрядчика на выполнение работ по Договору, либо наложения государственными
органами
в установленном порядке других ограничений, лишающих Подрядчика возможности
выполнения работ по Договору;

в случае нарушения Подрядчиком условий, изложенных в разделе 15 Договора,
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или
потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх суммы неустойки;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства, являющиеся основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору, признаются Сторонами
существенным нарушением условий Договора.
18.4.
Договор считается расторгнутым через тридцать дней с даты направления
Заказчиком в адрес Подрядчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика.
18.5.
В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством и Договором, Подрядчик обязан

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора передать Заказчику всю
документацию, полученную Подрядчиком в связи с исполнением Договора;

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Договора передать
Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ;

в течение 20 (двадцати) рабочих дней передать Заказчику по акту строительную
площадку, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего
Подрядчику имущества, а также строительного и иного мусора.
18.6.
В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора оборудование или
иные товарно-материальные ценности Подрядчика, смонтированные на Объекте, которые по
техническим причинам невозможно демонтировать до окончания выполнения работ,
безвозмездно остаются на Объекте и передаются Заказчиком Подрядчику после окончания
выполнения работ на Объекте.
19.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19.1.
Подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность и не разглашать без
письменного разрешения Заказчика любую информацию, ставшую известной Подрядчику в
связи
с исполнением обязательств по Договору, в т.ч. не передавать третьим лицам, не публиковать
в открытых источниках информации и каким-либо иным образом не доводить до сведения
третьих лиц разработанные или полученные в ходе исполнения Договора расчеты,
программные продукты (в т.ч. части программных продуктов), схемы, чертежи, документы
технического и финансового характера, деловые письма и т.п. (включая предварительные
версии и проекты документов, а также их части).
19.2.
Подрядчик обязуется обеспечить сохранность и конфиденциальность и иных
сведений ограниченного распространения, к которым относятся любые сведения,
относящиеся
к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным предварительным
и итоговым результатам.
19.3.
Конфиденциальные данные не могут быть переданы (опубликованы, разглашены)
Подрядчиком третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без письменного согласия Заказчика.
19.4.
Подрядчик по требованию Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику
все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, электронные носители),
предоставленные Заказчиком или любым из его представителей Подрядчику или
разработанные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
19.5.
Обязательства
Сторон
в
отношении
соблюдения
конфиденциальности
информации
сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора.
20.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. Подрядчик не вправе начислять на сумму долга Заказчика по оплате выполненных
работ проценты на основании п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
20.2. Сумма долга за выполненные Подрядчиком работы не является коммерческим
кредитом для Заказчика, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.
20.3. При исполнении настоящего Договора Стороны вправе заключить соглашение об ЭДО.
20.4. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники
не совершали прямо или косвенно следующих действий:
 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по Договору
 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно
выполнить
работы
сотрудникам
другой
Стороны
по
Договору,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий
в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
 не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Акционерное общество «Теплосеть СанктПетербурга»
Реквизиты
Подрядчик:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
действующий на основании:
доверенности от « »_____ 202_ № ____
действующий на основании:
«________» _________________ 202__г.
Приложение № УКАЖИТЕ №
ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский, д.93»
(в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)»
(номер закупки по ГКПЗ № 4444/4.6.16-758)
ОКВЭД
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
43.21 - Производство электромонтажных работ
ОКПД2
62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для сетей и систем
43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
I. Общие требования.
Требования к месту исполнения обязательств:
Местоположение объекта для
№
Объект
выполнения работ
1
Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
д.93,
центральный тепловой пункт (ЦТП).
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего
техническое задание:
Начальник службы Устьянов Андрей Григорьевич, тел. (812) 531-94-56
Сроки выполнения работ:
- начало работ – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- окончание работ – 30 декабря 2027 г. (включительно)
Обобщенные характеристики выполняемых работ:
Разработка
рабочего
проекта
автоматизированной
системы
управления
технологическим процессом (АСУ ТП) и автоматизированной системы диспетчерского
управления (АСДУ) НПС «Дачное» «нижнего уровня» и информационной безопасности (ИБ)
для организации оперативного диспетчерского контроля состояния технологического
оборудования, управления запорной арматурой и насосным оборудованием, контроля
параметров теплоносителя.
АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» ЦТП «Ленинский д.93» должна предусматривать
выполнение следующих функций:
1. автоматическое поддержание температуры теплоносителя вторичного (отопительного)
контура по заданию оператора, с возможностью автоматического регулирования от
датчика температуры наружного воздуха согласно задаваемого температурного
графика и возможностью корректировки графика;
2. автоматическое поддержание температуры ГВС с возможностью выбора для
регулирования одной из двух точек отбора;
3. автоматическое поддержание давления ГВС;
4. автоматическое поддержание температуры в системе циркуляции ГВС;
5. возможность корректировки уставок всех регулируемых параметров;
6. два режима управления запорной (регулирующей) арматурой:
7. по месту (с узлов управления электроприводом);
8. дистанционный (с панели управления в помещении объекта);
9. схему отображения технологических параметров и световую сигнализацию (в случае
отклонения) технологических параметров, а также положения запорной
(регулирующей) арматуры;
10. контроль состояния оборудования электроснабжения ЦТП;
11. архивацию технологических параметров работы ЦТП;
12. интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня», а именно:
12.1 объем данных, за исключением управляющих сигналов, их мнемоника представления на
«верхним уровне», должны быть полностью идентичны «нижнему уровню АСУ ТП» объекта;
12.2 вывод тэгов с ПЛК АСДУ «нижнего уровня» осуществить по протоколу обмена OPC UA в
СКАДА-систему «верхнего уровня», совместно с индикацией и сообщениями по оборудованию
«нижнего уровня»;
12.3 все работы по интеграции данных должны выполняться только в соответствии с
«Руководством системного программиста» АСДТУ «верхнего уровня».
Стоимость Н(М)Ц определена методом сопоставимых рыночных цен и
составляет: 84 541 694,12 рублей с учетом НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы
ценообразования, принятой в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Приложение № 4, 5 к
Техническому заданию).
II.
Требования к выполнению работ.
1.
Цель выполнения работ:
Создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» с
учетом перехода комплекса на отечественное аппаратно-программное обеспечение,
исполнение федерального закона 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ»
Нормативные требования к выполнению проектно-изыскательских работ:
1.
СТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Требования к построению систем
автоматизации, диспетчеризации и защиты критической информационной инфраструктуры
АСУ ТП предприятия»;
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О
порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации
на
преимущественное
применение
доверенных
программно-аппаратных
комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации";
3.
Федеральный
закон
«О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры РФ» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
4.
Приказ ФСТЭК России № 235 от 21 декабря 2017 «Об утверждении требований к
созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;
5.
Приказ ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 2017 «Об утверждении требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
6.
Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к
обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах»;
7.
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изменениями);
8.
СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего
теплоснабжения (утв. Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр);
9.
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением», приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.;
10.
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11.
ГОСТ 21.208-13 СПДС «Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах» (с Поправкой);
12.
Правил
технической
эксплуатации
объектов
теплоснабжения
и
теплопотребляющих установок. Минэнерго РФ, 14.05.2025, № 511;
13.
ГОСТ
21.408-13
СПДС
«Правила
выполнения
рабочей
документации
автоматизации технологического процесса»;
14.
ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем;
15.
СТО 70238424.27.100.010-2011 "Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования" в новой
редакции.
16.
РД 153-34.1-35.137-00. «Технические требования к подсистеме технологических
защит, выполненных на базе микропроцессорной техники»;
17.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД «Обозначения условные графические в схемах».
Обозначения общего применения (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой);
18.
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с
Поправкой);
19.
Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства
измерений" (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2026г.);
20.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ-2005), издание 7 (действующие
разделы и главы);
21.
Правил противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 (с изменениями);
22.
НТД заводов изготовителей.
III. Укрупненная ведомость объёмов работ.
В части проектно-изыскательских работ:
Разделить
на
аппаратном
уровне
микропроцессорное
устройство
(ПЛК)
автоматизированной подсистемы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и
подсистемы сбора данных в систему диспетчеризации (АСДУ).
Произвести замену программируемого логического контролера АСУ ТП и панели
оператора (HMI), учитывая экономическую целесообразность и Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О порядке перехода субъектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение
доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Обеспечить безопасность объекта критической информационной инфраструктуры (далее
– КИИ) требованиям информационной безопасности.
Выбор оборудования согласовать с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Предусмотреть в рабочей документации сбор и передачу статусов работы насосного
оборудования.
Организацию каналов связи привести в соответствие с типовой схемой организации
подключения объектов диспетчеризации (Приложение №1).
Диспетчеризацию выполнить на базе следующего оборудования: ЩД – щит
диспетчеризации на базе свободно программируемого контроллера с программным
обеспечением и соответствующей картой памяти, позволяющего передавать данные по
протоколу Modbus TCP или OPC UA в другие системы.
Информационный обмен между АСДУ (нижний уровень) и АСУ ТП должен
осуществляться по протоколу Modbus TCP или OPC UA.
Для обеспечения информационной безопасности нижний уровень АСДУ должен быть
отделен от АСУ ТП объекта межсетевым экраном.
Применяемые программируемые логические контролеры (ПЛК) и панель оператора
(HMI) должны быть Российского производства, иметь все необходимые сертификаты.
Все контроллеры должны иметь готовые сертифицированные, поставляемые с
оборудованием или скачиваемые бесплатно средства разработки программного кода
соответствующее стандарту ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.
Базовое, стандартное программное обеспечение (операционная система) контроллера не
должно подвергаться изменениям, чтобы удовлетворить какие-либо требования пользователя.
Прикладное программное обеспечение должно разрабатываться таким образом, чтобы
не требовалась модификация базового программного обеспечения контроллера (операционной
системы). Проектирование программного обеспечения должно обеспечиваться таким образом,
чтобы будущее изменение или обновление программного обеспечения операционной системы
не повлияло на функционирование системы с конкретным прикладным программным
обеспечением.
В схемах питания системы диспетчеризации предусмотреть:
- источники бесперебойного питания;
- входные цепи питания защищать фильтрами подавления электромагнитных помех.
На двери (лицевой панели) щита диспетчеризации предусмотреть индикацию наличия
питания на вводе в щит, а также индикацию диагностики неисправностей контроллера - общего
сигнала неисправности.
В составе проектной документации АСДУ/АСУ ТП должны быть предусмотрены
следующие данные:
- В обязательном порядке в проекте должна быть включена документация об
используемых автоматизированных установках заводского изготовления: схема подключения,
спецификация оборудования, протокол связи, таблица сигналов и команд управления,
описание алгоритмов работы подключаемых систем и другая необходимая для реализации
проекта документация.
- Таблица входных/выходных сигналов. Разрабатывается на стадии рабочего проекта и
уточняется на стадии реализации проекта. Таблица входных/выходных сигналов (иначе
"Перечень входных сигналов и данных", код В1 по единой системе конструкторской
документации ЕСКД) служит для исчерпывающего описания всех физических сигналов
контроля и управления, включенных в проект по СД, автоматизации. Таблица сигналов
содержит как входные: данные средств измерения, сигналы состояния оборудования и средств
контроля, так и выходные: сигналы управления, включения/выключения, аналоговые
установки, переключения режимов и пр. сигналы. В таблицу включаются все физические
сигналы, использующиеся в проекте СД и автоматизации не зависимо от интерфейса, способа
представления и др., если они попадают в контроллер АСУ ТП или передаются в АСДУ СД.
Таблица сигналов выполняется со сквозной нумерацией (от источника сигнала до АСУ
ТП и СД) и в ней содержатся все необходимые для реализации проекта сведения по физическим
сигналам ввода/вывода.
Допускается раздельное выполнение таблицы сигналов по разделам проекта (исходные
сигналы, контроллеры, СД). В части исходных сигналов заполняется в любом случае при
наличии в проекте шкафа контроллера, обрабатывающего исходные сигналы контроля и
управления. Форму Таблицы входных/выходных сигналов (Карта регистров) согласовать с
службой телемеханики и измерений.
В части каналов связи при корректировке необходимо учесть:
- ГОСТ Р 58238-2018 и СП 134.13330.2022.
- Прокладку групповых слаботочных кабельных линий осуществлять в лотках или кабельканалах. Для отдельных линий допускается прокладка в гофрированных полиамидных трубах.
- Предусмотреть маркировку с обеих сторон кабельных линий.
- Для подключения к оконечным устройствам использовать патч-панели. Подключение
сетевых устройств должно осуществляться с использованием витой пары CAT.5E или
оптического одномодового кабеля (определяется Проектом по длине линий). В случае с
одномодовым кабелем использовать оптокроссы с разваркой не менее 4 ОВ. Оптокросс и патчпанели разместить совместно в телекоммуникационном шкафу.
- Размещение оборудования сети передачи данных (СПД):
Размещение сетевого оборудования производить в шкафу передачи данных
(ШПД). Шкаф должен быть оборудован блоком вентиляторов и обеспечивать рекомендуемый
диапазон рабочей температуры устанавливаемого сетевого оборудования. Шкаф должен иметь
щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь двусторонний доступ для
обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка. Допустимо использовать
шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной безопасности (ИБ) и
оборудования сети передачи данных. Минимальный размер
шкафа – 24U с разделением
на 2 равные секции. Минимальная глубина шкафа - 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания сетевого оборудования
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу сетевого оборудования не менее 30 мин, стоечного
исполнения, с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок
и временем автономной работы. Для подключения сетевого оборудования использовать
розеточный модуль для 19” шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных
розеточных портов.
Требования к сетевому оборудованию:
1. Коммутационное оборудование сегмента АСУТП:
Коммутатор для подключения устройств сегмента АСУТП должен быть управляемым
PoE-коммутатором уровня L2, иметь отечественное происхождение, промышленное
исполнение, количество портов определяется по количеству подключаемых устройств с
обеспечением обязательного резерва. В случае использования нескольких коммутаторов
необходимо предусмотреть порты для обеспечения связности между ними.
2. Каналообразующее оборудование (КОО)
Каналообразующее оборудование должно обеспечивать сетевую связность
при
помощи основного канала ВОЛС и резервного канала GSM с использованием промышленного
маршрутизатора.
Для достижения значения приемлемого уровня сигнала (RSSI от -83 до -53dBm)
необходимо предусмотреть возможность выноса GSM антенны за пределы помещения объекта с
установкой на мачту и подводом антенного кабеля к маршрутизатору. Совместимая антенная
мачта с GSM антенной выбирается исходя из возможности установки на конкретном объекте.
Антенный кабель укладывается в отдельный кабель-канал или гофрированную трубу на
расстоянии не менее 1м от силовых линий.
Все технологические отверстия, необходимые для прокладки антенного кабеля, должны
быть герметичны.
3. Средства защиты информации (СЗИ)
Средства защиты информации должны обеспечивать криптографическую защиту
каналов связи с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ, межсетевое
экранирование сегмента АСУ ТП от общего сегмента сети, оперативный мониторинг и контроль
защищённости АСУ ТП, резервное копирование, а также антивирусную защиту. Средства
защиты информации должны быть сертифицированы в соответствии с действующим
законодательством РФ ФСБ России в качестве СКЗИ и ФСТЭК России в качестве МЭ.
Допускается объединение функционала криптографической защиты каналов связи и
межсетевого экранирования в рамках одного устройства. Рекомендуется использовать
криптошлюз с функциями межсетевого экрана.
Криптошлюз с функциями межсетевого экрана должен обеспечивать разделение
технологической и корпоративной сетей передачи данных, а также иметь достаточное
количество сетевых интерфейсов для коммутации оборудования.
Спецификация и технические требования к средствам защиты информации должны быть
согласованы с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Рекомендуемая модель криптошлюза с функциями межсетевого экрана – С-Терра Шлюз
200, совместимая с используемым на предприятии программным обеспечением (С-Терра КП).
Средства защиты информации приобретаются заказчиком и передаются для монтажа и
наладки исполнителю СМР.
Размещение СЗИ с функциями межсетевого экрана производится в шкаф обеспечения
информационной безопасности (ШОИБ).
Шкаф должен иметь щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь
двусторонний доступ для обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка.
Допустимо использовать шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной
безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи данных. Минимальный размер шкафа – 24U с
разделением на 2 равные секции. Минимальная глубина
шкафа – 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания оборудования ИБ
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу ИБ оборудования не менее 30 мин, стоечного исполнения,
с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и временем
автономной работы. Для подключения оборудования использовать розеточный модуль для 19”
шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
На АРМ и панели оператора АСУ ТП должно быть установлено антивирусное
программное обеспечение, соответствующее нормам на объектах КИИ.
Включить в проектную документацию раздел по информационной безопасности.
В части строительно-монтажных работ:
Монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с проектной документацией и
предусматривают:

Монтаж шкафов управления, прокладка и подключение кабельных линий;

Монтаж и наладка средств защиты информации.

Закупка оборудования и специализированного ПО производится в соответствии со
спецификацией проектов.

Разработка алгоритмов программного обеспечения.

Программирование ПЛК и HMI, настройка сопутствующего оборудования на
объекте.

Предоставление на электронном носителе программного обеспечения (ПО) и
специального программного обеспечения (СПО) ПЛК, HMI, автоматизированных рабочих мест
(АРМ) (инсталляционный дистрибутив СПО, актуальные проекты СПО до и после компиляции с
комментариями разработчика) и конфигураций сопутствующего оборудования (адаптеры,
преобразователи, коммутаторы и т.п.) на цифровом носителе в 2-х экземплярах.

При использовании лицензируемого ПО, СПО передача ключей и сертификатов.

Оценка соответствия проекта, применяемых технических и программных средств.

Оценка соответствия проекта СПО предоставленному на электронном носителе
(организовывает представитель подрядной организации).

Проверка соответствия предоставленных регистров сигнальных параметров с
фактическими показаниями путем демонстрации на объекте с использованием специальных
программных средств (организовывает представитель подрядной организации).

Проверка соответствия привязки сигналов, параметров АСУ ТП и СД к
оборудованию и датчикам, осуществляется имитацией и воздействием на оборудование
(организовывает представитель подрядной организации).

Проведение пуско-наладочных работы на объекте в соответствии с программой
ПНР.
 Сдача АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» в опытную эксплуатацию.
 Проведение приёмочных испытаний с оформлением акта ввода системы в
постоянную эксплуатацию.

Организация передачи данных в систему АСДТУ «верхнего уровня».

Интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ
«верхнего уровня» согласно п.1.2 настоящего ТЗ.

При проведении закупки необходимо учесть, что правообладателем закупаемого
лицензионного программного обеспечения является Заказчик в лице АО «Теплосеть СанктПетербурга».
IV.
Требования к Подрядчику:
 Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, необходимые
для выполнения всех видов работ по ТЗ с указанием нормативно - правового акта и
соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ;

Подрядчик в части обеспечения информационной безопасности на момент
выполнения работ должен отвечать требованию по наличию Лицензии ФСТЭК на деятельность
по технической защите конфиденциальной информации.
 Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. Выполнение работ по подготовке проектной
документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации
архитектурно-строительного
проектирования
и
инженерных
изысканий
(главными
инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по
таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства (главными
инженерами проектов).
 Требование установлено в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), в редакции Федерального закона от
03.07.2016 N 372-ФЗ) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, "Собрание
законодательства РФ", 04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4305, "Российская газета", N 152,
13.07.2016.
 В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» членство в СРО должно отвечать следующим
требованиям:
1) Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в
соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда, должен
соответствовать по каждому виду работ;
2) совокупный размер обязательств по договорам, указанным в абзаце первом части 3
статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации не должен превышать
предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Количество договоров
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой
организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не
ограничивается.
 Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства на весь срок действия договора до
полного исполнения обязательств по договору.
 В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, членство в СРО не требуется.
 Выполнение
проектно-изыскательских
работ
подрядчик
может
выполнять
самостоятельно, являясь членом СРО в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования или с привлечением субподрядной организации.
V. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Технические решения по производству работ принимаются согласно технологии с
составлением календарного плана производства работ.
VI. Требования к объемам выполняемых работ:
Объемы работ определяются согласно проекта и сметам.
VII. Требования к документированию:
По окончанию корректировки проекта, представленного Подрядчиком после окончания
Проектно-изыскательских работ, должна быть предоставлена следующая техническая
документация:
 по 4 экземпляра рабочего проекта АТМ, ЭМ и сметной документации на СМР на
бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде.
 Электронная форма должна быть выполнена:
 - Текстовая часть в формате MS Word.
 - Таблицы в формате MS Exсel.
 - Чертежи, схемы в формате dwg, pdf.
 - Сметная документация в программе А0 (А ноль).
 перечень входных сигналов и данных АСУ ТП и АСДУ;
 перечень выходных сигналов АСУ ТП и АСДУ;
 схема структурная комплекса технических средств;
 перечень выходных сигналов, интегрируемых на «верхний уровень».
По окончанию ПНР должна быть предоставлена следующая техническая документация:
 описание комплекса технических средств (КТС), включая руководство по
техническому обслуживанию КТС.
 Инструкция оператора по эксплуатации АСУ ТП.
 Руководство системного программиста «нижнего уровня» (описание программы НУ).
VIII. Требования к применяемым строительным материалам:
Применяемые материалы, технические и программные средства должны иметь
сертификаты соответствия, соответствовать действующим ГОСТам и нормативным
документам.
IX. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:
Работы выполняются по нарядам-допускам при соблюдении СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденных
Постановлением Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2.Строительное производство», утвержденных Постановлением Госстроя
РФ №123 от 17.09.2002г., РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) – «Правил пожарной
безопасности для энергетических предприятий», утвержденных 09.03.2000г., а также других
действующих руководящих документов.
X. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденные
Постановлением Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2.Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя
РФ №123 от 17.09.2002г., СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 77.13330.2016 Системы
автоматизации, а также другие действующие СНиПы и Правила.
XI. Требования к организации работ:
В соответствии с СП 74.13330.2023, ПОС или ППР, а также другими действующими РД.
XII. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) –
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», а также другие
действующие руководящие документы.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение 1 к Техническому заданию
Типовая схема организации подключения объектов диспетчеризации
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ №
ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ
№
п/п
Наименование работ
1
Выполнение
изыскательских работ
проектно-
2
Выполнение
строительномонтажных
работ,
приемосдаточных
испытаний
/
пусконаладочных работ
Начало работ
Окончание
работ
не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты
заключения Договора
30 ноября 2026
г.
(включительно)
01 декабря 2026 г.
30 декабря 2027
г.
(включительно)
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
Расчет цены Договора
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
ФОРМА
Заказчик:
(наименование)
Адрес
ИНН
КПП
Подрядчик:
(наименование)
Адрес
ИНН
КПП
АКТ
приема-передачи выполненных проектно-изыскательских работ
№_______ от________________
К Договору №________ от___________________
(указать выполненные работы по тексту предмета Договора)
Мы,
нижеподписавшиеся,
Подрядчика_______________________________________________
представитель
(указать должность, Ф.И.О.)
И представитель Заказчика______________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О.)
Составили настоящий акт о том, что работы по этапу________________ (указать номер и название
этапа календарного плана) выполнены, удовлетворяют условиям Договора, соответствуют
техническому заданию (или указать иные установленные требования), проектная продукция
удовлетворяет условиям Договора соответствует нормативным и установленным требованиям и
в надлежащем порядке оформлена.
Работа была осуществлена в сроки:
Начало работ:
Фактическое окончание работ:
Проектная
документация
_____________________.
отправлена__________________
по
накладной/письмом
Стоимость выполненных
проектно-изыскательских работ составила ______________________
(_____________________________________) рублей ______коп., в том числе НДС __% в размере
__________________ (__________________________________) рублей _____коп.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ:
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
Форма Акта о приемке выполненных работ
Заказчик______________________________________________
ОКПО
по
Подрядчик_____________________________________________
ОКПО
по
Стройка_______________________________________________
Объект ______________________________________________
Договор
подряда
номер
дата
Вид
операции
Номер
документ
а
Дата
составлени
я
Отчетный период
с
по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер
по
порядк
у
1
позици
я
по
смете
2
Подрядчик
.
Заказчик
Наименование
конструктивных
решений
(элементов),
комплексов (видов)
работ
3
Итого по Акту
НДС
Всего по Акту
м.п.
м.п.
Единица
измерени
я
4
должность
должность
Выполнено работ
Количеств
о
(объем Цена за
единицу
работ)
, руб.
5
6
подпись
7
расшифровка
подпись
Форму Акта утверждаем:
ЗАКАЗЧИК:
__________/ __________
м.п.
Стоимость
, руб.
ПОДРЯДЧИК:
__________/____________
м.п.
расшифровка
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ИЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Подрядчик, не являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, обязан
для выполнения работ, на условиях, предусмотренных Договором, привлечь субподрядчиков
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно критериям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).
2. В течении 1 (одного) дня с момента привлечения субподрядчиков Подрядчик
представляет Заказчику выписку из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также информацию по форме, согласно Приложению № 1 к Условиям.
3. До 29 декабря текущего года Подрядчик представляет Заказчику сведения о количестве и
об общей стоимости (с учетом объемов оплаты в каждом году исполнения) заключенных
договоров срок исполнения, которых превышает один календарный год.
4. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика, на
другого субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии
сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и
субподрядчиком. В случае если ранее заключенный договор с субподрядчиком был частично
исполнен, допускается уменьшение цены вновь заключаемого договора на сумму денежных
средств, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств.
5. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (результаты), отдельные этапы
исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, не позднее 7 рабочих дней
с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненной работы по Договору
(отдельному этапу договора).
Заказчик:
__________/______________/
Подрядчик:
__________/______________/
Приложение №1
к условиям и порядку привлечения к исполнению субподрядчиков,
соисполнителей из субъектов малого и среднего предпринимательства
Форма о привлечении субподрядчика(-ов) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п.п.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.
1.
2.1.
2.
2.2.
2.2.
1.
2.2.
2.
2.2.
3.
3.
3.1.
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Сведения о заключенных субподрядных договорах с субъектами малого и
среднего предпринимательства (СМСП)
Информация об основном договоре
Номер и дата заключения основного
№ _______________
договора
Контрагент (Подрядчик)
_______________
Информация о субподрядчике
являющимся СМСП
для юридического лица
Наименование, фирменное
наименование (при наличии):
Место нахождения:
для индивидуального предпринимателя*
Фамилия, Имя, Отчество:
Паспортные данные:
Адрес места жительства:
общая информация
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:
Адрес электронной почты:
Информация о договоре с субподрядчиком,
являющимся СМСП
Номер и дата заключения
субподрядного договора:
Предмет договора
Цена договора с НДС, валюта:
Срок выполнения работ
с __________ 20 __ г.
по __________ 20 __ г.
График оплаты работ по договору:
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
СОГЛАШЕНИЕ О НАЛОГОВОЙ ОГОВОРКЕ
1. Подрядчик гарантирует, что:
 зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
 его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту
регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
 располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для
выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков
принимает все меры должной осмотрительности, чтобы последние соответствовали
данному требованию;
 располагает разрешительными документами (включая членство в саморегулируемой
организации), необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств
по Договору;
 ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый
орган;
 ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
 не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких
фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом
учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением
налоговой выгоды;
 своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
 отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
 лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на
это все необходимые полномочия и доверенности.
2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику потери, который последний понес вследствие
нарушений гарантий (одной, нескольких или всех вместе), указанных в настоящем
Приложении, если такое нарушение повлекло:
2.1.Предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов,
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней.
2.2.Отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или
включить НДС в состав налоговых вычетов.
2.3.Предъявление третьими лицами требований к Заказчику о возмещении убытков в виде
начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.
2.4.Доначисление и уплату Заказчиком налогов и пени в результате сдачи уточненных
деклараций как самостоятельно, так и по требованиям, уведомлениям, письмам и иным
документам налоговых органов о внесении исправлений в налоговую отчетность.
2.5.Иные неблагоприятные последствия для Заказчика.
3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
возмещает Заказчику все потери последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 2
настоящего Приложения. Факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в
налоговом
органе,
в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде
претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить убытки
(имущественные потери).
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ФОРМА
Акт приема-передачи строительной площадки
к договору от __________ №________________________
г. Санкт-Петербург
«___» ______________ 20___
Мы, нижеподписавшиеся,
Представители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Заказчик):
_______________________________________________________________________________
представители Подрядной организации (далее – Подрядчик):
_______________________________________________________________________________
в соответствии с заключенным между Заказчиком и Подрядчик договором от
__________________ № ______________ (далее – Договор), составили настоящий Акт о
нижеследующем.
Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку (участок, территорию,
помещение, здание и т.д.) ____________________________________________________________________ по
адресу: _________________________________________на срок до: _________________________________.
В соответствии с настоящим Актом Заказчик и Подрядчик подтверждают передачу
имущества, указанного в Перечне имущества, являющемся Приложением к Договору.
Договор страхования строительно-монтажных работ (рисков) от __.___._____ № ____ с_____.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ:
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Подрядчик
1
2
…
Заказчик уведомляет Подрядчика о нахождении на строительной площадке или в
непосредственной близости к ней имущества Заказчика, указанного в Приложении к Договору.
Стоимость имущества согласована Сторонами.
Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости сохранности существующих узлов учета
потребления энергоресурсов, в том числе принадлежащих ресурсоснабжающим организациям.
Демонтаж узлов учёта осуществлять в присутствии представителей Заказчика.
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
Форму Акта утверждаем:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
Перечень имущества
1.
Оборудование на строительной площадке (здания и сооружения, в том числе,
временные
сооружения,
складские
помещения,
строительные
леса,
инженерные
коммуникации и т.п.):
№
п/п
1
Наименование
Стоимость (тыс. руб.)
Электротехническое оборудование
88,434
2
Тепломеханическое оборудование
20 225, 223
3
Административно-бытовые помещения
7375,884
2.
Объекты имущества, находящиеся в непосредственной близости к строительной
площадке:
№
п/п
1
Наименование
Стоимость (тыс. руб.)
Отсутствует
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДКУ И КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ
1.Выполнять требования действующего законодательства в сфере организации
и культуры производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных
с благоустройством территорий, включая требования Правила благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных
и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга,
утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875, в
том числе, но не ограничиваясь:
2.Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ,
наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия
договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного
ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае
такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц,
ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов, а также QR-код со
ссылкой на указанную информацию.
3.
Выполнить ограждение строительной площадки ограждениями в соответствии
с требованиями протокола городской МВК от 30.03.2012 №12 и содержать указанные
ограждения в исправном состоянии весь период производства работ (при исполнении
данного требования должны использоваться брендированные логотипом АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» барьерные ограждения).
4.Выполнить работы по благоустройству и надлежащему содержанию строительной
площадки в срок действия ордера ГАТИ.
5.Не допускать нарушения заявленных сроков и(или) условий производства работ
(места производства работ, объемов работ, видов работ), указанных в выданных ордерах
ГАТИ.
6.Не допускать выполнения видов и объемов работ, не предусмотренных ордером ГАТИ.
7.Выполнить работы по монтажу временных строений и сооружений, устройству
автодорог, переходных мостков, складских и монтажных площадок.
8.Выполнить работы по установлению освещения, сооружению и подключению
временных сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей.
9.Обеспечивать уборку прилегающей к строительной площадке зоны в ходе
производства работ по Договору.
10. Обеспечивать вывоз грунта, извлекаемого в ходе производства работ,
непосредственно в день извлечения грунта. Обеспечивать временное хранение
извлеченного грунта на специально отведенных и согласованных площадках вне границ
зоны производства работ и прилегающей жилой зоны.
11. Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин
за территорию строительной площадки.
12. Не допускать складирования материалов, оборудования, временного хранения
техники и размещения временных зданий и сооружений за пределами зоны производства
работ. В случае необходимости обеспечить их хранение на специально отведенных
площадках.
13.
Во время производства работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
необходимых правил и норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны
окружающей среды, промышленной безопасности.
14.
Организовать охрану строительной площадки в соответствии с требованиями
Заказчика.
15.
Вывезти за пределы строительной площадки в недельный срок по окончании работ
принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства,
инвентарь, строительные материалы, изделия, демонтировать и вывезти возведенные
им временные сооружения. Произвести уборку и вывоз строительного мусора,
образовавшегося во время производства работ;
16.
В установленный Заказчиком срок исполнять предписания об устранении
нарушений, связанных с производством строительно-монтажных работ на Объекте.
17.
По поручению Заказчика за свой счет в разумный срок, но не более 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, оборудовать
строительную площадку (зону производства работ) системой для обеспечения
круглосуточного доступа посредством WEB-трансляций. При этом такая система должна
обеспечить полное покрытие территории строительной площадки (зоны производства
работ), а доступ Заказчика и Подрядчика к видеоинформации и управлению системой
видеонаблюдения должен осуществляться через WEB-интерфейс с аутентификацией по
логину и паролю. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети
Интернет изображения с видеокамер в режиме онлайн, без остановки при этом записи от
всех установленных видеокамер. Подрядчик также обязуется без согласия Заказчика не
предоставлять доступ к WEB-интерфейсу иным лицам.
18.
Своевременно предоставлять актуальную и достоверную информацию о границах
зоны производства работ, сроках и видах работ по ордеру ГАТИ, в том числе сведения,
необходимые для открытия ордера ГАТИ.
19.
После
завершения
работ
на
Объекте(ах)
восстановить
нарушенное
благоустройство, выполнить работы по озеленению и сдать уполномоченным
государственным органам с предоставлением подтверждающих документов Заказчику.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
м.п.
м.п.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ТРЕБОВАНИЯ
по охране труда, промышленной, пожарной, экологической
и техническим видам безопасности
1.
Введение
1.1. Подрядчик обязуется обеспечивать выполнение стандартов, требований норм и правил
охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также других видов
безопасности, обеспечиваемых техническими регламентами, таких как: безопасность
излучений, взрывобезопасность, безопасность продукции, безопасность работы приборов и
оборудования, биологическая, механическая, термическая, химическая, электрическая,
радиационная и другие (далее-технические виды безопасности) (далее - ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ), а
также требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, изложенные в настоящем
Приложении и в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
1.2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов
несоблюдения
Подрядчиком
требований
ОТ,
ПБ,
ППБ,
ЭБ,
ТБ
Заказчик
и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.
1.3. В случае непринятия Подрядчиком мер по выполнению согласованного плана Заказчик
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
2.
Соблюдение требований законодательства Подрядчиком
2.1. Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации,
включая законодательство об охране окружающей среды, ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, о промышленной
и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории
выполнения работ.
2.2. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства,
утвержденные практические руководства и существующие у Заказчика нормы и правила
в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ. Подрядчик принимает все обоснованные меры
предосторожности, направленные на обеспечения выполнения требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
в процессе выполнения работ.
2.3. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
охране труда, технической, экологической, промышленной, пожарной безопасности Объекта,
на котором выполняются работы.
3.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) персонала Подрядчика
3.1. Подрядчик
обеспечивает
весь
персонал
сертифицированными
средствами
индивидуальной защиты в соответствии с нормами, действующими в отрасли, и обязывает их
использовать во время работы на площадке Заказчика.
3.2. Подрядчик
обеспечивает
весь
персонал
спецодеждой
с
названием
и логотипом соответствующей организации в соответствии с нормами, действующими
в отрасли.
4.
Транспорт Подрядчика
4.1. При использовании автотранспорта при производстве работ Подрядчик обеспечивает
соблюдение соответствующих требований, норм и правил дорожного движения.
4.2. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ должны
быть оборудованы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.
Допуск и отстранение от проведения работ работников Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников,
нарушивших требования ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, а также появившихся на рабочем месте (объекте
производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.2. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку
состояния работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие
внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Все работники,
направленные
Подрядчиком
для
выполнения
работ,
должны
быть
годны
к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья.
5.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением
веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории
Объектов.
5.4. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей.
5.5. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства
работ работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию
Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.
5.6. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены
указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую
площадку, работники Подрядчика не допускаются на рабочее место.
6.
Порядок фиксации фактов нарушений норм и правил работниками Подрядчика
6.1. Фиксация факта появления работника Подрядчика на Объектах производства работ в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или
нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений
между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных
способов:
а)
осмотром или освидетельствованием работника - нарушителя;
б)
письменными объяснениями виновного работника Подрядчика;
в)
актами,
подписанными
уполномоченными
представителями
сторон
договора
в случаях нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ;
г)
актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях отказов
уполномоченных представителей Подрядчика и виновного работника от участия
в фиксации нарушений персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
6.2. Фиксация факта нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ для
целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может
осуществляться любым из ниже перечисленных способов:
а)
актами,
подписанными
уполномоченными
представителями
сторон
договора
в случаях нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ;
б)
актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях отказов
уполномоченных представителей Подрядчика от участия в фиксации нарушений персоналом
Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
7.
Требования к оборудованию Подрядчика
7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения
простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование
надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных
стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта,
сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими
нормативными правовыми актами РФ.
7.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии
с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации
и технических видов безопасности, требований действующего законодательства РФ.
7.3. Все
оборудование,
используемое
Подрядчиком
должно
быть
пригодно
к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при
неисправных
устройствах
безопасности
(блокировочные,
фиксирующие
и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше
паспортных запрещается.
7.5. При
использовании
инновационного
оборудования
(вновь
разработанного
и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими
характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной
эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об
имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
7.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или
эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и
безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация
разрешается после устранения выявленных недостатков.
7.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор,
размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования.
7.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием
данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут
выполнены требования по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
7.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается
с представителем Заказчика.
7.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь
необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
7.11. Подрядчик
несет
ответственность
за
эксплуатацию
всего
оборудования
в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.
7.12. Собственные первичные средства пожаротушения Подрядчика должны находиться в
работоспособном состоянии и достаточном количестве для тушения пожара в начальной
стадии его развития.
8.
Требования к профессиональной пригодности персонала Подрядчика по
состоянию здоровья
8.1. Все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, должны быть годны к
выполнению
своих
обязанностей
по
состоянию
здоровья
в
соответствии
с требованиями законодательства.
9.
Состояние мест проведения работ на территории Заказчика
9.1. Подрядчик обеспечивает содержание работниками, направленными Подрядчиком для
выполнения работ, своих рабочих мест в чистоте и порядке, насколько это практически
возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных
повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.
9.2. По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения
работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и
порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
9.3. Подрядчик обязан обеспечить наличие собственных проверенных и исправных первичных
средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов, ручных пожарных стволов и т.д.),
а также противопожарных приспособлений (защитных экранов, покрывал (накидок) для
изоляции очагов возгораний и т.п.) на местах проведения пожароопасных и огневых работ в
количестве, определенном нарядом-допуском.
9.4. Запрещается использование персоналом Подрядчика первичных средств пожаротушения
принадлежащих Заказчику для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением
пожара.
10. Обязательства Подрядчика по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
10.1. В ходе выполнения работ на территории Заказчика по настоящему Договору Подрядчик
обязуется:
10.1.1.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ здания
(Объекта), в (на) котором выполняются работы.
10.1.2.Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальной одежды,
обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения
работ по данному договору.
10.1.3.Обеспечить, в зависимости от выполняемой работы, наличие у работников
соответствующих
разрешительных
документов
и
соответствующих
допусков
на выполняемые работы.
10.1.4.Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при
инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора.
10.1.5.Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по
настоящему договору, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим
законодательством РФ и требованиями нормативных документов в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.1.6.При выполнении работ по настоящему договору осуществлять производственный
контроль за соблюдением требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.1.7.Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ,
выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.
10.1.8.Уплачивать штраф за несоблюдение условий Договора, выразившиеся в нарушении
требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и
специальной одеждой, а также в части применения спецодежды, спецобуви, других СИЗ и иных
требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, ЭБ - 5 000,00 рублей (пять тысяч рублей) за каждый
выявленный случай.
10.1.9.Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика условий
Договора, выразившиеся в нарушении требований Правил и инструкций по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ,
внутренних документов Заказчика по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, за допуск к производству работ
необученного согласно требованиям Заказчика персонала - 10 000,00 рублей (десять тысяч
рублей) за каждый выявленный случай.
10.1.10.
Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению
несоответствий, выявленных в ходе производства работ государственными органами надзора и
работниками Заказчика.
10.1.11.
Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в
соответствие с «Правилами дорожного движения Российской Федерации» и других
нормативных правовых актов РФ.
10.2. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан:
10.2.1.Включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Приложении.
10.2.2.Включить в договоры субподряда положение о праве Заказчика на фиксацию нарушений
вышеизложенных требований охране труда, технической, промышленной, пожарной и
экологической безопасности на Объекте выполнения работ.
10.2.3.Включить в договоры субподряда положение о праве Заказчика на предъявление
штрафных санкций за нарушение вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ на
Объекте выполнения работ непосредственно субподрядчику.
10.2.4.По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров,
заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту,
обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
10.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении
работ нарушения в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также
по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к
ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
10.4. В случае обнаружения на Объектах производства работ работников Подрядчика в
состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, проноса или нахождения на
территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое
или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 60 000 рублей
(шестидесяти тысяч рублей) за каждый выявленный факт нарушений условий Договора.
10.5. В случае повреждения линии электропередачи (наземной, подземной, кабельной
эстакады и пр.) Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3-х
дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч
рублей) за нарушение условий Договора, выразившиеся в нарушении.
10.6. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие
в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и
уплатить штраф в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей) за нарушение условий
Договора, выразившиеся в нарушении требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.8. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и
третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора.
Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом
представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае
отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он
оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его
Заказчиком.
10.9. Необходимые для производства работ внутренние документы Заказчика должны
получаться Подрядчиком при подписании договора.
10.10. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных
средств за оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за
нарушение правил в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.11. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, являются существенным нарушением
условий настоящего Договора и дает Заказчику право:
10.11.1.
Требовать с Подрядчика или напрямую с третьего лица, привлекаемого
Подрядчиком, уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения,
указанного в положениях настоящего Приложения к Договору.
10.11.2.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств
Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
10.11.3.
Обязать Подрядчика расторгнуть договор, заключенный последним с третьим
лицом, нарушившим требования ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, на Объекте выполнения работ.
10.12. Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг)
производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации
данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями,
специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. Отходы в
виде металлолома (отработанные компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.)
должны быть переданы Заказчику на специально отведенные площадки для организации их
утилизации или иного использования силами Заказчика. В случае загрязнения отходами
участков (территории) Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в
размере 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) и восстанавливает загрязненную
территорию за свой счет, либо возмещает убытки, вызванные загрязнением.
10.13. Не соблюдение персоналом Подрядчика правил противопожарного режима РФ и
установленного противопожарного режима энергообъекта Подрядчик уплачивает Заказчику
по его требованию штраф в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей) за каждый
выявленный случай.
10.14. За каждый выявленный случай курения персонала Подрядчика вне специально
отведенных и установленных мест Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф
в размере 5 000 рублей (пять тысяч рублей).
10.15. За каждый выявленный случай нарушения Подрядчиком требований, норм и правил
пожарной безопасности при проведении огневых работ, в том числе невыполнение
организационных и технических противопожарных мероприятий, Подрядчик уплачивает
Заказчику по его требованию штраф в размере 20 000 рублей (двадцати тысяч рублей).
10.16. За каждый выявленный случай нарушения Подрядчиком норм и правил пожарной
безопасности при пользовании зданиями и сооружениями (помещениями) в части
загромождения путей проходов и выходов различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также
складирование или хранение в помещениях посторонних пожароопасных веществ и
материалов, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 15 000
рублей (пятнадцать тысяч рублей).
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/

=== ФАЙЛ: Изменение 02.10.2026 (-758).docx | docs/32616424162/Изменение 02.10.2026 (-758) (1).pdf
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя комиссии
по осуществлению конкурентных закупок
и маркетинговых исследований
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
__________________ С.С. Чистяков
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
О конкурсе в электронной форме,
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ
«нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-758)
(ЭТП Сбербанк-АСТ)
Санкт-Петербург
2026 год
Изменения от 02.10.2026 г. в Документацию
В соответствии с п.3.1. Документации Заказчик вносит следующие изменения:
1. Файл «Приложение к документации _758.zip» читать в новой редакции.
2. Остальные разделы и пункты Документации, Извещения остаются неизменными.

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/Заключение о соответствии НМЦ.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/Заключение о соответствии НМЦ.pdf
Заключение о соответствии
начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки)
рыночным ценам
УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
_____________________ С.Ю. Шубин
«____» ___________2026 г.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки)
№ ГКПЗ
Наименование закупки
Используемый (-ые)
метод (-ы)
4444/4.6.16-758
Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных
работ
по
объекту: «Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
Метод сопоставимых
рыночных цен
Расчет НМЦ
Подготовлен Инициатором
закупки и приведен в
приложении к настоящему
заключению
Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) установлена в размере 84 541 694,12 рублей, в т.ч.
НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Приложения:
- Расчет начальной (максимальной) цены
Специалист, проводивший определение НМЦ
Начальник УКС
(812) 484-84-84
_________________ Лещинская О.С.

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/ПИР СМР ЦТП Ленинский д.93.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/ПИР СМР ЦТП Ленинский д.93.pdf
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ АСДТУ ЦТП «ЛЕНИНСКИЙ, Д.93» (В ЧАСТИ АСУ ТП И АСДУ
«НИЖНЕГО УРОВНЯ» И ИБ)»
№ ____________
202
«
»
СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
1
Номер извещения _____
СТОРОНЫ
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Акционерное общество «Теплосеть СанктПетербурга»
договорились о нижеследующем:
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектно-изыскательские работы по модернизации системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)», расположенного(ых) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.93, центральный тепловой пункт (ЦТП)
(далее – Объект), включая следующие виды работ, но, не ограничиваясь:
 выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с п. III Приложения №1
(Техническое задание);
 разработка проектной документации АСДУ/АСУ ТП, рабочей, сметной документации
(далее – Документация), с обязательным включением в проектную документацию раздела по
информационной безопасности;
 разработка проекта сметы Договора.
1.2. Строительно-монтажные работы по модернизации Объекта выполняются в
соответствии с документацией включая, но, не ограничиваясь:

разработку исполнительной и эксплуатационной документации;
 монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с п. III Приложения №1 (Техническое задание)
 пуско-наладочные работы на объекте в соответствии с программой ПНР (далее –
пусконаладочные работы);
 сдача в опытную эксплуатацию;
 приёмочные испытаний с оформлением акта ввода системы в постоянную эксплуатацию.
2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
2.1.
Подрядчик подтверждает, что является членом саморегулируемых организаций
(далее – СРО) 2: ___________ 3.
2.2.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления начального срока выполнения
работ представить (на обозрение) Заказчику приказ о назначении ответственного специалиста
по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов в области строительств.
2.3.
Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменении (прекращении)
членства
в
СРО
в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих
изменений.
2.4. Подрядчик выполняет работы лично в объеме, составляющем не менее ___ процентов
1
Заполняется подразделением – исполнителем после выбора способа закупки (после заполнения сноска подлежит
удалению).
2
В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 ГрК РФ, членство в СРО не требуется.
3
Указать полное наименование СРО и область (варианты: в области инженерных изысканий / в области архитектурностроительного проектирования / в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
от Цены договора4.
5
Подрядчик для выполнения работ обязан привлечь субподрядчиков из числа субъектов
малого
и среднего предпринимательства на общую сумму не менее чем 25 % от Цены Договора,
на Условиях и порядке привлечения к исполнению субподрядчиков из субъектов
малого и среднего предпринимательства6.
2.5. Подрядчик выполняет обследование Объекта (ов) в соответствии с Техническим
заданием. На основании выполненного обследования разработать ППР / график производства
работ и представить его на согласование Заказчику в срок не позднее 5 (пяти)рабочих дней с
даты заключения Договора. Актуализировать ППР / график производства работ и
представить его на согласование Заказчику в срок не позднее 5 (пяти)рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса Заказчика.
Стороны отдельно отмечают, что ППР / график производства работ носит информационный
характер, и согласование данного документа Заказчиком не приводит к изменению сроков
выполнения работ, установленных Договором.
2.6. В течении всего периода выполнения строительно-монтажных работ на Объекте ведется
журнал работ по форме КС-6 / установленной Приказом Минстроя России от 02.12.2022 №
1026/пр7, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а и журнал авторского надзора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ по Договору: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения
Договора;
Конечный срок выполнения и сдачи работ по Договору, в т.ч. подписание Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 : 30
декабря 2027 г. (включительно).
Промежуточные сроки выполнения работ определяются Календарным планом
выполнения работ.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора составляет ___(___) руб. ___ коп. в т.ч. НДС ____(___) руб. ____ коп./ НДС не
облагается 8.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Исполнение настоящего Договора обеспечивается внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет либо представлением _______ гарантии9.
Размер обеспечения составляет - 4 227 084 (Четыре миллиона двести двадцать семь тысяч
восемьдесят четыре) руб. 71 коп.
В случае, если при проведении Конкурса в электронной форме участником закупки, с которым
заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 25 % (двадцать пять) и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере,
превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения, указанный в извещении о закупке (но
не менее 10% от НМЦД).
6. ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
а) По факту выполнения проектно-изыскательских работ Подрядчик представляет:
 Акт приема-передачи выполненных проектно-изыскательских работ;
 документацию
 на электронном носителе в 1 экз.
 на бумажном носителе в 3 экз.
 проект сметы Договора.
4
Указать процент личного выполнения в виде цифры и в скобках прописью. Данный абзац, подлежит включению в тест
Договора в случае, если Заказчик хочет ограничить возможность привлечения к выполнению работ субподрядчиков
(при подготовке проекта Договора сноска подлежит удалению).
5
Данное условие и приложение «Условия и порядок привлечения к исполнению субподрядчиков из субъектов малого и
среднего предпринимательства» подлежат включению в текст Договора в случае, если в конкурсной документации
предусмотрена обязанность по привлечению СМСП (при подготовке проекта Договора сноска подлежит удалению).
6
Критерии установлены Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
7
8
Вид журнала выбирается исполнителем. При подготовке проекта договора подлежит удалению.
Если Договор заключается с лицом-плательщиком НДС, указать: « в том числе НДС ___% - ______ руб.»; если Договор
заключается с лицом, не являющимся плательщиком НДС, указать: «НДС не облагается».
9
Банковской/независимой. Независимая гарантия указывается в случае проведения закупки, участниками которой
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (выбор редакции пункта определяется
подразделением-исполнителем, при подготовке проекта договора).

счет-фактуру10
б) По факту выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик представляет:
Ежемесячно (при наличии выполнения):
 Акты о приемке выполненных работ в 3 экз.
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат в строительстве по форме КС-3 в 3 экз.
 Счет-фактуру11 в 2 экз.
 Исполнительную документацию на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном
носителе.
 Накладные в 2 экз.
 журнал работ по форме КС-6 / утвержденной приказом Минстроя России от 02.12.2022
№ 1026/пр, и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (далее – Журналы),
заполненные на отчетную дату в __ экз.
По факту выполнения работ, в объеме, необходимом для создания программно-аппаратного
комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» с учетом перехода комплекса на
отечественное аппаратно-программное обеспечение, исполнение федерального закона 187ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» Стороны
подписывают акт фиксации в произвольной форме, представленный Подрядчиком. При
наличии замечаний Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта
фиксации. После устранения недостатков Заказчиком осуществляется повторное
рассмотрение акта.
Итоговые документы:
 Акт(ы) о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств по форме ОС-3,
 Акт(ы) приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме
КС-14.
 Полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе в 3 экз.
и на электронном носителе.
в) Срок приемки составляет _______12 рабочих дней с момента получения от Подрядчика
полного пакета документов.
г) Оплата работ производится Заказчиком не позднее _______13дней с момента подписания
Заказчиком соответствующего акта, в зависимости от этапа работ.
д) 14Оплата работ производится за вычетом гарантийных удержаний в размере 5% от
стоимости выполненных работ, указанной в соответствующем акте, в зависимости от этапа
работ. Оставшиеся суммы гарантийных удержаний оплачиваются Заказчиком не позднее 12
(двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией по форме КС-14. В случае досрочного расторжения Договора
суммы гарантийных удержаний оплачиваются Заказчиком не позднее 12 (двенадцати) месяцев
с момента такого расторжения.
7. УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Условия ответственности сторон определены в разделе 17 Договора.
Размер штрафа в соответствии с пунктом 17.2.1 Договора составляет____(____) руб. ____ коп. 15
8. ПОДСУДНОСТЬ
Споры разрешаются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
10
11
12
Применяется, если Подрядчик является плательщиком НДС
Применяется, если Подрядчик является плательщиком НДС
15 (пятнадцати) рабочих / 7 (семи) рабочих. «7 (семи) рабочих» указывается, если Договор заключается с лицом,
являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства.
13
7 (семи) рабочих / 60 (шестидесяти) календарных дней. Срок оплаты в 7 рабочих дней определяется в случае
заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства (выбор редакции пункта определяется
подразделением-исполнителем при подготовке проекта договора (при подготовке проекта Договора сноска подлежит
удалению)).
14
В случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства подпункт подлежит
исключению.
15
Определяется в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 1,5 процента цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № __ – Техническое задание.
Приложение №__ – Календарный план выполнения работ.
Приложение №__ – Расчет цены Договора.
Приложение № __ – Форма акта приема-передачи выполненных проектно-изыскательских
работ.
Приложение № __– Форма Акта о приемке выполненных работ.
Приложение № __ – Условия и порядок привлечения к исполнению субподрядчиков
из субъектов малого и среднего предпринимательства16.
Приложение № _ – Соглашение о налоговой оговорке.
Приложение № __ – Форма акта приема-передачи строительной площадки17.
Приложение № __ – Перечень имущества.
Приложение № _ – Требования к организации, порядку и культуре производства работ.
Приложение № _ – Проект соглашения об использовании электронного документооборота.
Приложение №_ – Требования по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и
техническим видам безопасности.18
(*руководствоваться утвержденным на Предприятии соглашением об ЭДО).
16
Подлежит включению в текст Договора в случае, если Договором предусмотрена обязанность по привлечению СМСП.
17
Не указывается в договорах на модернизацию ТС.
18
Приложение оформляется в случае оказания услуг на территории АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», либо
оказания услуг на оборудовании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сноска подлежит удалению Исполнителем.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
10.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
10.1.
Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора,
нормативно-правовых актов, с получением необходимых исходных данных, технических
условий, согласованием документации с уполномоченными организациями и ведомствами в
установленном порядке.
10.2.
В случае если Договором предусмотрено выполнение пуско-наладочных работ,
упомянутые работы должны включать индивидуальные и иные испытания, поузловую
наладку, комплексное опробование Объекта(ов) в течение 72 часов, после выполнения
строительно-монтажных работ, включая разработку инструкций по эксплуатации
смонтированного оборудования, отдельных систем и Объекта(ов) в целом, получение
необходимых разрешений и допусков от организаций и органов (СГСНиЭ разрешение на
строительство и ввод Объекта(ов) в эксплуатацию), получение справок о выполнении
Технических условий организаций, являющихся субъектами естественных монополий, акта
допуска в постоянную эксплуатацию Ростехнадзора, ввод Объекта(ов) в эксплуатацию.
10.3.
В случае если Договором предусмотрено выполнение приемо-сдаточных работ
упомянутые работы должны включать индивидуальные и иные испытания, поузловые
испытания, предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность,
гидравлическую промывку трубопроводов в трехкратном объеме промываемого участка и
дезинфекцию трубопроводов после выполнения строительно-монтажных работ, а также иные
работы, необходимые для достижения положительного результата приемо-сдаточных
испытаний, включая разработку инструкций по эксплуатации смонтированного
оборудования, отдельных систем и Объекта в целом, получение необходимых разрешений и
допусков от органов и организаций, ввод Объекта в эксплуатацию.
10.4.
В случае если Договором предусмотрено оказание услуг по авторскому
надзору, упомянутые услуги оказываются в соответствии с требованиями Свода правил
«Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства» («СП 246.1325800.2023»).
10.5.
Заказчик передает исходные данные сопроводительным письмом или по
двустороннему акту (в произвольной форме), а Подрядчик принимает исходные данные.
10.6.
При выявлении в процессе выполнения работ необходимости получения
дополнительных исходных данных (технических условий, требований, согласований и т.д.),
Подрядчик должен получить такие сведения самостоятельно (включая проведение
необходимых расчетов), при необходимости запросить у Заказчика доверенность на
получение исходных данных от имени Заказчика.
10.7.
Оплата получения исходных данных осуществляется Подрядчиком за свой счет,
за исключением технических условий на технологическое присоединение.
10.8.
Во избежание сомнений Стороны отмечают, что при выполнении обязательств по
Договору Подрядчик оценил и счел достаточным объем исходных данных, предусмотренных
Перечнем исходных данных. Подрядчик обязан без изменения сроков и цены Договора
выполнить также работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, документации, однако
являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными
и компетентными подрядчиками (со всеми необходимыми разрешениями (допусками,
лицензиями и пр.) государственных органов) для обеспечения качества результата работ.
Указанное обстоятельство применяется, в том числе при толковании положений Договора,
которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, и учтено
Сторонами в договорной цене. На момент заключения Договора Подрядчик убедился в
характере и содержании работ, принял во внимание общие и местные условия их
производства, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, оценил
корректность и адекватность Договорной цены.
11.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
11.1.
Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и
может быть изменена по соглашению Сторон.
19
11.2.
По предложению Заказчика может быть изменен объем всех предусмотренных
Договором работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае выявления
потребности в работах или прекращения потребности в предусмотренной Договором части
работ. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору об
изменении цены пропорционально измененному объему работ.
11.3.
Оплата за выполненные Подрядчиком по Договору работы, производится в
соответствии со Сметой Договора, разработанной на основании утвержденной Заказчиком
19
Применяется, если данное условие было предусмотрено закупочной документацией.
проектно-сметной документации.
11.4.
В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть
фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при
определении цены Договора, полученная экономия в полном объеме остается у Заказчика,
соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
11.5.
В случае если условиями Договора предусмотрено получение положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности и по результатам проведения
экспертизы промышленной безопасности выдано отрицательное заключение, повторная
экспертиза промышленной безопасности после устранения замечаний, указанных в
отрицательном заключении экспертизы, осуществляется за счет собственных средств
Подрядчика и возмещению Заказчиком не подлежат.
11.6.
В случае обнаружения Заказчиком в выполненных работах недостатков (в том
числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания,
Задания на инженерные изыскания, иных исходных данных, документации, выполнения
работ в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности,
если оно требуется), Заказчик вправе не оплачивать указанные работы до устранения
Подрядчиком
обнаруженных
Заказчиком
недостатков.
Доработки,
связанные
с
исправлением выявленных недостатков замечаний, производятся Подрядчиком за свой счет
без изменения стоимости работ по Договору и сроков выполнения работ
11.7.
При расчетах за выполненные работы по Договору непредвиденные работы и
затраты оплачиваются Подрядчику из резерва средств на непредвиденные работы и затраты
в размере, установленном в Смете Договора, только в случае подтверждения вышеуказанных
затрат с приложением Акта на непредвиденные работы, рабочих чертежей и смет,
утвержденных в установленном порядке Заказчиком.
11.8.
Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком
/удержания Заказчиком, предусмотренных Договором или действующим законодательством
неустоек (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков, сверх суммы неустойки.
Стороны отдельно отмечают, что стоимость работ по Договору, включает затраты
Подрядчика на выполнение всех работ, предусмотренных Договором, в том числе на
проведение необходимых расчетов, получение согласований, испытаний, проведение
экспертизы.
11.9. Заказчик вправе при согласовании сводного сметного расчета принять решение
о включении в него затрат на получение обеспечения исполнения обязательств по Договору
и на заключение договора страхования строительно-монтажных рисков.
11.10.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
11.10.1.
Исполнение настоящего Договора обеспечивается внесением денежных средств
на указанный Заказчиком счет либо представлением Гарантии.
11.10.2.
В случае предоставления в качестве обеспечения гарантии Подрядчик
представляет Заказчику оригинал гарантии. Срок действия гарантии должен превышать
срок выполнения работ на срок не менее 3 (трех) месяцев.
11.10.3.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Подрядчик обязуется не
позднее следующего дня предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения Договора на условиях, установленных Договором и закупочной документацией
(извещением
о проведении закупки). При этом размер вновь представленного (продленного) обеспечения
должен быть не менее размера обеспечения, указанного в разделе 5 Договора, уменьшенного
пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором. В
случае, если срок предоставления (нового) надлежащего обеспечения исполнения Договора
наступает во время приостановки выполнения работ по Договору, такое обеспечение должно
быть представлено не позднее дня возобновления работ по Договору.
11.10.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора избрано
внесение денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении
обязательств по Договору требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в
суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика, в том числе в части возмещения
фактически понесенных убытков сверх суммы неустойки (пени, штрафов).
11.10.5.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору
в полном объеме (в том числе досрочно), в случае расторжения Договора без начисления
штрафных санкций, возврат обеспечения исполнения Договора производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения письменного обращения
Подрядчика, но не ранее, чем через 3 (три) месяца с момента завершения работ в полном
объеме.
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора обеспечение
возвращается Подрядчику в части, превышающей размер начисленных Заказчиком
штрафных санкций, в вышеуказанный срок после получения письменного обращения
Подрядчика.
12.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
12.1.
Сроки, установленные настоящим Договором, исчисляются в календарных днях,
если
иное
не указано соответствующим пунктом Договора.
12.2.
Стороны по Договору вправе по соглашению сторон однократно изменить сроки
исполнения обязательств (в том числе промежуточные сроки) в связи с существенными
изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, либо
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, в случае,
если такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в
половину срока, предусмотренного Договором при заключении. При этом изменение
Договора осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения
Договора с учетом измененных сроков, если требование обеспечения исполнения Договора
предусмотрено Договором, а также в полном соответствии с его условиями.
13.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1.
ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:
13.1.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора
представить
на утверждение Заказчику программу инженерных изысканий, разработанную в
соответствии
с требованиями Договора и нормативно-правовых актов.
13.1.2. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи проектно-сметной
документации
и результатов инженерных изысканий на экспертизу представить на предварительное
согласование Заказчику полный комплект документации, подлежащей экспертизе.
13.1.3. Разработать сметную документацию на выполнение работ и представить ее на
утверждение Заказчику. Сметная документация должна быть разработана в
соответствии с Требованиями к подготовке сметной документации и формированию
сметной стоимости при выполнении работ на объектах АО «Теплосеть СанктПетербурга», размещенными на официальном сайте Заказчика. На основании сметной
документации, получившей положительное заключение достоверности определения
сметной стоимости строительства, разработать проект сметы Договора в соответствии с
Методикой составления сметы контракта, предметом которого одновременно являются
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по строительству, утвержденной приказом Минстроя России от
21.08.2023 № 604/пр, и представить его на утверждение Заказчику. Смету договора
разработать с применением индексов, рассчитанных с учетом сроков выполнения работ
по календарному плану и сроков строительства согласно проекту организации
строительства.
На основании утвержденного проекта сметы Договора стороны заключают
дополнительное соглашение о дополнении Договора приложением «Смета Договора».
13.1.4. Запросить, сделать расчеты и получить все технические условия, требования и
иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, в
соответствующих организациях и ведомствах.
13.1.5. Разработать специальные технические условия, необходимые для выполнения
работ по Договору, согласовать их в соответствующих организациях и ведомствах.
13.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи
выполненных проектно-изыскательских работ представить (на обозрение) Заказчику:
- подлинники удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства,
протоколов
аттестации
сварщиков
и
специалистов
сварочного
производства,
подтверждающих аттестацию, а также и их заверенные копии.
- подлинники удостоверений специалистов в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов, прошедших аттестацию в установленном порядке, и
их заверенные копии.
13.1.7. Письменно согласовать с Заказчиком (в лице уполномоченного представителя)
привлечение к выполнению работ по Договору субподрядчиков (далее – субподрядчики).
Если цена заключенного с субподрядчиком договора (или общая цена всех заключенных с
этим субподрядчиком договоров) составляет более чем десять процентов от цены
Договора, Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента заключения субподрядного
договора(ов) обязан направить Заказчику информацию о заключении такого договора(ов).
Субподрядчики, привлекаемые к исполнению работ по Договору, должны соответствовать
требованиям законодательства (членство в СРО, наличие свидетельств, лицензий,
разрешений и т.п.). Сведения об имеющихся у субподрядчика документах на производство
работ должны направляться Подрядчиком Заказчику в срок не позднее дня, когда
субподрядчики приступают к выполнению работ по Договору. При этом Подрядчик несет
перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиком.
Подрядчик обязан не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних
и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены
действующим законодательством Российской Федерации.
13.1.8. Согласовать с Заказчиком при выполнении работ по Договору материалы и
оборудование, подлежащие применению при выполнении работ на основании
документации. Указанные полномочия от имени Заказчика по Договору осуществляет
уполномоченное соответствующей доверенностью лицо.
Разработанная Подрядчиком документация должна предусматривать возможность
применения строительных и отделочных материалов, а также инженерного и
технологического оборудования отечественного производства (преимущественно
производителей Санкт-Петербурга).
13.1.9. При отказе Подрядчика от направления разработанной по Договору
документации
на экспертизу, а также в случае получения отрицательного заключения экспертизы
работы
по Договору считаются Подрядчиком невыполненными. Заказчик в таком случае вправе
потребовать возмещения убытков и отказаться от исполнения Договора.
13.1.10.
В случае получения от организации, осуществляющей предусмотренную
Договором экспертизу, замечаний направленной на экспертизу документации,
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком все корректировки документации,
подготовленные на основании таких замечаний, до их предоставления на экспертизу.
В случае, если по результатам проведения экспертизы выдано отрицательное заключение,
повторная экспертиза после устранения замечаний, указанных в отрицательном
заключении экспертизы, осуществляется за счет собственных средств Подрядчика и
возмещению Заказчиком не подлежит.
13.1.11.
Передать Заказчику готовую документацию (результат выполненных
проектно-изыскательских работ) в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.
13.1.12.
Гарантировать
Заказчику
отсутствие
у
третьих
лиц
права
воспрепятствовать выполнению строительно-монтажных работ или ограничивать их
выполнение на основе документации.
13.1.13.
Не передавать разработанную по Договору документацию третьим лицам
без письменного.
13.1.14.
В случае расторжения настоящего Договора и осуществления строительномонтажных работ на основании вышеуказанной документации иным подрядчиком
заключить с Заказчиком или по указанию Заказчика с таким подрядчиком договор на
осуществление авторского надзора по цене, не превышающей предусмотренную
документацией, и осуществлять авторский надзор в течение всего периода
модернизации.
13.1.15.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приемапередачи выполненных проектно-изыскательских работ принять от Заказчика по акту
объект(ы) для производства работ и при необходимости строительную площадку по Акту
приема-передачи строительной площадки. Подрядчик приступает к выполнению
строительно-монтажных работ по Договору при условии наличия действующего
договора страхования строительно-монтажных работ (рисков), заключенного в
соответствии с условиями Договора.
13.1.16.
Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ, в
том числе о приостановке работ, а также в течение 30 календарных дней с момента
направления Заказчиком актов сверки расчетов рассматривать и возвращать
подписанные акты.
13.1.17.
Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех проверках, проводимых
компетентными государственными органами в отношении Подрядчика и/или его
субподрядчиков,
выданных
предписаниях
и
их
исполнении,
возбужденных
административных
и уголовных делах в связи с выполнением Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору.
13.1.18.
Получить в государственных органах или иных уполномоченных
организациях разрешение на производство работ (в том числе разрешение на
строительство) согласно требованиям действующего законодательства.
13.1.19.
Оплатить и получить всю разрешительную документацию и ее
согласование
в соответствующих инстанциях, необходимую для ведения работ на объекте от своего
имени.
В случае необходимости – от имени Заказчика за счет Подрядчика на основании
выданной
им доверенности. Ориентировочные затраты на получение и согласование
разрешительной документации отражаются в сметной документации, а фактические
затраты – в Акте о приемке выполненных работ при условии предъявления документов,
подтверждающих расходы на оплату разрешительной документации в порядке,
указанном в разделе 6 Договора.
13.1.20.
Предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по требованию Заказчика.
13.1.21.
Предупредить письменно Заказчика и приостановить работы при
обнаружении
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на результат
выполнения работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о
целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10-ти (десяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
13.1.22.
Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, письменно извещая
Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций.
13.1.23.
Соблюдать требования и исполнять выданные предписания об устранении
нарушений контрольно-надзорных служб.
13.1.24.
Обеспечивать вывоз грунта, извлекаемого в ходе производства работ, в
соответствии
с проектом организации строительства, входящим в состав Документации. Работы по
вывозу строительных отходов, образующихся при производстве работ, Подрядчик
обязан выполнять при наличии лицензии на осуществление деятельности с отходами, в
случае отсутствия у Подрядчика указанной лицензии, Подрядчик обязан предоставить
Заказчику
копии
договоров
с перевозчиками и получателями строительных отходов, копий договоров на вывоз и
размещение грунта, строительных отходов и мусора на полигоне, копии документов,
подтверждающих сдачу строительных отходов. При этом к транспортировке отходов
допускаются транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, фиксирующие маршрут, точки погрузки и выгрузки
отходов. Подрядчик обязан обеспечить предоставление отчетных документов,
включающих данные о каждой поездке, одновременно с ежемесячным Актом о приемке
выполненных работ, предоставляемым в порядке, установленном п. 14.4 Договора.
13.1.25.
Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только
квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших
медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в
области строительства (в том числе, но не ограничиваясь, СНиП 12-03-2001 и СНиП 1204-2002 «Безопасность труда в строительстве»).
13.1.26.
Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц и
окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
13.1.27.
Осуществлять выполнение работ на объекте в соответствии с требованиями
правил
по охране труда в строительстве, предусмотренных СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве», Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 № 1479, соблюдать требования промышленной безопасности в
соответствии
с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», а также установленные нормы и правила
складирования
и хранения применяемых строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, продукции (СП 48.13330.2019) и др.
13.1.28.
Не допускать при планировании и производстве работ превышения
нормативных сроков приостановки теплоснабжения потребителей, установленных п. 14
приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям
помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
13.1.29.
Обеспечить проведение входного контроля качества строительных
материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения
работ на Объекте, проверку наличия и содержание сведений о качестве поставленной
продукции, ее соответствие требованиям рабочей документации, техническим
регламентам, ГОСТ, ТУ на данную продукцию, стандартам и сводам правил.
13.1.30.
Входной контроль осуществляется при предварительном уведомлении
Заказчика
в присутствии представителя Заказчика не позднее 3 (трех) дней с момента поставки
строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объект. По
результатам проведения входного контроля составляется акт входного контроля по
форме, утвержденной Заказчиком, в 3 (трех) экземплярах, который подписывается
представителями Сторон. В случае необходимости проведения испытаний составляется
акт отбора образца, а по результатам испытаний составляется акт входного контроля.
Отбракованная продукция подлежит вывозу с Объекта силами и средствами Подрядчика
в течение 24-х часов.
13.1.31.
При использовании подлежащих сертификации материалов, изделий,
конструкций и оборудования, для которых законодательством Российской Федерации
установлено обязательное наличие сертификата соответствия либо декларации о
соответствии, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и
оборудования, а также акты о проведении испытаний, протоколы испытаний.
13.1.32.
Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по Договору
материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие акты
о проведении испытаний, протоколы испытаний, сертификаты, выданные независимой
аккредитованной организацией, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями проектной, рабочей
документации, в случаях если это напрямую предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. Указанные документы представляются
Заказчику.
13.1.33.
В случае если при производстве работ по Договору выявится
необходимость использования материалов (комплектующих и оборудования), не
предусмотренных Проектной (сметной) документацией (далее – иные материалы), но
при этом обладающих эквивалентными свойствами и характеристиками, и не
ухудшающих результат выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан
незамедлительно направить Заказчику письменный мотивированный запрос о
возможности применения иных материалов. При получении согласования Заказчика
Подрядчик
обязан
за
счет
собственных
средств
внести
изменения
в Проектную (сметную) документацию, согласовать соответствующие изменения
с разработчиком Проектной (сметной) документации и представить Заказчику оригинал
письменного согласования предлагаемых к использованию иных материалов
с эксплуатирующими организациями.
13.1.34.
Перед производством работ по демонтажу установленного на Объекте
оборудования вызвать на Объект представителя эксплуатирующей организации и
представителя Заказчика для составления описи демонтируемого оборудования. При
этом перечень оборудования, подлежащего демонтажу и передаче, определяется
Заказчиком.
13.1.35.
При оформлении ежемесячного Акта о приемке выполненных работ,
содержащего работы по демонтажу, взвесить совместно с Заказчиком и передать
Заказчику лом и отходы черных (цветных) металлов (далее – металлолом) в полном
объеме состава (комплектации) демонтированного оборудования.
Комиссионное взвешивание производится сторонами на территории Заказчика или
указанной им специализированной организации.
Возврат Подрядчиком металлолома Заказчику, а также оплата Заказчиком работ по
демонтажу данного оборудования, производятся исходя из количества (массы),
указанного в накладной по результатам комиссионного взвешивания.
Количество (масса) образовавшегося при демонтаже оборудования лома и отходов
оформляется и передается по накладной.
Накладная подписывается представителями Подрядчика и Заказчика (с обязательным
указанием реквизитов Договора) в трех экземплярах, два из которых остаются у
Подрядчика для передачи одного экземпляра Заказчику одновременно с ежемесячным
Актом о приемке выполненных работ.
Стороны отдельно отмечают, что с момента демонтажа и до момента передачи
оборудования Заказчику Подрядчик несет ответственность за сохранность, соблюдение
требований
к хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.1.36.
Предоставить Заказчику на русском языке сведения и документы о
результате выполненных работ в соответствии с Техническим заданием.
13.1.37.
Нести ответственность за работоспособность установленного по проекту
оборудования и материалов до момента сдачи работ Заказчику.
13.1.38.
Ликвидировать в нормативные сроки своими силами и за свой счет аварии,
технические инциденты на установленном по проекту оборудовании и материалах в
процессе выполнения работ по Договору до момента сдачи работ Заказчику.
13.1.39.
Получить и предоставить Заказчику справки и акты о выполнении
технических условий, выданных ресурсоснабжающими организациями.
13.1.40.
Заблаговременно согласовать с Заказчиком программу проведения пуско-
наладочных работ. Письменно уведомить Заказчика о месте, дате и времени их
проведения.
13.1.41.
Произвести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной
программой
и совместно с Заказчиком составить соответствующий акт.
13.1.42.
В случае получения отрицательных результатов пуско-наладочных работ
после выполнения работ Подрядчик собственными силами и за свой счет, в
согласованный
с Заказчиком срок обязуется выполнить все необходимые мероприятия для получения
положительного
результата
пуско-наладочных
работ.
При
этом
получение
отрицательного результата пуско-наладочных работ не является основанием для
продления срока выполнения работ по Договору.
13.1.43.
При необходимости заключить договор теплоснабжения в горячей воде
(для целей гидравлической промывки трубопроводов в трехкратном объеме
промываемого
участка)
с Заказчиком и произвести оплату за количество тепловой энергии, фактически
поставленной по заключенному договору Заказчиком.
13.1.44.
При необходимости обеспечить получение заключения о соответствии
модернизированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов.
13.1.45.
При необходимости обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию в рамках
компетенции подрядной организации.
13.1.46.
Заключить самостоятельно и за свой счет все необходимые договоры
с ресурсоснабжающими организациями в случае возникновения необходимости
осуществления выноса инженерных сетей из-под пятна застройки, или в случае
необходимости осуществления подключения инженерных сетей.
13.1.47.
Компенсировать Заказчику стоимость потребленных энергоресурсов при
выполнении всех видов работ, выполняемых в соответствии с Договором на Объекте, за
исключением необходимых ресурсов (топливо, электроэнергия, водоснабжение и
водоотведение, сети связи, системы водоподготовки) для проведения пуско-наладочных
работ.
13.1.48.
Получить письменное согласие Заказчика на передачу своих прав и
обязанностей
по настоящему Договору третьим лицам, а также на передачу в залог прав требований
по Договору.
13.1.49.
В ходе выполнения работ обеспечить сохранность узлов учета потребления
энергоресурсов, а также пломб на них. В случае повреждения указанных пломб или
узлов учета энергоресурсов либо их демонтажа без согласования эксплуатирующего
подразделения Заказчика Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты за
потребленные
энергоресурсы,
а также убытки, в случае возникновения таковых.
13.1.50.
Выполнить иные обязанности, установленные Договором и (или)
предусмотренные действующим законодательством.
13.2.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
13.2.1. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи
выполненных проектно-изыскательских работ, передать Подрядчику по акту объект(ы) для
производства работ и при необходимости строительную площадку по Акту приема-передачи
строительной площадки.
13.2.2. По письменному мотивированному запросу выдать Подрядчику доверенность
на представление интересов Заказчика.
13.3.
ПОДРЯДЧИК ВПРАВЕ:
13.3.1. В случае надлежащего выполнения работ требовать оплату за выполненные по
Договору работы в порядке и в сроки, определенные Договором.
13.4.
ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
13.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, выдавать обязательные для
исполнения указания и предписания о порядке выполнения работ по Договору, об
устранении недостатков (нарушений), отступлений от условий Договора, назначив
Подрядчику разумный срок для их устранения.
13.4.2. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточной приемки
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального
строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
13.4.3. Проверять Объект(ы) на соответствие требованиям Проектной документации,
требованиям
градостроительных
планов
земельного
участка,
требованиям
градостроительных регламентов, требованиям технических регламентов.
13.4.4. Проверять исполнительную документацию, включая общие и специальные журналы
работ.
13.4.5. Участвовать в заводском контроле и заводских испытаниях, поставляемых
оборудования и материалов.
13.4.6. Присутствовать на строительной площадке, осуществлять фото и видеофиксацию
хода работ.
13.4.7. Изымать образцы, применяемого в ходе строительно-монтажных работ оборудования
и материалов для проведения независимой экспертизы качества. Независимая экспертиза
качества может осуществляться Заказчиком при проведении входного контроля в
независимой аккредитованной организации с получением актов о проведении испытаний и
протоколов испытаний продукции. В случае получения отрицательного заключения,
бракуется вся предъявляемая партия оборудования и материалов. По итогам проведения
входного
контроля
и независимой экспертизы Заказчиком оформляется соответствующий Акт.
13.4.8. Выдавать обязательные к исполнению указания и предписания, в том числе
об устранении нарушений, связанных с организацией, порядком, культурой и дисциплиной
производства Подрядчиком строительно-монтажных работ, выявленных Заказчиком. Такие
нарушения фиксируются сторонами путем подписания соответствующего акта, а также
могут быть подтверждены иными документами. Акт, подписанный Заказчиком в
одностороннем порядке, признается сторонами достаточным подтверждением совершения
нарушения при наличии фотофиксации таких нарушений. Заказчик имеет право
самостоятельно устранить выявленные нарушения с возложением расходов на их
устранение на Подрядчика.
13.4.9. В случае если Проектной (сметной) и (или) рабочей документацией предусмотрено
использование при выполнении работ по Договору материалов и (или) оборудования
иностранных производителей, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с письменным
запросом о замене данных материалов и (или) оборудования на материалы и (или)
оборудование российского производства, обладающие эквивалентными свойствами и
характеристиками, не ухудшающие результат выполнения работ по Договору.
Осуществление замены производится в соответствии с п. 13.1.33 Договора.
13.4.10. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от требований
нормативно-правовых актов, документации, исходных данных, либо с иными отступлениями
от условий Договора, ухудшившим результат работ, включая недостатки, обнаруженные в
ходе
выполнения
строительно-монтажных
работ,
проведения
приемо-сдаточных
испытаний / пуско-наладочных работ или в процессе эксплуатации Объекта,
модернизированного на основе разработанной Подрядчиком документации Заказчик
вправе по своему усмотрению назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков в работах либо потребовать от Подрядчика возместить свои расходы на
устранение недостатков (в том числе расходы на оплату по Договорам, заключенным с
третьими лицами с целью исправления недостатков) либо выполнить работу заново и(или)
произвести
необходимые
дополнительные
изыскательские
работы,
получить
положительное заключение экспертизы, а также возместить причиненные убытки.
13.4.11. В случае устранения вышеуказанных отступлений силами Подрядчика такое
устранение производится им за свой счет.
14.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
14.1.
Сдача Подрядчиком работ производится в порядке и на условиях, установленных
настоящим разделом и разделом 6 Договора и осуществляется по этапам в соответствии с
Календарным планом выполнения работ.
14.2.
По факту завершения проектно-изыскательских работ по Договору Подрядчик
передает Заказчику документы, предусмотренные разделом 6 Договора.
14.3.
С даты приемки документации исключительные права на нее принадлежат
Заказчику.
14.4.
Подрядчик ежемесячно, при наличии выполненных строительно-монтажных
работ в текущем месяце, не позднее последнего дня текущего месяца направляет Заказчику
подписанные со своей стороны документы, предусмотренные разделом 6 Договора.
При предоставлении Актов о приемке выполненных работ, КС-3 за последний месяц срока
выполнения работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику одновременно с
указанными документами полный комплект исполнительной документации по Объекту(ам),
оформленной в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об
утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте
объектов
капитального
строительства»
и
согласованной с эксплуатирующей организацией.
Порядок сдачи-приемки работ приемо-сдаточных испытаний, при условии, что данные
испытания предусмотрены условиями Договора, в том числе испытаний трубопроводов на
прочность и герметичность, гидравлической промывки трубопроводов в трехкратном объеме
промываемого участка и дезинфекции трубопровода, подтвержденных соответствующими
актами аналогичен порядку, предусмотренному настоящим пунктом.
14.5. Затраты на получение разрешительной документации включаются в Акт о приемке
выполненных работ и подтверждаются документами на осуществление таких расходов
(копиями таких документов, заверенных надлежащим образом в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации), прилагаемых к
данной форме.
14.6. Смонтированное Подрядчиком оборудование подлежит приемке Заказчиком в
порядке, установленном п. 14.4 Договора на основании Акта о приемке выполненных работ
одновременно с выполненными Подрядчиком работами по монтажу такого оборудования
14.7. Одновременно с предоставлением ежемесячных отчетных документов, указанных в п.
14.4 Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику накладные, предусмотренные п.
13.1.35 Договора. В случае, если проектно-сметной документацией предусмотрен возврат
асфальтобетонной крошки Подрядчик обязан компенсировать стоимость асфальтобетонной
крошки, отразив это в КС-3.
14.8. По завершении всех работ по настоящему Договору Подрядчик письменно извещает
Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
14.9. По завершении всех работ по Договору Подрядчик оформляет и представляет в адрес
заказчика Итоговые документы, указанные в разделе 6 Договора.
14.10.Заказчик в сроки, установленные Договором, осуществляет проверку представленных
актов, подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ
и акт с указанием недостатков и сроков на их устранение, при этом акты возвращаются
Подрядчику в составе мотивированного отказа. После устранения недостатков повторная
приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором.
14.11. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме только
при выполнении всех работ по Договору, положительном результате пуско-наладочных работ
при необходимости, с момента подписания Итоговых документов.
14.12. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков в
результатах работ.
14.13. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться
на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
14.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта(ов) несет Подрядчик
до момента подписания Акта.
14.15. Стороны отдельно отмечают, что сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ
по Договору, осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела.
Подписание Сторонами актов, указанных в Техническом(-их) задании(-ях), определяет
исключительно готовность выполненных Подрядчиком работ и не является основанием для
их приемки.
14.16. В случае если условиями Договора предусмотрено оказание услуг по авторскому
надзору, одновременно с предоставлением Актов о приемке выполненных работ и КС-3 за
последний отчетный месяц, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт приема-передачи
оказанных услуг по авторскому надзору с приложением оригинала журнала авторского
надзора и счет-фактуры.
Одновременно с указанными документами Исполнитель направляет Заказчику в бумажном
виде в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе пояснительную записку с
перечислением услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с журналом авторского
надзора и видами работ, выполненных за указанный в Акте приема-передачи оказанных
услуг по авторскому надзору период со ссылкой на соответствующие отчетному периоду
Акты о приемке выполненных работ. Пояснительная записка оформляется Исполнителем по
форме, утвержденной Заказчиком, и включает в себя:
- наименование Объекта, по которому был осуществлен авторский надзор;
- фактические сроки проведения авторского надзора; фамилии, имена и отчества, должности
представителей заказчика и Исполнителя, во взаимодействии с которым работал специалист
авторского надзора;
- перечень освидетельствованных конструктивных элементов и видов работ, в ходе
проведения авторского надзора;
- перечень составленных актов промежуточной приемки ответственных конструкций (при
необходимости) и актов освидетельствования скрытых работ;
- перечень дефектов, выявленных в ходе освидетельствования конструкций и работ, причины
их возникновения, значимость дефектов, возможность их устранения; перечень указаний в
отношении дефектов, внесенных в журнал авторского надзора (приостановить проведение
работ до устранения дефекта, устранить в ходе проведения строительно-монтажных работ к
установленному сроку, устранить в объемах и сроки, определенные Заказчиком и др.);
- изменения, которые целесообразно внести в рабочую документацию (при необходимости);
- выявленные дополнительные работы, требующие разработки чертежей и смет.
15.
СТРАХОВАНИЕ
15.1.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения строительномонтажных работ, согласно Календарному плану выполнения работ, Подрядчик обязуется
заключить Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков,
предусмотренных п. 15.7 Договора (далее – Договор страхования), в указанном в настоящем
разделе
порядке,
в
связи
с проводимыми Подрядчиком (субподрядчиками) работами.
15.2.
Условиями заключенного Договора страхования должно быть предусмотрено, что
выгодоприобретателем является Заказчик.
15.3.
Проект Договора страхования должен быть предварительно согласован с
Заказчиком.
15.4.
Договор страхования оформляется в трех подлинных экземплярах: для страховой
компании, Подрядчика и Заказчика.
15.5.
Требования к Страховой компании, с которой Подрядчик заключает Договор
страхования:
 регистрация на территории Российской Федерации;
 опыт работы на страховом рынке – не менее 5 лет;
 отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора; страховая
организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации,
на ее имущество не должен быть наложен арест;
 наличие отчетности по МСФО;
 текущий рейтинг надежности не ниже высокого уровня согласно уровню надежности,
присвоенного агентством «Эксперт РА»;
 наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий
российской электро- и теплоэнергетики;
 наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков
(предоставляется при направлении на согласование проекта договора страхования).
15.6.
Объекты страхования:
15.6.1. Строительные,
монтажные
и
пусконаладочные
работы,
выполняемые
Подрядчиком (субподрядчиком) в рамках Договора, включая:
 строительные материалы, элементы и конструкции, в том числе, поставляемые
Заказчиком;
 монтируемое оборудование, а также материалы, оборудование и услуги,
предоставляемые Заказчиком.
15.6.2. Оборудование на строительной площадке (здания и сооружения, в том числе
временные сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные
коммуникации и т.п.), указанное в Перечне имущества, являющемся Приложением к
Договору.
15.6.3. Расходы Заказчика по расчистке территории строительной площадки от
обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая по
рискам, указанным в п. 15.7 Договора;
15.6.4. Гражданская ответственность Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью
и имуществу третьих лиц при осуществлении строительно-монтажных работ в рамках
Договора;
15.6.5. Послепусковые гарантийные обязательства Подрядчика.
15.6.6.
Принадлежащие
Заказчику
объекты
имущества,
находящиеся
в
непосредственной близости к строительной площадке
и указанные в Перечне
имущества, являющемся Приложением к Договору.
15.7.
Виды страховых рисков, которые должен предусматривать Договор
страхования:
 пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных аппаратов;

стихийные бедствия, в том числе, бури, смерча, урагана, тайфуна, сели, схода
снежных лавин, града, землетрясения, наводнения, обвала;
 оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
 противоправные действия третьих лиц, разбой, хищение имущества;

авария
инженерных
сетей
(водопровод,
канализация,
теплоснабжение,
электроснабжение);

ошибка при монтаже, осуществление строительных и иных работ Подрядчиком
(субподрядчиками) по Договору;
 обрушения или повреждения объекта, в том числе, обваливающимися или падающими
частями;

любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке
и в непосредственной близости к ней.
15.8.
Страховые суммы по объектам страхования устанавливаются в следующем
размере:
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.1 Договора, – в размере 100 % цены
Договора;
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.3 Договора, – в размере 50 % цены
Договора;
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.2, 15.6.6 Договора, – в размере
стоимости, указанной в Перечне имущества, являющемся Приложением к Договору;
 послепусковые гарантийные обязательства Подрядчика, включая затраты на
устранение ошибок в монтаже, исправление некачественных работ – в размере 100 % цены
Договора.

гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц при осуществлении Подрядчиком (субподрядчиком) строительно-монтажных
работ – в размере 50 % цены Договора, но не менее 3 (трех) миллионов рублей.
Применение франшиз при заключении Договора страхования допускается только с согласия
Заказчика при предоставлении Подрядчиком проекта Договора страхования на
согласование.
15.9. Период страхования должен покрывать весь период выполнения строительномонтажных работ, до момента окончательной приемки Объекта Заказчиком в соответствии с
условиями Договора.
Период страхования в отношении послепусковых гарантийных обязательств должен
составлять
не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.
При увеличении фактического срока выполнения строительно-монтажных работ по
Договору, в том числе без подписания дополнительного соглашения об изменении сроков
выполнения работ (например в случае приостановки выполнения работ), увеличении срока
ввода
Объекта
в эксплуатацию, гарантийного срока Подрядчик обязан не позднее окончания срока
действия Договора страхования продлить заключенный Договор страхования или заключить
новый Договор страхования на весь увеличенный период до момента окончательной приемки
Объекта Заказчиком (не зависимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию
сторон, либо имело место неисполнение обязательств в срок Подрядчиком, либо работы по
Договору были приостановлены).
15.10.
Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал заключенного им Договора
страхования
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения, а также копии платежных
поручений, подтверждающих оплату страховщику страховой премии по Договору
страхования
в
течение
3 (трех) рабочих дней с момента осуществления оплаты.
15.11.
В случае заключения нового Договора страхования либо пролонгации ранее
заключенного Договора страхования в связи с увеличением периода выполнения работ
Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал нового Договора страхования или
дополнительного
соглашения
к заключенному Договору страхования, а также копии платежных документов в срок,
установленный п. 15.10 Договора.
15.12.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая. Подрядчик обязан уведомлять
Заказчика обо всех событиях, имеющих признаки страхового случая произошедших на
строительной площадке.
16.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16.1.По Договору устанавливаются следующие гарантийные сроки:
 10 (десять) лет на результат работ по модернизации (тех. перевооружению) системы
АСДТУ с момента окончательной приемки Объекта Заказчиком согласно разделу 6 Договора;
 24 (двадцать четыре) месяца на установленное на Объекте оборудование;
 3 (три) года на результат выполненных работ по восстановлению нарушенного
благоустройства.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного
оборудования, применяемого при модернизации, материалов, конструкций, изделий или
оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены
гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным
Договором, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки,
установленные производителями, поставщиками.
Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все
документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
16.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования
и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ,
будут соответствовать требованиям проектной документации, государственным стандартам,
техническим регламентам и техническим условиям, иным обязательным требованиям.
17.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
17.1.
В случае просрочки исполнения Стороной обязательств другая Сторона вправе
потребовать уплаты пени.
17.1.1. За нарушение сроков оплаты по Договору Заказчик обязан уплатить Подрядчику
пени
в размере 1/365 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки начиная
со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срокf.
17.1.2. За нарушение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить
Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока.
17.1.3. За непредставление Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения
обязательств по Договору в сроки, установленные п. 11.10.3 Договора, Подрядчик обязан
уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму
выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства.
17.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств), Стороны обязаны уплатить штраф.
17.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф
в размере, определенном в разделе 7 Договора.
17.2.2. В случае непредставления либо несвоевременного представления ППР /
графика производства работ (как первоначального, так и актуализированного) на
согласование Заказчику, если такая обязанность установлена настоящим Договором,
полного комплекта исполнительной документации в установленный Договором срок,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое нарушение.
17.2.3. В случае неисполнения Подрядчиком требований к организации, правилам и
культуре производства работ, предусмотренных приложением к Договору (за
исключением требования об использовании брендированных логотипов АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» барьерных ограждений), в том числе за неисполнение указаний и
предписаний об устранении нарушений, связанных с организацией, порядком, культурой
производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 650 000,00
руб. за каждый случай нарушения. При этом организация, правила и культура производства
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий,
является одним из требований к качеству и порядку их проведения, то есть относится к
обязательствам, имеющим стоимостное выражение.
17.2.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований об использовании
брендированных логотипом АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» барьерных
ограждений Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за
каждый случай нарушения.
17.2.5. За нарушение обязательств, установленных разделом 15 Договора Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 руб. за каждый случай нарушения
обязательства.
17.2.6. В случае несоблюдения Подрядчиком при планировании и производстве
работ нормативных сроков приостановки теплоснабжения потребителей,
установленных п. 14 приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000,00 руб.
17.3.Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Подрядчика от полного и
надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, а также от
возмещения в полном объеме убытков Заказчика сверх суммы неустойки (пени, штрафов).
17.4.В соответствии со ст. 406.1 и 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
Подрядчик возмещает имущественные потери, понесенные Заказчиком на основании акта
органа государственной власти в случае:
а) отказа в применении налоговых вычетов НДС, а также из-за исключения стоимости
работ
из расходов для целей налогообложения в размере суммы невозмещенного НДС
и доначисленного налога на прибыль, а также пеней и штрафов;
б) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности, по предоставлению
информации
о привлечении к исполнению настоящего Договора субподрядчиков из числа субъектов
малого
и среднего предпринимательства или несвоевременного предоставления такой
информации, Заказчик будет привлечен к административной ответственности за
нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, в размере сумм пеней и административных штрафов.
17.5.Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов
(за исключением случаев осуществления удержания в порядке, установленном настоящим
разделом). Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты
получения требования (претензии), а в случае, когда момент получения установить
невозможно – 30 (тридцать) календарных дней с момента направления претензии.
17.6.Заказчик вправе осуществить удержание суммы санкций, выставленных Подрядчику
за нарушение обязательств по Договору, имущественных потерь, а также убытков, возникших
в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств о Договору, при
осуществлении расчетов по Договору без предварительного направления претензии,
уведомив Подрядчика о производстве такого удержания. Подрядчик уведомляет Заказчика о
получении уведомления ответным письмом, а также выражает свое согласие или несогласие
с произведенным расчетом штрафных санкций, в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения уведомления об удержании, а в случае, когда момент получения
установить невозможно - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления
претензии.
18.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
18.1.В случае изменения реквизитов, адреса или наименования организации одной из
Сторон Договора, такая Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения
направляет другой Стороне уведомление об изменении реквизитов с указанием измененных
реквизитов, подписанное уполномоченным лицом. В данном случае дополнительное
соглашение к Договору Сторонами не заключается. Сторона, не уведомившая другую
Сторону в установленный настоящим пунктом срок об изменении реквизитов, несет
соответствующие риски, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
18.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке. В этом случае Заказчик производит оплату работ, фактически выполненных
Подрядчиком, соответствующих условиям Договора и принятых Заказчиком в установленном
настоящим Договором порядке до момента направления Подрядчику соответствующего
уведомления об отказе.
18.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке и потребовать полного возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, в том числе, но не ограничиваясь:

нарушения сроков выполнения работ, в том числе начального срока, промежуточных
сроков выполнения работ, если Заказчику станет очевидно, что допущенное Подрядчиком
нарушение срока приведет к невозможности выполнения работ в установленный
Договором срок;

допущения не согласованных Заказчиком отступлений от условий Договора,
требований нормативных актов, технических условий и требований;

направления Подрядчиком разработанной документации на экспертизу без
получения предварительного письменного согласования Заказчика;

обнаружения Заказчиком недостатков разработанной документации, которые
исключают возможность применения документации без доработки;

неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков
в работах в срок, назначенный Заказчиком, или если недостатки являются существенными
и неустранимыми;

в случае выявления факта отсутствия (прекращения действия) надлежащего
обеспечения исполнения обязательств по Договору, факта представления ненадлежащего
обеспечения исполнения обязательств по Договору, непредставления (несвоевременного
предоставления) иного (нового) надлежащего обеспечения исполнения обязательств по
Договору, если такое требование предусмотрено условиями Договора;

принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или
применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства;

административного приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;

прекращения членства Подрядчика в СРО, иных обстоятельств, исключающих право
Подрядчика на выполнение работ по Договору, либо наложения государственными
органами
в установленном порядке других ограничений, лишающих Подрядчика возможности
выполнения работ по Договору;

в случае нарушения Подрядчиком условий, изложенных в разделе 15 Договора,
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или
потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх суммы неустойки;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства, являющиеся основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору, признаются Сторонами
существенным нарушением условий Договора.
18.4.
Договор считается расторгнутым через тридцать дней с даты направления
Заказчиком в адрес Подрядчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика.
18.5.
В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством и Договором, Подрядчик обязан

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора передать Заказчику всю
документацию, полученную Подрядчиком в связи с исполнением Договора;

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Договора передать
Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ;

в течение 20 (двадцати) рабочих дней передать Заказчику по акту строительную
площадку, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего
Подрядчику имущества, а также строительного и иного мусора.
18.6.
В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора оборудование или
иные товарно-материальные ценности Подрядчика, смонтированные на Объекте, которые по
техническим причинам невозможно демонтировать до окончания выполнения работ,
безвозмездно остаются на Объекте и передаются Заказчиком Подрядчику после окончания
выполнения работ на Объекте.
19.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19.1.
Подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность и не разглашать без
письменного разрешения Заказчика любую информацию, ставшую известной Подрядчику в
связи
с исполнением обязательств по Договору, в т.ч. не передавать третьим лицам, не публиковать
в открытых источниках информации и каким-либо иным образом не доводить до сведения
третьих лиц разработанные или полученные в ходе исполнения Договора расчеты,
программные продукты (в т.ч. части программных продуктов), схемы, чертежи, документы
технического и финансового характера, деловые письма и т.п. (включая предварительные
версии и проекты документов, а также их части).
19.2.
Подрядчик обязуется обеспечить сохранность и конфиденциальность и иных
сведений ограниченного распространения, к которым относятся любые сведения,
относящиеся
к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным предварительным
и итоговым результатам.
19.3.
Конфиденциальные данные не могут быть переданы (опубликованы, разглашены)
Подрядчиком третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без письменного согласия Заказчика.
19.4.
Подрядчик по требованию Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику
все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, электронные носители),
предоставленные Заказчиком или любым из его представителей Подрядчику или
разработанные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
19.5.
Обязательства
Сторон
в
отношении
соблюдения
конфиденциальности
информации
сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора.
20.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. Подрядчик не вправе начислять на сумму долга Заказчика по оплате выполненных
работ проценты на основании п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
20.2. Сумма долга за выполненные Подрядчиком работы не является коммерческим
кредитом для Заказчика, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.
20.3. При исполнении настоящего Договора Стороны вправе заключить соглашение об ЭДО.
20.4. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники
не совершали прямо или косвенно следующих действий:
 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по Договору
 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно
выполнить
работы
сотрудникам
другой
Стороны
по
Договору,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий
в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
 не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Акционерное общество «Теплосеть СанктПетербурга»
Реквизиты
Подрядчик:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
действующий на основании:
доверенности от « »_____ 202_ № ____
действующий на основании:
«________» _________________ 202__г.
Приложение № УКАЖИТЕ №
ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский, д.93»
(в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)»
(номер закупки по ГКПЗ № 4444/4.6.16-758)
ОКВЭД
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
43.21 - Производство электромонтажных работ
ОКПД2
62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для сетей и систем
43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
I. Общие требования.
Требования к месту исполнения обязательств:
Местоположение объекта для
№
Объект
выполнения работ
1
Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
д.93,
центральный тепловой пункт (ЦТП).
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего
техническое задание:
Начальник службы Устьянов Андрей Григорьевич, тел. (812) 531-94-56
Сроки выполнения работ:
- начало работ – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- окончание работ – 30 декабря 2027 г. (включительно)
Обобщенные характеристики выполняемых работ:
Разработка
рабочего
проекта
автоматизированной
системы
управления
технологическим процессом (АСУ ТП) и автоматизированной системы диспетчерского
управления (АСДУ) НПС «Дачное» «нижнего уровня» и информационной безопасности (ИБ)
для организации оперативного диспетчерского контроля состояния технологического
оборудования, управления запорной арматурой и насосным оборудованием, контроля
параметров теплоносителя.
АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» ЦТП «Ленинский д.93» должна предусматривать
выполнение следующих функций:
1. автоматическое поддержание температуры теплоносителя вторичного (отопительного)
контура по заданию оператора, с возможностью автоматического регулирования от
датчика температуры наружного воздуха согласно задаваемого температурного
графика и возможностью корректировки графика;
2. автоматическое поддержание температуры ГВС с возможностью выбора для
регулирования одной из двух точек отбора;
3. автоматическое поддержание давления ГВС;
4. автоматическое поддержание температуры в системе циркуляции ГВС;
5. возможность корректировки уставок всех регулируемых параметров;
6. два режима управления запорной (регулирующей) арматурой:
7. по месту (с узлов управления электроприводом);
8. дистанционный (с панели управления в помещении объекта);
9. схему отображения технологических параметров и световую сигнализацию (в случае
отклонения) технологических параметров, а также положения запорной
(регулирующей) арматуры;
10. контроль состояния оборудования электроснабжения ЦТП;
11. архивацию технологических параметров работы ЦТП;
12. интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня», а именно:
12.1 объем данных, за исключением управляющих сигналов, их мнемоника представления на
«верхним уровне», должны быть полностью идентичны «нижнему уровню АСУ ТП» объекта;
12.2 вывод тэгов с ПЛК АСДУ «нижнего уровня» осуществить по протоколу обмена OPC UA в
СКАДА-систему «верхнего уровня», совместно с индикацией и сообщениями по оборудованию
«нижнего уровня»;
12.3 все работы по интеграции данных должны выполняться только в соответствии с
«Руководством системного программиста» АСДТУ «верхнего уровня».
Стоимость Н(М)Ц определена методом сопоставимых рыночных цен и
составляет: 84 541 694,12 рублей с учетом НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы
ценообразования, принятой в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Приложение № 4, 5 к
Техническому заданию).
II.
Требования к выполнению работ.
1.
Цель выполнения работ:
Создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» с
учетом перехода комплекса на отечественное аппаратно-программное обеспечение,
исполнение федерального закона 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ»
Нормативные требования к выполнению проектно-изыскательских работ:
1.
СТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Требования к построению систем
автоматизации, диспетчеризации и защиты критической информационной инфраструктуры
АСУ ТП предприятия»;
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О
порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации
на
преимущественное
применение
доверенных
программно-аппаратных
комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации";
3.
Федеральный
закон
«О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры РФ» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
4.
Приказ ФСТЭК России № 235 от 21 декабря 2017 «Об утверждении требований к
созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;
5.
Приказ ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 2017 «Об утверждении требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
6.
Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к
обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах»;
7.
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изменениями);
8.
СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего
теплоснабжения (утв. Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр);
9.
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением», приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.;
10.
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11.
ГОСТ 21.208-13 СПДС «Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах» (с Поправкой);
12.
Правил
технической
эксплуатации
объектов
теплоснабжения
и
теплопотребляющих установок. Минэнерго РФ, 14.05.2025, № 511;
13.
ГОСТ
21.408-13
СПДС
«Правила
выполнения
рабочей
документации
автоматизации технологического процесса»;
14.
ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем;
15.
СТО 70238424.27.100.010-2011 "Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования" в новой
редакции.
16.
РД 153-34.1-35.137-00. «Технические требования к подсистеме технологических
защит, выполненных на базе микропроцессорной техники»;
17.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД «Обозначения условные графические в схемах».
Обозначения общего применения (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой);
18.
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с
Поправкой);
19.
Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства
измерений" (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2026г.);
20.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ-2005), издание 7 (действующие
разделы и главы);
21.
Правил противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 (с изменениями);
22.
НТД заводов изготовителей.
III. Укрупненная ведомость объёмов работ.
В части проектно-изыскательских работ:
Разделить
на
аппаратном
уровне
микропроцессорное
устройство
(ПЛК)
автоматизированной подсистемы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и
подсистемы сбора данных в систему диспетчеризации (АСДУ).
Произвести замену программируемого логического контролера АСУ ТП и панели
оператора (HMI), учитывая экономическую целесообразность и Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О порядке перехода субъектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение
доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Обеспечить безопасность объекта критической информационной инфраструктуры (далее
– КИИ) требованиям информационной безопасности.
Выбор оборудования согласовать с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Предусмотреть в рабочей документации сбор и передачу статусов работы насосного
оборудования.
Организацию каналов связи привести в соответствие с типовой схемой организации
подключения объектов диспетчеризации (Приложение №1).
Диспетчеризацию выполнить на базе следующего оборудования: ЩД – щит
диспетчеризации на базе свободно программируемого контроллера с программным
обеспечением и соответствующей картой памяти, позволяющего передавать данные по
протоколу Modbus TCP или OPC UA в другие системы.
Информационный обмен между АСДУ (нижний уровень) и АСУ ТП должен
осуществляться по протоколу Modbus TCP или OPC UA.
Для обеспечения информационной безопасности нижний уровень АСДУ должен быть
отделен от АСУ ТП объекта межсетевым экраном.
Применяемые программируемые логические контролеры (ПЛК) и панель оператора
(HMI) должны быть Российского производства, иметь все необходимые сертификаты.
Все контроллеры должны иметь готовые сертифицированные, поставляемые с
оборудованием или скачиваемые бесплатно средства разработки программного кода
соответствующее стандарту ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.
Базовое, стандартное программное обеспечение (операционная система) контроллера не
должно подвергаться изменениям, чтобы удовлетворить какие-либо требования пользователя.
Прикладное программное обеспечение должно разрабатываться таким образом, чтобы
не требовалась модификация базового программного обеспечения контроллера (операционной
системы). Проектирование программного обеспечения должно обеспечиваться таким образом,
чтобы будущее изменение или обновление программного обеспечения операционной системы
не повлияло на функционирование системы с конкретным прикладным программным
обеспечением.
В схемах питания системы диспетчеризации предусмотреть:
- источники бесперебойного питания;
- входные цепи питания защищать фильтрами подавления электромагнитных помех.
На двери (лицевой панели) щита диспетчеризации предусмотреть индикацию наличия
питания на вводе в щит, а также индикацию диагностики неисправностей контроллера - общего
сигнала неисправности.
В составе проектной документации АСДУ/АСУ ТП должны быть предусмотрены
следующие данные:
- В обязательном порядке в проекте должна быть включена документация об
используемых автоматизированных установках заводского изготовления: схема подключения,
спецификация оборудования, протокол связи, таблица сигналов и команд управления,
описание алгоритмов работы подключаемых систем и другая необходимая для реализации
проекта документация.
- Таблица входных/выходных сигналов. Разрабатывается на стадии рабочего проекта и
уточняется на стадии реализации проекта. Таблица входных/выходных сигналов (иначе
"Перечень входных сигналов и данных", код В1 по единой системе конструкторской
документации ЕСКД) служит для исчерпывающего описания всех физических сигналов
контроля и управления, включенных в проект по СД, автоматизации. Таблица сигналов
содержит как входные: данные средств измерения, сигналы состояния оборудования и средств
контроля, так и выходные: сигналы управления, включения/выключения, аналоговые
установки, переключения режимов и пр. сигналы. В таблицу включаются все физические
сигналы, использующиеся в проекте СД и автоматизации не зависимо от интерфейса, способа
представления и др., если они попадают в контроллер АСУ ТП или передаются в АСДУ СД.
Таблица сигналов выполняется со сквозной нумерацией (от источника сигнала до АСУ
ТП и СД) и в ней содержатся все необходимые для реализации проекта сведения по физическим
сигналам ввода/вывода.
Допускается раздельное выполнение таблицы сигналов по разделам проекта (исходные
сигналы, контроллеры, СД). В части исходных сигналов заполняется в любом случае при
наличии в проекте шкафа контроллера, обрабатывающего исходные сигналы контроля и
управления. Форму Таблицы входных/выходных сигналов (Карта регистров) согласовать с
службой телемеханики и измерений.
В части каналов связи при корректировке необходимо учесть:
- ГОСТ Р 58238-2018 и СП 134.13330.2022.
- Прокладку групповых слаботочных кабельных линий осуществлять в лотках или кабельканалах. Для отдельных линий допускается прокладка в гофрированных полиамидных трубах.
- Предусмотреть маркировку с обеих сторон кабельных линий.
- Для подключения к оконечным устройствам использовать патч-панели. Подключение
сетевых устройств должно осуществляться с использованием витой пары CAT.5E или
оптического одномодового кабеля (определяется Проектом по длине линий). В случае с
одномодовым кабелем использовать оптокроссы с разваркой не менее 4 ОВ. Оптокросс и патчпанели разместить совместно в телекоммуникационном шкафу.
- Размещение оборудования сети передачи данных (СПД):
Размещение сетевого оборудования производить в шкафу передачи данных
(ШПД). Шкаф должен быть оборудован блоком вентиляторов и обеспечивать рекомендуемый
диапазон рабочей температуры устанавливаемого сетевого оборудования. Шкаф должен иметь
щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь двусторонний доступ для
обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка. Допустимо использовать
шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной безопасности (ИБ) и
оборудования сети передачи данных. Минимальный размер
шкафа – 24U с разделением
на 2 равные секции. Минимальная глубина шкафа - 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания сетевого оборудования
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу сетевого оборудования не менее 30 мин, стоечного
исполнения, с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок
и временем автономной работы. Для подключения сетевого оборудования использовать
розеточный модуль для 19” шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных
розеточных портов.
Требования к сетевому оборудованию:
1. Коммутационное оборудование сегмента АСУТП:
Коммутатор для подключения устройств сегмента АСУТП должен быть управляемым
PoE-коммутатором уровня L2, иметь отечественное происхождение, промышленное
исполнение, количество портов определяется по количеству подключаемых устройств с
обеспечением обязательного резерва. В случае использования нескольких коммутаторов
необходимо предусмотреть порты для обеспечения связности между ними.
2. Каналообразующее оборудование (КОО)
Каналообразующее оборудование должно обеспечивать сетевую связность
при
помощи основного канала ВОЛС и резервного канала GSM с использованием промышленного
маршрутизатора.
Для достижения значения приемлемого уровня сигнала (RSSI от -83 до -53dBm)
необходимо предусмотреть возможность выноса GSM антенны за пределы помещения объекта с
установкой на мачту и подводом антенного кабеля к маршрутизатору. Совместимая антенная
мачта с GSM антенной выбирается исходя из возможности установки на конкретном объекте.
Антенный кабель укладывается в отдельный кабель-канал или гофрированную трубу на
расстоянии не менее 1м от силовых линий.
Все технологические отверстия, необходимые для прокладки антенного кабеля, должны
быть герметичны.
3. Средства защиты информации (СЗИ)
Средства защиты информации должны обеспечивать криптографическую защиту
каналов связи с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ, межсетевое
экранирование сегмента АСУ ТП от общего сегмента сети, оперативный мониторинг и контроль
защищённости АСУ ТП, резервное копирование, а также антивирусную защиту. Средства
защиты информации должны быть сертифицированы в соответствии с действующим
законодательством РФ ФСБ России в качестве СКЗИ и ФСТЭК России в качестве МЭ.
Допускается объединение функционала криптографической защиты каналов связи и
межсетевого экранирования в рамках одного устройства. Рекомендуется использовать
криптошлюз с функциями межсетевого экрана.
Криптошлюз с функциями межсетевого экрана должен обеспечивать разделение
технологической и корпоративной сетей передачи данных, а также иметь достаточное
количество сетевых интерфейсов для коммутации оборудования.
Спецификация и технические требования к средствам защиты информации должны быть
согласованы с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Рекомендуемая модель криптошлюза с функциями межсетевого экрана – С-Терра Шлюз
200, совместимая с используемым на предприятии программным обеспечением (С-Терра КП).
Средства защиты информации приобретаются заказчиком и передаются для монтажа и
наладки исполнителю СМР.
Размещение СЗИ с функциями межсетевого экрана производится в шкаф обеспечения
информационной безопасности (ШОИБ).
Шкаф должен иметь щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь
двусторонний доступ для обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка.
Допустимо использовать шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной
безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи данных. Минимальный размер шкафа – 24U с
разделением на 2 равные секции. Минимальная глубина
шкафа – 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания оборудования ИБ
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу ИБ оборудования не менее 30 мин, стоечного исполнения,
с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и временем
автономной работы. Для подключения оборудования использовать розеточный модуль для 19”
шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
На АРМ и панели оператора АСУ ТП должно быть установлено антивирусное
программное обеспечение, соответствующее нормам на объектах КИИ.
Включить в проектную документацию раздел по информационной безопасности.
В части строительно-монтажных работ:
Монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с проектной документацией и
предусматривают:

Монтаж шкафов управления, прокладка и подключение кабельных линий;

Монтаж и наладка средств защиты информации.

Закупка оборудования и специализированного ПО производится в соответствии со
спецификацией проектов.

Разработка алгоритмов программного обеспечения.

Программирование ПЛК и HMI, настройка сопутствующего оборудования на
объекте.

Предоставление на электронном носителе программного обеспечения (ПО) и
специального программного обеспечения (СПО) ПЛК, HMI, автоматизированных рабочих мест
(АРМ) (инсталляционный дистрибутив СПО, актуальные проекты СПО до и после компиляции с
комментариями разработчика) и конфигураций сопутствующего оборудования (адаптеры,
преобразователи, коммутаторы и т.п.) на цифровом носителе в 2-х экземплярах.

При использовании лицензируемого ПО, СПО передача ключей и сертификатов.

Оценка соответствия проекта, применяемых технических и программных средств.

Оценка соответствия проекта СПО предоставленному на электронном носителе
(организовывает представитель подрядной организации).

Проверка соответствия предоставленных регистров сигнальных параметров с
фактическими показаниями путем демонстрации на объекте с использованием специальных
программных средств (организовывает представитель подрядной организации).

Проверка соответствия привязки сигналов, параметров АСУ ТП и СД к
оборудованию и датчикам, осуществляется имитацией и воздействием на оборудование
(организовывает представитель подрядной организации).

Проведение пуско-наладочных работы на объекте в соответствии с программой
ПНР.
 Сдача АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» в опытную эксплуатацию.
 Проведение приёмочных испытаний с оформлением акта ввода системы в
постоянную эксплуатацию.

Организация передачи данных в систему АСДТУ «верхнего уровня».

Интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ
«верхнего уровня» согласно п.1.2 настоящего ТЗ.

При проведении закупки необходимо учесть, что правообладателем закупаемого
лицензионного программного обеспечения является Заказчик в лице АО «Теплосеть СанктПетербурга».
IV.
Требования к Подрядчику:
 Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, необходимые
для выполнения всех видов работ по ТЗ с указанием нормативно - правового акта и
соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ;

Подрядчик в части обеспечения информационной безопасности на момент
выполнения работ должен отвечать требованию по наличию Лицензии ФСТЭК на деятельность
по технической защите конфиденциальной информации.
 Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. Выполнение работ по подготовке проектной
документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации
архитектурно-строительного
проектирования
и
инженерных
изысканий
(главными
инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по
таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства (главными
инженерами проектов).
 Требование установлено в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), в редакции Федерального закона от
03.07.2016 N 372-ФЗ) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, "Собрание
законодательства РФ", 04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4305, "Российская газета", N 152,
13.07.2016.
 В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» членство в СРО должно отвечать следующим
требованиям:
1) Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в
соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда, должен
соответствовать по каждому виду работ;
2) совокупный размер обязательств по договорам, указанным в абзаце первом части 3
статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации не должен превышать
предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Количество договоров
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой
организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не
ограничивается.
 Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства на весь срок действия договора до
полного исполнения обязательств по договору.
 В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, членство в СРО не требуется.
 Выполнение
проектно-изыскательских
работ
подрядчик
может
выполнять
самостоятельно, являясь членом СРО в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования или с привлечением субподрядной организации.
V. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Технические решения по производству работ принимаются согласно технологии с
составлением календарного плана производства работ.
VI. Требования к объемам выполняемых работ:
Объемы работ определяются согласно проекта и сметам.
VII. Требования к документированию:
По окончанию корректировки проекта, представленного Подрядчиком после окончания
Проектно-изыскательских работ, должна быть предоставлена следующая техническая
документация:
 по 4 экземпляра рабочего проекта АТМ, ЭМ и сметной документации на СМР на
бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде.
 Электронная форма должна быть выполнена:
 - Текстовая часть в формате MS Word.
 - Таблицы в формате MS Exсel.
 - Чертежи, схемы в формате dwg, pdf.
 - Сметная документация в программе А0 (А ноль).
 перечень входных сигналов и данных АСУ ТП и АСДУ;
 перечень выходных сигналов АСУ ТП и АСДУ;
 схема структурная комплекса технических средств;
 перечень выходных сигналов, интегрируемых на «верхний уровень».
По окончанию ПНР должна быть предоставлена следующая техническая документация:
 описание комплекса технических средств (КТС), включая руководство по
техническому обслуживанию КТС.
 Инструкция оператора по эксплуатации АСУ ТП.
 Руководство системного программиста «нижнего уровня» (описание программы НУ).
VIII. Требования к применяемым строительным материалам:
Применяемые материалы, технические и программные средства должны иметь
сертификаты соответствия, соответствовать действующим ГОСТам и нормативным
документам.
IX. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:
Работы выполняются по нарядам-допускам при соблюдении СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденных
Постановлением Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2.Строительное производство», утвержденных Постановлением Госстроя
РФ №123 от 17.09.2002г., РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) – «Правил пожарной
безопасности для энергетических предприятий», утвержденных 09.03.2000г., а также других
действующих руководящих документов.
X. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденные
Постановлением Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2.Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя
РФ №123 от 17.09.2002г., СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 77.13330.2016 Системы
автоматизации, а также другие действующие СНиПы и Правила.
XI. Требования к организации работ:
В соответствии с СП 74.13330.2023, ПОС или ППР, а также другими действующими РД.
XII. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) –
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», а также другие
действующие руководящие документы.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение 1 к Техническому заданию
Типовая схема организации подключения объектов диспетчеризации
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ №
ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ
№
п/п
Наименование работ
1
Выполнение
изыскательских работ
проектно-
2
Выполнение
строительномонтажных
работ,
приемосдаточных
испытаний
/
пусконаладочных работ
Начало работ
Окончание
работ
не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты
заключения Договора
15 декабря 2026
г.
(включительно)
16 декабря 2026 г.
30 декабря 2027
г.
(включительно)
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
Расчет цены Договора
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
ФОРМА
Заказчик:
(наименование)
Адрес
ИНН
КПП
Подрядчик:
(наименование)
Адрес
ИНН
КПП
АКТ
приема-передачи выполненных проектно-изыскательских работ
№_______ от________________
К Договору №________ от___________________
(указать выполненные работы по тексту предмета Договора)
Мы,
нижеподписавшиеся,
Подрядчика_______________________________________________
представитель
(указать должность, Ф.И.О.)
И представитель Заказчика______________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О.)
Составили настоящий акт о том, что работы по этапу________________ (указать номер и название
этапа календарного плана) выполнены, удовлетворяют условиям Договора, соответствуют
техническому заданию (или указать иные установленные требования), проектная продукция
удовлетворяет условиям Договора соответствует нормативным и установленным требованиям и
в надлежащем порядке оформлена.
Работа была осуществлена в сроки:
Начало работ:
Фактическое окончание работ:
Проектная
документация
_____________________.
отправлена__________________
по
накладной/письмом
Стоимость выполненных
проектно-изыскательских работ составила ______________________
(_____________________________________) рублей ______коп., в том числе НДС __% в размере
__________________ (__________________________________) рублей _____коп.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ:
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
Форма Акта о приемке выполненных работ
Заказчик______________________________________________
ОКПО
по
Подрядчик_____________________________________________
ОКПО
по
Стройка_______________________________________________
Объект ______________________________________________
Договор
подряда
номер
дата
Вид
операции
Номер
документ
а
Дата
составлени
я
Отчетный период
с
по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер
по
порядк
у
1
позици
я
по
смете
2
Подрядчик
.
Заказчик
Наименование
конструктивных
решений
(элементов),
комплексов (видов)
работ
3
Итого по Акту
НДС
Всего по Акту
м.п.
м.п.
Единица
измерени
я
4
должность
должность
Выполнено работ
Количеств
о
(объем Цена за
единицу
работ)
, руб.
5
6
подпись
7
расшифровка
подпись
Форму Акта утверждаем:
ЗАКАЗЧИК:
__________/ __________
м.п.
Стоимость
, руб.
ПОДРЯДЧИК:
__________/____________
м.п.
расшифровка
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ИЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Подрядчик, не являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, обязан
для выполнения работ, на условиях, предусмотренных Договором, привлечь субподрядчиков
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно критериям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).
2. В течении 1 (одного) дня с момента привлечения субподрядчиков Подрядчик
представляет Заказчику выписку из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также информацию по форме, согласно Приложению № 1 к Условиям.
3. До 29 декабря текущего года Подрядчик представляет Заказчику сведения о количестве и
об общей стоимости (с учетом объемов оплаты в каждом году исполнения) заключенных
договоров срок исполнения, которых превышает один календарный год.
4. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика, на
другого субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии
сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и
субподрядчиком. В случае если ранее заключенный договор с субподрядчиком был частично
исполнен, допускается уменьшение цены вновь заключаемого договора на сумму денежных
средств, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств.
5. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (результаты), отдельные этапы
исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, не позднее 7 рабочих дней
с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненной работы по Договору
(отдельному этапу договора).
Заказчик:
__________/______________/
Подрядчик:
__________/______________/
Приложение №1
к условиям и порядку привлечения к исполнению субподрядчиков,
соисполнителей из субъектов малого и среднего предпринимательства
Форма о привлечении субподрядчика(-ов) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п.п.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.
1.
2.1.
2.
2.2.
2.2.
1.
2.2.
2.
2.2.
3.
3.
3.1.
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Сведения о заключенных субподрядных договорах с субъектами малого и
среднего предпринимательства (СМСП)
Информация об основном договоре
Номер и дата заключения основного
№ _______________
договора
Контрагент (Подрядчик)
_______________
Информация о субподрядчике
являющимся СМСП
для юридического лица
Наименование, фирменное
наименование (при наличии):
Место нахождения:
для индивидуального предпринимателя*
Фамилия, Имя, Отчество:
Паспортные данные:
Адрес места жительства:
общая информация
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:
Адрес электронной почты:
Информация о договоре с субподрядчиком,
являющимся СМСП
Номер и дата заключения
субподрядного договора:
Предмет договора
Цена договора с НДС, валюта:
Срок выполнения работ
с __________ 20 __ г.
по __________ 20 __ г.
График оплаты работ по договору:
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
СОГЛАШЕНИЕ О НАЛОГОВОЙ ОГОВОРКЕ
1. Подрядчик гарантирует, что:
 зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
 его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту
регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
 располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для
выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков
принимает все меры должной осмотрительности, чтобы последние соответствовали
данному требованию;
 располагает разрешительными документами (включая членство в саморегулируемой
организации), необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств
по Договору;
 ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый
орган;
 ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
 не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких
фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом
учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением
налоговой выгоды;
 своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
 отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
 лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на
это все необходимые полномочия и доверенности.
2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику потери, который последний понес вследствие
нарушений гарантий (одной, нескольких или всех вместе), указанных в настоящем
Приложении, если такое нарушение повлекло:
2.1.Предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов,
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней.
2.2.Отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или
включить НДС в состав налоговых вычетов.
2.3.Предъявление третьими лицами требований к Заказчику о возмещении убытков в виде
начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.
2.4.Доначисление и уплату Заказчиком налогов и пени в результате сдачи уточненных
деклараций как самостоятельно, так и по требованиям, уведомлениям, письмам и иным
документам налоговых органов о внесении исправлений в налоговую отчетность.
2.5.Иные неблагоприятные последствия для Заказчика.
3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
возмещает Заказчику все потери последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 2
настоящего Приложения. Факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в
налоговом
органе,
в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде
претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить убытки
(имущественные потери).
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ФОРМА
Акт приема-передачи строительной площадки
к договору от __________ №________________________
г. Санкт-Петербург
«___» ______________ 20___
Мы, нижеподписавшиеся,
Представители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Заказчик):
_______________________________________________________________________________
представители Подрядной организации (далее – Подрядчик):
_______________________________________________________________________________
в соответствии с заключенным между Заказчиком и Подрядчик договором от
__________________ № ______________ (далее – Договор), составили настоящий Акт о
нижеследующем.
Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку (участок, территорию,
помещение, здание и т.д.) ____________________________________________________________________ по
адресу: _________________________________________на срок до: _________________________________.
В соответствии с настоящим Актом Заказчик и Подрядчик подтверждают передачу
имущества, указанного в Перечне имущества, являющемся Приложением к Договору.
Договор страхования строительно-монтажных работ (рисков) от __.___._____ № ____ с_____.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ:
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Подрядчик
1
2
…
Заказчик уведомляет Подрядчика о нахождении на строительной площадке или в
непосредственной близости к ней имущества Заказчика, указанного в Приложении к Договору.
Стоимость имущества согласована Сторонами.
Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости сохранности существующих узлов учета
потребления энергоресурсов, в том числе принадлежащих ресурсоснабжающим организациям.
Демонтаж узлов учёта осуществлять в присутствии представителей Заказчика.
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
Форму Акта утверждаем:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
Перечень имущества
1.
Оборудование на строительной площадке (здания и сооружения, в том числе,
временные
сооружения,
складские
помещения,
строительные
леса,
инженерные
коммуникации и т.п.):
№
п/п
1
Наименование
Стоимость (тыс. руб.)
Электротехническое оборудование
88,434
2
Тепломеханическое оборудование
20 225, 223
3
Административно-бытовые помещения
7375,884
2.
Объекты имущества, находящиеся в непосредственной близости к строительной
площадке:
№
п/п
1
Наименование
Стоимость (тыс. руб.)
Отсутствует
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДКУ И КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ
1.Выполнять требования действующего законодательства в сфере организации
и культуры производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных
с благоустройством территорий, включая требования Правила благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных
и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга,
утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875, в
том числе, но не ограничиваясь:
2.Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ,
наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия
договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного
ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае
такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц,
ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов, а также QR-код со
ссылкой на указанную информацию.
3.
Выполнить ограждение строительной площадки ограждениями в соответствии
с требованиями протокола городской МВК от 30.03.2012 №12 и содержать указанные
ограждения в исправном состоянии весь период производства работ (при исполнении
данного требования должны использоваться брендированные логотипом АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» барьерные ограждения).
4.Выполнить работы по благоустройству и надлежащему содержанию строительной
площадки в срок действия ордера ГАТИ.
5.Не допускать нарушения заявленных сроков и(или) условий производства работ
(места производства работ, объемов работ, видов работ), указанных в выданных ордерах
ГАТИ.
6.Не допускать выполнения видов и объемов работ, не предусмотренных ордером ГАТИ.
7.Выполнить работы по монтажу временных строений и сооружений, устройству
автодорог, переходных мостков, складских и монтажных площадок.
8.Выполнить работы по установлению освещения, сооружению и подключению
временных сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей.
9.Обеспечивать уборку прилегающей к строительной площадке зоны в ходе
производства работ по Договору.
10. Обеспечивать вывоз грунта, извлекаемого в ходе производства работ,
непосредственно в день извлечения грунта. Обеспечивать временное хранение
извлеченного грунта на специально отведенных и согласованных площадках вне границ
зоны производства работ и прилегающей жилой зоны.
11. Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин
за территорию строительной площадки.
12. Не допускать складирования материалов, оборудования, временного хранения
техники и размещения временных зданий и сооружений за пределами зоны производства
работ. В случае необходимости обеспечить их хранение на специально отведенных
площадках.
13.
Во время производства работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
необходимых правил и норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны
окружающей среды, промышленной безопасности.
14.
Организовать охрану строительной площадки в соответствии с требованиями
Заказчика.
15.
Вывезти за пределы строительной площадки в недельный срок по окончании работ
принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства,
инвентарь, строительные материалы, изделия, демонтировать и вывезти возведенные
им временные сооружения. Произвести уборку и вывоз строительного мусора,
образовавшегося во время производства работ;
16.
В установленный Заказчиком срок исполнять предписания об устранении
нарушений, связанных с производством строительно-монтажных работ на Объекте.
17.
По поручению Заказчика за свой счет в разумный срок, но не более 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, оборудовать
строительную площадку (зону производства работ) системой для обеспечения
круглосуточного доступа посредством WEB-трансляций. При этом такая система должна
обеспечить полное покрытие территории строительной площадки (зоны производства
работ), а доступ Заказчика и Подрядчика к видеоинформации и управлению системой
видеонаблюдения должен осуществляться через WEB-интерфейс с аутентификацией по
логину и паролю. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети
Интернет изображения с видеокамер в режиме онлайн, без остановки при этом записи от
всех установленных видеокамер. Подрядчик также обязуется без согласия Заказчика не
предоставлять доступ к WEB-интерфейсу иным лицам.
18.
Своевременно предоставлять актуальную и достоверную информацию о границах
зоны производства работ, сроках и видах работ по ордеру ГАТИ, в том числе сведения,
необходимые для открытия ордера ГАТИ.
19.
После
завершения
работ
на
Объекте(ах)
восстановить
нарушенное
благоустройство, выполнить работы по озеленению и сдать уполномоченным
государственным органам с предоставлением подтверждающих документов Заказчику.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
м.п.
м.п.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ТРЕБОВАНИЯ
по охране труда, промышленной, пожарной, экологической
и техническим видам безопасности
1.
Введение
1.1. Подрядчик обязуется обеспечивать выполнение стандартов, требований норм и правил
охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также других видов
безопасности, обеспечиваемых техническими регламентами, таких как: безопасность
излучений, взрывобезопасность, безопасность продукции, безопасность работы приборов и
оборудования, биологическая, механическая, термическая, химическая, электрическая,
радиационная и другие (далее-технические виды безопасности) (далее - ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ), а
также требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, изложенные в настоящем
Приложении и в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
1.2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов
несоблюдения
Подрядчиком
требований
ОТ,
ПБ,
ППБ,
ЭБ,
ТБ
Заказчик
и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.
1.3. В случае непринятия Подрядчиком мер по выполнению согласованного плана Заказчик
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
2.
Соблюдение требований законодательства Подрядчиком
2.1. Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации,
включая законодательство об охране окружающей среды, ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, о промышленной
и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории
выполнения работ.
2.2. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства,
утвержденные практические руководства и существующие у Заказчика нормы и правила
в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ. Подрядчик принимает все обоснованные меры
предосторожности, направленные на обеспечения выполнения требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
в процессе выполнения работ.
2.3. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
охране труда, технической, экологической, промышленной, пожарной безопасности Объекта,
на котором выполняются работы.
3.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) персонала Подрядчика
3.1. Подрядчик
обеспечивает
весь
персонал
сертифицированными
средствами
индивидуальной защиты в соответствии с нормами, действующими в отрасли, и обязывает их
использовать во время работы на площадке Заказчика.
3.2. Подрядчик
обеспечивает
весь
персонал
спецодеждой
с
названием
и логотипом соответствующей организации в соответствии с нормами, действующими
в отрасли.
4.
Транспорт Подрядчика
4.1. При использовании автотранспорта при производстве работ Подрядчик обеспечивает
соблюдение соответствующих требований, норм и правил дорожного движения.
4.2. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ должны
быть оборудованы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.
Допуск и отстранение от проведения работ работников Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников,
нарушивших требования ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, а также появившихся на рабочем месте (объекте
производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.2. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку
состояния работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие
внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Все работники,
направленные
Подрядчиком
для
выполнения
работ,
должны
быть
годны
к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья.
5.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением
веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории
Объектов.
5.4. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей.
5.5. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства
работ работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию
Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.
5.6. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены
указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую
площадку, работники Подрядчика не допускаются на рабочее место.
6.
Порядок фиксации фактов нарушений норм и правил работниками Подрядчика
6.1. Фиксация факта появления работника Подрядчика на Объектах производства работ в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или
нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений
между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных
способов:
а)
осмотром или освидетельствованием работника - нарушителя;
б)
письменными объяснениями виновного работника Подрядчика;
в)
актами,
подписанными
уполномоченными
представителями
сторон
договора
в случаях нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ;
г)
актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях отказов
уполномоченных представителей Подрядчика и виновного работника от участия
в фиксации нарушений персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
6.2. Фиксация факта нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ для
целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может
осуществляться любым из ниже перечисленных способов:
а)
актами,
подписанными
уполномоченными
представителями
сторон
договора
в случаях нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ;
б)
актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях отказов
уполномоченных представителей Подрядчика от участия в фиксации нарушений персоналом
Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
7.
Требования к оборудованию Подрядчика
7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения
простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование
надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных
стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта,
сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими
нормативными правовыми актами РФ.
7.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии
с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации
и технических видов безопасности, требований действующего законодательства РФ.
7.3. Все
оборудование,
используемое
Подрядчиком
должно
быть
пригодно
к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при
неисправных
устройствах
безопасности
(блокировочные,
фиксирующие
и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше
паспортных запрещается.
7.5. При
использовании
инновационного
оборудования
(вновь
разработанного
и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими
характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной
эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об
имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
7.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или
эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и
безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация
разрешается после устранения выявленных недостатков.
7.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор,
размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования.
7.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием
данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут
выполнены требования по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
7.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается
с представителем Заказчика.
7.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь
необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
7.11. Подрядчик
несет
ответственность
за
эксплуатацию
всего
оборудования
в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.
7.12. Собственные первичные средства пожаротушения Подрядчика должны находиться в
работоспособном состоянии и достаточном количестве для тушения пожара в начальной
стадии его развития.
8.
Требования к профессиональной пригодности персонала Подрядчика по
состоянию здоровья
8.1. Все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, должны быть годны к
выполнению
своих
обязанностей
по
состоянию
здоровья
в
соответствии
с требованиями законодательства.
9.
Состояние мест проведения работ на территории Заказчика
9.1. Подрядчик обеспечивает содержание работниками, направленными Подрядчиком для
выполнения работ, своих рабочих мест в чистоте и порядке, насколько это практически
возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных
повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.
9.2. По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения
работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и
порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
9.3. Подрядчик обязан обеспечить наличие собственных проверенных и исправных первичных
средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов, ручных пожарных стволов и т.д.),
а также противопожарных приспособлений (защитных экранов, покрывал (накидок) для
изоляции очагов возгораний и т.п.) на местах проведения пожароопасных и огневых работ в
количестве, определенном нарядом-допуском.
9.4. Запрещается использование персоналом Подрядчика первичных средств пожаротушения
принадлежащих Заказчику для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением
пожара.
10. Обязательства Подрядчика по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
10.1. В ходе выполнения работ на территории Заказчика по настоящему Договору Подрядчик
обязуется:
10.1.1.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ здания
(Объекта), в (на) котором выполняются работы.
10.1.2.Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальной одежды,
обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения
работ по данному договору.
10.1.3.Обеспечить, в зависимости от выполняемой работы, наличие у работников
соответствующих
разрешительных
документов
и
соответствующих
допусков
на выполняемые работы.
10.1.4.Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при
инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора.
10.1.5.Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по
настоящему договору, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим
законодательством РФ и требованиями нормативных документов в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.1.6.При выполнении работ по настоящему договору осуществлять производственный
контроль за соблюдением требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.1.7.Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ,
выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.
10.1.8.Уплачивать штраф за несоблюдение условий Договора, выразившиеся в нарушении
требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и
специальной одеждой, а также в части применения спецодежды, спецобуви, других СИЗ и иных
требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, ЭБ - 5 000,00 рублей (пять тысяч рублей) за каждый
выявленный случай.
10.1.9.Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика условий
Договора, выразившиеся в нарушении требований Правил и инструкций по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ,
внутренних документов Заказчика по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, за допуск к производству работ
необученного согласно требованиям Заказчика персонала - 10 000,00 рублей (десять тысяч
рублей) за каждый выявленный случай.
10.1.10.
Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению
несоответствий, выявленных в ходе производства работ государственными органами надзора и
работниками Заказчика.
10.1.11.
Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в
соответствие с «Правилами дорожного движения Российской Федерации» и других
нормативных правовых актов РФ.
10.2. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан:
10.2.1.Включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Приложении.
10.2.2.Включить в договоры субподряда положение о праве Заказчика на фиксацию нарушений
вышеизложенных требований охране труда, технической, промышленной, пожарной и
экологической безопасности на Объекте выполнения работ.
10.2.3.Включить в договоры субподряда положение о праве Заказчика на предъявление
штрафных санкций за нарушение вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ на
Объекте выполнения работ непосредственно субподрядчику.
10.2.4.По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров,
заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту,
обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
10.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении
работ нарушения в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также
по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к
ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
10.4. В случае обнаружения на Объектах производства работ работников Подрядчика в
состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, проноса или нахождения на
территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое
или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 60 000 рублей
(шестидесяти тысяч рублей) за каждый выявленный факт нарушений условий Договора.
10.5. В случае повреждения линии электропередачи (наземной, подземной, кабельной
эстакады и пр.) Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3-х
дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч
рублей) за нарушение условий Договора, выразившиеся в нарушении.
10.6. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие
в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и
уплатить штраф в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей) за нарушение условий
Договора, выразившиеся в нарушении требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.8. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и
третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора.
Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом
представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае
отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он
оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его
Заказчиком.
10.9. Необходимые для производства работ внутренние документы Заказчика должны
получаться Подрядчиком при подписании договора.
10.10. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных
средств за оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за
нарушение правил в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.11. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, являются существенным нарушением
условий настоящего Договора и дает Заказчику право:
10.11.1.
Требовать с Подрядчика или напрямую с третьего лица, привлекаемого
Подрядчиком, уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения,
указанного в положениях настоящего Приложения к Договору.
10.11.2.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств
Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
10.11.3.
Обязать Подрядчика расторгнуть договор, заключенный последним с третьим
лицом, нарушившим требования ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, на Объекте выполнения работ.
10.12. Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг)
производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации
данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями,
специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. Отходы в
виде металлолома (отработанные компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.)
должны быть переданы Заказчику на специально отведенные площадки для организации их
утилизации или иного использования силами Заказчика. В случае загрязнения отходами
участков (территории) Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в
размере 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) и восстанавливает загрязненную
территорию за свой счет, либо возмещает убытки, вызванные загрязнением.
10.13. Не соблюдение персоналом Подрядчика правил противопожарного режима РФ и
установленного противопожарного режима энергообъекта Подрядчик уплачивает Заказчику
по его требованию штраф в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей) за каждый
выявленный случай.
10.14. За каждый выявленный случай курения персонала Подрядчика вне специально
отведенных и установленных мест Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф
в размере 5 000 рублей (пять тысяч рублей).
10.15. За каждый выявленный случай нарушения Подрядчиком требований, норм и правил
пожарной безопасности при проведении огневых работ, в том числе невыполнение
организационных и технических противопожарных мероприятий, Подрядчик уплачивает
Заказчику по его требованию штраф в размере 20 000 рублей (двадцати тысяч рублей).
10.16. За каждый выявленный случай нарушения Подрядчиком норм и правил пожарной
безопасности при пользовании зданиями и сооружениями (помещениями) в части
загромождения путей проходов и выходов различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также
складирование или хранение в помещениях посторонних пожароопасных веществ и
материалов, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 15 000
рублей (пятнадцать тысяч рублей).
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/

=== ФАЙЛ: Изменение 15.10.2026 (-758).docx | docs/32616424162/Изменение 15.10.2026 (-758).pdf
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя комиссии
по осуществлению конкурентных закупок
и маркетинговых исследований
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
__________________ С.С. Чистяков
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
О конкурсе в электронной форме,
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ
«нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-758)
(ЭТП Сбербанк-АСТ)
Санкт-Петербург
2026 год
Изменения от 15.10.2026 г. в Документацию
В соответствии с п.3.1. Документации Заказчик вносит следующие изменения:
1. Изложить в новой редакции пп. 11 - 12 информационной карты Документации, а
именно:
11.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе:
Заявки на участие в Конкурсе должны быть поданы в срок до 26 октября 2026 г. до 12:00
(московское время).
Место подачи заявок на участие в Конкурсе:
Электронная площадка по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru.
12. Дата рассмотрения Заявок и подведения итогов Конкурса:
02 ноября 2026 г. 23:59 (московское время) (до подведения итогов Конкурса при
необходимости Организатор по решению Заказчика вправе изменить данный срок).
2. Изложить в новой редакции файл «ПИР СМР ЦТП «Ленинский д.93.docx»
3. Изложить в новой редакции файл «Техническое задание_ЦТП Ленинский.docx»
4. Остальные разделы и пункты Документации, Извещения остаются неизменными.

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/Заключение о соответствии НМЦ.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/Заключение о соответствии НМЦ.pdf
Заключение о соответствии
начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки)
рыночным ценам
УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
_____________________ С.Ю. Шубин
«____» ___________2026 г.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки)
№ ГКПЗ
Наименование закупки
Используемый (-ые)
метод (-ы)
4444/4.6.16-758
Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных
работ
по
объекту: «Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
Метод сопоставимых
рыночных цен
Расчет НМЦ
Подготовлен Инициатором
закупки и приведен в
приложении к настоящему
заключению
Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) установлена в размере 84 541 694,12 рублей, в т.ч.
НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Приложения:
- Расчет начальной (максимальной) цены
Специалист, проводивший определение НМЦ
Начальник УКС
(812) 484-84-84
_________________ Лещинская О.С.

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/ПИР СМР ЦТП Ленинский д.93.docx | docs/32616424162/Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/ПИР СМР ЦТП Ленинский д.93.pdf
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «МОДЕРНИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ АСДТУ ЦТП «ЛЕНИНСКИЙ, Д.93» (В ЧАСТИ АСУ ТП И АСДУ
«НИЖНЕГО УРОВНЯ» И ИБ)»
№ ____________
202
«
»
СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
1
Номер извещения _____
СТОРОНЫ
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Акционерное общество «Теплосеть СанктПетербурга»
договорились о нижеследующем:
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектно-изыскательские работы по модернизации системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)», расположенного(ых) по
адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.93, центральный тепловой пункт (ЦТП)
(далее – Объект), включая следующие виды работ, но, не ограничиваясь:
 выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с п. III Приложения №1
(Техническое задание);
 разработка проектной документации АСДУ/АСУ ТП, рабочей, сметной документации
(далее – Документация), с обязательным включением в проектную документацию раздела по
информационной безопасности;
 разработка проекта сметы Договора.
1.2. Строительно-монтажные работы по модернизации Объекта выполняются в
соответствии с документацией включая, но, не ограничиваясь:

разработку исполнительной и эксплуатационной документации;
 монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с п. III Приложения №1 (Техническое задание)
 пуско-наладочные работы на объекте в соответствии с программой ПНР (далее –
пусконаладочные работы);
 сдача в опытную эксплуатацию;
 приёмочные испытаний с оформлением акта ввода системы в постоянную эксплуатацию.
2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
2.1.
Подрядчик подтверждает, что является членом саморегулируемых организаций
(далее – СРО) 2: ___________ 3.
2.2.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления начального срока выполнения
работ представить (на обозрение) Заказчику приказ о назначении ответственного специалиста
по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр
специалистов в области строительств.
2.3.
Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменении (прекращении)
членства
в
СРО
в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента осуществления соответствующих
изменений.
2.4. Подрядчик выполняет работы лично в объеме, составляющем не менее ___ процентов
1
Заполняется подразделением – исполнителем после выбора способа закупки (после заполнения сноска подлежит
удалению).
2
В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 ГрК РФ, членство в СРО не требуется.
3
Указать полное наименование СРО и область (варианты: в области инженерных изысканий / в области архитектурностроительного проектирования / в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства
от Цены договора4.
5
Подрядчик для выполнения работ обязан привлечь субподрядчиков из числа субъектов
малого
и среднего предпринимательства на общую сумму не менее чем 25 % от Цены Договора,
на Условиях и порядке привлечения к исполнению субподрядчиков из субъектов
малого и среднего предпринимательства6.
2.5. Подрядчик выполняет обследование Объекта (ов) в соответствии с Техническим
заданием. На основании выполненного обследования разработать ППР / график производства
работ и представить его на согласование Заказчику в срок не позднее 5 (пяти)рабочих дней с
даты заключения Договора. Актуализировать ППР / график производства работ и
представить его на согласование Заказчику в срок не позднее 5 (пяти)рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса Заказчика.
Стороны отдельно отмечают, что ППР / график производства работ носит информационный
характер, и согласование данного документа Заказчиком не приводит к изменению сроков
выполнения работ, установленных Договором.
2.6. В течении всего периода выполнения строительно-монтажных работ на Объекте ведется
журнал работ по форме КС-6 / установленной Приказом Минстроя России от 02.12.2022 №
1026/пр7, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а и журнал авторского надзора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ по Договору: не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения
Договора;
Конечный срок выполнения и сдачи работ по Договору, в т.ч. подписание Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 : 30
декабря 2027 г. (включительно).
Промежуточные сроки выполнения работ определяются Календарным планом
выполнения работ.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора составляет ___(___) руб. ___ коп. в т.ч. НДС ____(___) руб. ____ коп./ НДС не
облагается 8.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Исполнение настоящего Договора обеспечивается внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет либо представлением _______ гарантии9.
Размер обеспечения составляет - 4 227 084 (Четыре миллиона двести двадцать семь тысяч
восемьдесят четыре) руб. 71 коп.
В случае, если при проведении Конкурса в электронной форме участником закупки, с которым
заключается Договор, предложена цена Договора, которая на 25 % (двадцать пять) и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения Договора в размере,
превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения, указанный в извещении о закупке (но
не менее 10% от НМЦД).
6. ПРИЕМКА И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
а) По факту выполнения проектно-изыскательских работ Подрядчик представляет:
 Акт приема-передачи выполненных проектно-изыскательских работ;
 документацию
 на электронном носителе в 1 экз.
 на бумажном носителе в 3 экз.
 проект сметы Договора.
4
Указать процент личного выполнения в виде цифры и в скобках прописью. Данный абзац, подлежит включению в тест
Договора в случае, если Заказчик хочет ограничить возможность привлечения к выполнению работ субподрядчиков
(при подготовке проекта Договора сноска подлежит удалению).
5
Данное условие и приложение «Условия и порядок привлечения к исполнению субподрядчиков из субъектов малого и
среднего предпринимательства» подлежат включению в текст Договора в случае, если в конкурсной документации
предусмотрена обязанность по привлечению СМСП (при подготовке проекта Договора сноска подлежит удалению).
6
Критерии установлены Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
7
8
Вид журнала выбирается исполнителем. При подготовке проекта договора подлежит удалению.
Если Договор заключается с лицом-плательщиком НДС, указать: « в том числе НДС ___% - ______ руб.»; если Договор
заключается с лицом, не являющимся плательщиком НДС, указать: «НДС не облагается».
9
Банковской/независимой. Независимая гарантия указывается в случае проведения закупки, участниками которой
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (выбор редакции пункта определяется
подразделением-исполнителем, при подготовке проекта договора).

счет-фактуру10
б) По факту выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик представляет:
Ежемесячно (при наличии выполнения):
 Акты о приемке выполненных работ в 3 экз.
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат в строительстве по форме КС-3 в 3 экз.
 Счет-фактуру11 в 2 экз.
 Исполнительную документацию на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном
носителе.
 Накладные в 2 экз.
 журнал работ по форме КС-6 / утвержденной приказом Минстроя России от 02.12.2022
№ 1026/пр, и журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (далее – Журналы),
заполненные на отчетную дату в __ экз.
По факту выполнения работ, в объеме, необходимом для создания программно-аппаратного
комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» с учетом перехода комплекса на
отечественное аппаратно-программное обеспечение, исполнение федерального закона 187ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» Стороны
подписывают акт фиксации в произвольной форме, представленный Подрядчиком. При
наличии замечаний Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта
фиксации. После устранения недостатков Заказчиком осуществляется повторное
рассмотрение акта.
Итоговые документы:
 Акт(ы) о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств по форме ОС-3,
 Акт(ы) приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме
КС-14.
 Полный комплект исполнительной документации на бумажном носителе в 3 экз.
и на электронном носителе.
в) Срок приемки составляет _______12 рабочих дней с момента получения от Подрядчика
полного пакета документов.
г) Оплата работ производится Заказчиком не позднее _______13дней с момента подписания
Заказчиком соответствующего акта, в зависимости от этапа работ.
д) 14Оплата работ производится за вычетом гарантийных удержаний в размере 5% от
стоимости выполненных работ, указанной в соответствующем акте, в зависимости от этапа
работ. Оставшиеся суммы гарантийных удержаний оплачиваются Заказчиком не позднее 12
(двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией по форме КС-14. В случае досрочного расторжения Договора
суммы гарантийных удержаний оплачиваются Заказчиком не позднее 12 (двенадцати) месяцев
с момента такого расторжения.
7. УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Условия ответственности сторон определены в разделе 17 Договора.
Размер штрафа в соответствии с пунктом 17.2.1 Договора составляет____(____) руб. ____ коп. 15
8. ПОДСУДНОСТЬ
Споры разрешаются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
10
11
12
Применяется, если Подрядчик является плательщиком НДС
Применяется, если Подрядчик является плательщиком НДС
15 (пятнадцати) рабочих / 7 (семи) рабочих. «7 (семи) рабочих» указывается, если Договор заключается с лицом,
являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства.
13
7 (семи) рабочих / 60 (шестидесяти) календарных дней. Срок оплаты в 7 рабочих дней определяется в случае
заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства (выбор редакции пункта определяется
подразделением-исполнителем при подготовке проекта договора (при подготовке проекта Договора сноска подлежит
удалению)).
14
В случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства подпункт подлежит
исключению.
15
Определяется в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 1,5 процента цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № __ – Техническое задание.
Приложение №__ – Календарный план выполнения работ.
Приложение №__ – Расчет цены Договора.
Приложение № __ – Форма акта приема-передачи выполненных проектно-изыскательских
работ.
Приложение № __– Форма Акта о приемке выполненных работ.
Приложение № __ – Условия и порядок привлечения к исполнению субподрядчиков
из субъектов малого и среднего предпринимательства16.
Приложение № _ – Соглашение о налоговой оговорке.
Приложение № __ – Форма акта приема-передачи строительной площадки17.
Приложение № __ – Перечень имущества.
Приложение № _ – Требования к организации, порядку и культуре производства работ.
Приложение № _ – Проект соглашения об использовании электронного документооборота.
Приложение №_ – Требования по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и
техническим видам безопасности.18
(*руководствоваться утвержденным на Предприятии соглашением об ЭДО).
16
Подлежит включению в текст Договора в случае, если Договором предусмотрена обязанность по привлечению СМСП.
17
Не указывается в договорах на модернизацию ТС.
18
Приложение оформляется в случае оказания услуг на территории АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», либо
оказания услуг на оборудовании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Сноска подлежит удалению Исполнителем.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
10.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
10.1.
Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора,
нормативно-правовых актов, с получением необходимых исходных данных, технических
условий, согласованием документации с уполномоченными организациями и ведомствами в
установленном порядке.
10.2.
В случае если Договором предусмотрено выполнение пуско-наладочных работ,
упомянутые работы должны включать индивидуальные и иные испытания, поузловую
наладку, комплексное опробование Объекта(ов) в течение 72 часов, после выполнения
строительно-монтажных работ, включая разработку инструкций по эксплуатации
смонтированного оборудования, отдельных систем и Объекта(ов) в целом, получение
необходимых разрешений и допусков от организаций и органов (СГСНиЭ разрешение на
строительство и ввод Объекта(ов) в эксплуатацию), получение справок о выполнении
Технических условий организаций, являющихся субъектами естественных монополий, акта
допуска в постоянную эксплуатацию Ростехнадзора, ввод Объекта(ов) в эксплуатацию.
10.3.
В случае если Договором предусмотрено выполнение приемо-сдаточных работ
упомянутые работы должны включать индивидуальные и иные испытания, поузловые
испытания, предварительные испытания трубопроводов на прочность и герметичность,
гидравлическую промывку трубопроводов в трехкратном объеме промываемого участка и
дезинфекцию трубопроводов после выполнения строительно-монтажных работ, а также иные
работы, необходимые для достижения положительного результата приемо-сдаточных
испытаний, включая разработку инструкций по эксплуатации смонтированного
оборудования, отдельных систем и Объекта в целом, получение необходимых разрешений и
допусков от органов и организаций, ввод Объекта в эксплуатацию.
10.4.
В случае если Договором предусмотрено оказание услуг по авторскому
надзору, упомянутые услуги оказываются в соответствии с требованиями Свода правил
«Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства» («СП 246.1325800.2023»).
10.5.
Заказчик передает исходные данные сопроводительным письмом или по
двустороннему акту (в произвольной форме), а Подрядчик принимает исходные данные.
10.6.
При выявлении в процессе выполнения работ необходимости получения
дополнительных исходных данных (технических условий, требований, согласований и т.д.),
Подрядчик должен получить такие сведения самостоятельно (включая проведение
необходимых расчетов), при необходимости запросить у Заказчика доверенность на
получение исходных данных от имени Заказчика.
10.7.
Оплата получения исходных данных осуществляется Подрядчиком за свой счет,
за исключением технических условий на технологическое присоединение.
10.8.
Во избежание сомнений Стороны отмечают, что при выполнении обязательств по
Договору Подрядчик оценил и счел достаточным объем исходных данных, предусмотренных
Перечнем исходных данных. Подрядчик обязан без изменения сроков и цены Договора
выполнить также работы, хотя прямо и не обозначенные в Договоре, документации, однако
являющиеся необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными
и компетентными подрядчиками (со всеми необходимыми разрешениями (допусками,
лицензиями и пр.) государственных органов) для обеспечения качества результата работ.
Указанное обстоятельство применяется, в том числе при толковании положений Договора,
которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, и учтено
Сторонами в договорной цене. На момент заключения Договора Подрядчик убедился в
характере и содержании работ, принял во внимание общие и местные условия их
производства, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, оценил
корректность и адекватность Договорной цены.
11.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
11.1.
Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и
может быть изменена по соглашению Сторон.
19
11.2.
По предложению Заказчика может быть изменен объем всех предусмотренных
Договором работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае выявления
потребности в работах или прекращения потребности в предусмотренной Договором части
работ. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору об
изменении цены пропорционально измененному объему работ.
11.3.
Оплата за выполненные Подрядчиком по Договору работы, производится в
соответствии со Сметой Договора, разработанной на основании утвержденной Заказчиком
19
Применяется, если данное условие было предусмотрено закупочной документацией.
проектно-сметной документации.
11.4.
В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть
фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при
определении цены Договора, полученная экономия в полном объеме остается у Заказчика,
соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
11.5.
В случае если условиями Договора предусмотрено получение положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности и по результатам проведения
экспертизы промышленной безопасности выдано отрицательное заключение, повторная
экспертиза промышленной безопасности после устранения замечаний, указанных в
отрицательном заключении экспертизы, осуществляется за счет собственных средств
Подрядчика и возмещению Заказчиком не подлежат.
11.6.
В случае обнаружения Заказчиком в выполненных работах недостатков (в том
числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания,
Задания на инженерные изыскания, иных исходных данных, документации, выполнения
работ в отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности,
если оно требуется), Заказчик вправе не оплачивать указанные работы до устранения
Подрядчиком
обнаруженных
Заказчиком
недостатков.
Доработки,
связанные
с
исправлением выявленных недостатков замечаний, производятся Подрядчиком за свой счет
без изменения стоимости работ по Договору и сроков выполнения работ
11.7.
При расчетах за выполненные работы по Договору непредвиденные работы и
затраты оплачиваются Подрядчику из резерва средств на непредвиденные работы и затраты
в размере, установленном в Смете Договора, только в случае подтверждения вышеуказанных
затрат с приложением Акта на непредвиденные работы, рабочих чертежей и смет,
утвержденных в установленном порядке Заказчиком.
11.8.
Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком
/удержания Заказчиком, предусмотренных Договором или действующим законодательством
неустоек (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков, сверх суммы неустойки.
Стороны отдельно отмечают, что стоимость работ по Договору, включает затраты
Подрядчика на выполнение всех работ, предусмотренных Договором, в том числе на
проведение необходимых расчетов, получение согласований, испытаний, проведение
экспертизы.
11.9. Заказчик вправе при согласовании сводного сметного расчета принять решение
о включении в него затрат на получение обеспечения исполнения обязательств по Договору
и на заключение договора страхования строительно-монтажных рисков.
11.10.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
11.10.1.
Исполнение настоящего Договора обеспечивается внесением денежных средств
на указанный Заказчиком счет либо представлением Гарантии.
11.10.2.
В случае предоставления в качестве обеспечения гарантии Подрядчик
представляет Заказчику оригинал гарантии. Срок действия гарантии должен превышать
срок выполнения работ на срок не менее 3 (трех) месяцев.
11.10.3.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора
перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Подрядчик обязуется не
позднее следующего дня предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения Договора на условиях, установленных Договором и закупочной документацией
(извещением
о проведении закупки). При этом размер вновь представленного (продленного) обеспечения
должен быть не менее размера обеспечения, указанного в разделе 5 Договора, уменьшенного
пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором. В
случае, если срок предоставления (нового) надлежащего обеспечения исполнения Договора
наступает во время приостановки выполнения работ по Договору, такое обеспечение должно
быть представлено не позднее дня возобновления работ по Договору.
11.10.4. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора избрано
внесение денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении
обязательств по Договору требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в
суд, заложенные денежные средства остаются у Заказчика, в том числе в части возмещения
фактически понесенных убытков сверх суммы неустойки (пени, штрафов).
11.10.5.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору
в полном объеме (в том числе досрочно), в случае расторжения Договора без начисления
штрафных санкций, возврат обеспечения исполнения Договора производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения письменного обращения
Подрядчика, но не ранее, чем через 3 (три) месяца с момента завершения работ в полном
объеме.
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора обеспечение
возвращается Подрядчику в части, превышающей размер начисленных Заказчиком
штрафных санкций, в вышеуказанный срок после получения письменного обращения
Подрядчика.
12.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
12.1.
Сроки, установленные настоящим Договором, исчисляются в календарных днях,
если
иное
не указано соответствующим пунктом Договора.
12.2.
Стороны по Договору вправе по соглашению сторон однократно изменить сроки
исполнения обязательств (в том числе промежуточные сроки) в связи с существенными
изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, либо
необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, в случае,
если такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в
половину срока, предусмотренного Договором при заключении. При этом изменение
Договора осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения
Договора с учетом измененных сроков, если требование обеспечения исполнения Договора
предусмотрено Договором, а также в полном соответствии с его условиями.
13.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1.
ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:
13.1.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора
представить
на утверждение Заказчику программу инженерных изысканий, разработанную в
соответствии
с требованиями Договора и нормативно-правовых актов.
13.1.2. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи проектно-сметной
документации
и результатов инженерных изысканий на экспертизу представить на предварительное
согласование Заказчику полный комплект документации, подлежащей экспертизе.
13.1.3. Разработать сметную документацию на выполнение работ и представить ее на
утверждение Заказчику. Сметная документация должна быть разработана в
соответствии с Требованиями к подготовке сметной документации и формированию
сметной стоимости при выполнении работ на объектах АО «Теплосеть СанктПетербурга», размещенными на официальном сайте Заказчика. На основании сметной
документации, получившей положительное заключение достоверности определения
сметной стоимости строительства, разработать проект сметы Договора в соответствии с
Методикой составления сметы контракта, предметом которого одновременно являются
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по строительству, утвержденной приказом Минстроя России от
21.08.2023 № 604/пр, и представить его на утверждение Заказчику. Смету договора
разработать с применением индексов, рассчитанных с учетом сроков выполнения работ
по календарному плану и сроков строительства согласно проекту организации
строительства.
На основании утвержденного проекта сметы Договора стороны заключают
дополнительное соглашение о дополнении Договора приложением «Смета Договора».
13.1.4. Запросить, сделать расчеты и получить все технические условия, требования и
иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору, в
соответствующих организациях и ведомствах.
13.1.5. Разработать специальные технические условия, необходимые для выполнения
работ по Договору, согласовать их в соответствующих организациях и ведомствах.
13.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи
выполненных проектно-изыскательских работ представить (на обозрение) Заказчику:
- подлинники удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства,
протоколов
аттестации
сварщиков
и
специалистов
сварочного
производства,
подтверждающих аттестацию, а также и их заверенные копии.
- подлинники удостоверений специалистов в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов, прошедших аттестацию в установленном порядке, и
их заверенные копии.
13.1.7. Письменно согласовать с Заказчиком (в лице уполномоченного представителя)
привлечение к выполнению работ по Договору субподрядчиков (далее – субподрядчики).
Если цена заключенного с субподрядчиком договора (или общая цена всех заключенных с
этим субподрядчиком договоров) составляет более чем десять процентов от цены
Договора, Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента заключения субподрядного
договора(ов) обязан направить Заказчику информацию о заключении такого договора(ов).
Субподрядчики, привлекаемые к исполнению работ по Договору, должны соответствовать
требованиям законодательства (членство в СРО, наличие свидетельств, лицензий,
разрешений и т.п.). Сведения об имеющихся у субподрядчика документах на производство
работ должны направляться Подрядчиком Заказчику в срок не позднее дня, когда
субподрядчики приступают к выполнению работ по Договору. При этом Подрядчик несет
перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиком.
Подрядчик обязан не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних
и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены
действующим законодательством Российской Федерации.
13.1.8. Согласовать с Заказчиком при выполнении работ по Договору материалы и
оборудование, подлежащие применению при выполнении работ на основании
документации. Указанные полномочия от имени Заказчика по Договору осуществляет
уполномоченное соответствующей доверенностью лицо.
Разработанная Подрядчиком документация должна предусматривать возможность
применения строительных и отделочных материалов, а также инженерного и
технологического оборудования отечественного производства (преимущественно
производителей Санкт-Петербурга).
13.1.9. При отказе Подрядчика от направления разработанной по Договору
документации
на экспертизу, а также в случае получения отрицательного заключения экспертизы
работы
по Договору считаются Подрядчиком невыполненными. Заказчик в таком случае вправе
потребовать возмещения убытков и отказаться от исполнения Договора.
13.1.10.
В случае получения от организации, осуществляющей предусмотренную
Договором экспертизу, замечаний направленной на экспертизу документации,
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком все корректировки документации,
подготовленные на основании таких замечаний, до их предоставления на экспертизу.
В случае, если по результатам проведения экспертизы выдано отрицательное заключение,
повторная экспертиза после устранения замечаний, указанных в отрицательном
заключении экспертизы, осуществляется за счет собственных средств Подрядчика и
возмещению Заказчиком не подлежит.
13.1.11.
Передать Заказчику готовую документацию (результат выполненных
проектно-изыскательских работ) в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.
13.1.12.
Гарантировать
Заказчику
отсутствие
у
третьих
лиц
права
воспрепятствовать выполнению строительно-монтажных работ или ограничивать их
выполнение на основе документации.
13.1.13.
Не передавать разработанную по Договору документацию третьим лицам
без письменного.
13.1.14.
В случае расторжения настоящего Договора и осуществления строительномонтажных работ на основании вышеуказанной документации иным подрядчиком
заключить с Заказчиком или по указанию Заказчика с таким подрядчиком договор на
осуществление авторского надзора по цене, не превышающей предусмотренную
документацией, и осуществлять авторский надзор в течение всего периода
модернизации.
13.1.15.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приемапередачи выполненных проектно-изыскательских работ принять от Заказчика по акту
объект(ы) для производства работ и при необходимости строительную площадку по Акту
приема-передачи строительной площадки. Подрядчик приступает к выполнению
строительно-монтажных работ по Договору при условии наличия действующего
договора страхования строительно-монтажных работ (рисков), заключенного в
соответствии с условиями Договора.
13.1.16.
Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения работ, в
том числе о приостановке работ, а также в течение 30 календарных дней с момента
направления Заказчиком актов сверки расчетов рассматривать и возвращать
подписанные акты.
13.1.17.
Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех проверках, проводимых
компетентными государственными органами в отношении Подрядчика и/или его
субподрядчиков,
выданных
предписаниях
и
их
исполнении,
возбужденных
административных
и уголовных делах в связи с выполнением Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору.
13.1.18.
Получить в государственных органах или иных уполномоченных
организациях разрешение на производство работ (в том числе разрешение на
строительство) согласно требованиям действующего законодательства.
13.1.19.
Оплатить и получить всю разрешительную документацию и ее
согласование
в соответствующих инстанциях, необходимую для ведения работ на объекте от своего
имени.
В случае необходимости – от имени Заказчика за счет Подрядчика на основании
выданной
им доверенности. Ориентировочные затраты на получение и согласование
разрешительной документации отражаются в сметной документации, а фактические
затраты – в Акте о приемке выполненных работ при условии предъявления документов,
подтверждающих расходы на оплату разрешительной документации в порядке,
указанном в разделе 6 Договора.
13.1.20.
Предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по требованию Заказчика.
13.1.21.
Предупредить письменно Заказчика и приостановить работы при
обнаружении
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на результат
выполнения работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о
целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10-ти (десяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
13.1.22.
Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты
освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций, письменно извещая
Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и
ответственных конструкций.
13.1.23.
Соблюдать требования и исполнять выданные предписания об устранении
нарушений контрольно-надзорных служб.
13.1.24.
Обеспечивать вывоз грунта, извлекаемого в ходе производства работ, в
соответствии
с проектом организации строительства, входящим в состав Документации. Работы по
вывозу строительных отходов, образующихся при производстве работ, Подрядчик
обязан выполнять при наличии лицензии на осуществление деятельности с отходами, в
случае отсутствия у Подрядчика указанной лицензии, Подрядчик обязан предоставить
Заказчику
копии
договоров
с перевозчиками и получателями строительных отходов, копий договоров на вывоз и
размещение грунта, строительных отходов и мусора на полигоне, копии документов,
подтверждающих сдачу строительных отходов. При этом к транспортировке отходов
допускаются транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, фиксирующие маршрут, точки погрузки и выгрузки
отходов. Подрядчик обязан обеспечить предоставление отчетных документов,
включающих данные о каждой поездке, одновременно с ежемесячным Актом о приемке
выполненных работ, предоставляемым в порядке, установленном п. 14.4 Договора.
13.1.25.
Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только
квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших
медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в
области строительства (в том числе, но не ограничиваясь, СНиП 12-03-2001 и СНиП 1204-2002 «Безопасность труда в строительстве»).
13.1.26.
Обеспечить безопасность выполнения работ для третьих лиц и
окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
13.1.27.
Осуществлять выполнение работ на объекте в соответствии с требованиями
правил
по охране труда в строительстве, предусмотренных СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве», Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 № 1479, соблюдать требования промышленной безопасности в
соответствии
с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов», а также установленные нормы и правила
складирования
и хранения применяемых строительных материалов, изделий, конструкций,
оборудования, продукции (СП 48.13330.2019) и др.
13.1.28.
Не допускать при планировании и производстве работ превышения
нормативных сроков приостановки теплоснабжения потребителей, установленных п. 14
приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям
помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
13.1.29.
Обеспечить проведение входного контроля качества строительных
материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения
работ на Объекте, проверку наличия и содержание сведений о качестве поставленной
продукции, ее соответствие требованиям рабочей документации, техническим
регламентам, ГОСТ, ТУ на данную продукцию, стандартам и сводам правил.
13.1.30.
Входной контроль осуществляется при предварительном уведомлении
Заказчика
в присутствии представителя Заказчика не позднее 3 (трех) дней с момента поставки
строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на Объект. По
результатам проведения входного контроля составляется акт входного контроля по
форме, утвержденной Заказчиком, в 3 (трех) экземплярах, который подписывается
представителями Сторон. В случае необходимости проведения испытаний составляется
акт отбора образца, а по результатам испытаний составляется акт входного контроля.
Отбракованная продукция подлежит вывозу с Объекта силами и средствами Подрядчика
в течение 24-х часов.
13.1.31.
При использовании подлежащих сертификации материалов, изделий,
конструкций и оборудования, для которых законодательством Российской Федерации
установлено обязательное наличие сертификата соответствия либо декларации о
соответствии, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и
оборудования, а также акты о проведении испытаний, протоколы испытаний.
13.1.32.
Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по Договору
материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие акты
о проведении испытаний, протоколы испытаний, сертификаты, выданные независимой
аккредитованной организацией, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями проектной, рабочей
документации, в случаях если это напрямую предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. Указанные документы представляются
Заказчику.
13.1.33.
В случае если при производстве работ по Договору выявится
необходимость использования материалов (комплектующих и оборудования), не
предусмотренных Проектной (сметной) документацией (далее – иные материалы), но
при этом обладающих эквивалентными свойствами и характеристиками, и не
ухудшающих результат выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан
незамедлительно направить Заказчику письменный мотивированный запрос о
возможности применения иных материалов. При получении согласования Заказчика
Подрядчик
обязан
за
счет
собственных
средств
внести
изменения
в Проектную (сметную) документацию, согласовать соответствующие изменения
с разработчиком Проектной (сметной) документации и представить Заказчику оригинал
письменного согласования предлагаемых к использованию иных материалов
с эксплуатирующими организациями.
13.1.34.
Перед производством работ по демонтажу установленного на Объекте
оборудования вызвать на Объект представителя эксплуатирующей организации и
представителя Заказчика для составления описи демонтируемого оборудования. При
этом перечень оборудования, подлежащего демонтажу и передаче, определяется
Заказчиком.
13.1.35.
При оформлении ежемесячного Акта о приемке выполненных работ,
содержащего работы по демонтажу, взвесить совместно с Заказчиком и передать
Заказчику лом и отходы черных (цветных) металлов (далее – металлолом) в полном
объеме состава (комплектации) демонтированного оборудования.
Комиссионное взвешивание производится сторонами на территории Заказчика или
указанной им специализированной организации.
Возврат Подрядчиком металлолома Заказчику, а также оплата Заказчиком работ по
демонтажу данного оборудования, производятся исходя из количества (массы),
указанного в накладной по результатам комиссионного взвешивания.
Количество (масса) образовавшегося при демонтаже оборудования лома и отходов
оформляется и передается по накладной.
Накладная подписывается представителями Подрядчика и Заказчика (с обязательным
указанием реквизитов Договора) в трех экземплярах, два из которых остаются у
Подрядчика для передачи одного экземпляра Заказчику одновременно с ежемесячным
Актом о приемке выполненных работ.
Стороны отдельно отмечают, что с момента демонтажа и до момента передачи
оборудования Заказчику Подрядчик несет ответственность за сохранность, соблюдение
требований
к хранению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.1.36.
Предоставить Заказчику на русском языке сведения и документы о
результате выполненных работ в соответствии с Техническим заданием.
13.1.37.
Нести ответственность за работоспособность установленного по проекту
оборудования и материалов до момента сдачи работ Заказчику.
13.1.38.
Ликвидировать в нормативные сроки своими силами и за свой счет аварии,
технические инциденты на установленном по проекту оборудовании и материалах в
процессе выполнения работ по Договору до момента сдачи работ Заказчику.
13.1.39.
Получить и предоставить Заказчику справки и акты о выполнении
технических условий, выданных ресурсоснабжающими организациями.
13.1.40.
Заблаговременно согласовать с Заказчиком программу проведения пуско-
наладочных работ. Письменно уведомить Заказчика о месте, дате и времени их
проведения.
13.1.41.
Произвести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной
программой
и совместно с Заказчиком составить соответствующий акт.
13.1.42.
В случае получения отрицательных результатов пуско-наладочных работ
после выполнения работ Подрядчик собственными силами и за свой счет, в
согласованный
с Заказчиком срок обязуется выполнить все необходимые мероприятия для получения
положительного
результата
пуско-наладочных
работ.
При
этом
получение
отрицательного результата пуско-наладочных работ не является основанием для
продления срока выполнения работ по Договору.
13.1.43.
При необходимости заключить договор теплоснабжения в горячей воде
(для целей гидравлической промывки трубопроводов в трехкратном объеме
промываемого
участка)
с Заказчиком и произвести оплату за количество тепловой энергии, фактически
поставленной по заключенному договору Заказчиком.
13.1.44.
При необходимости обеспечить получение заключения о соответствии
модернизированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов.
13.1.45.
При необходимости обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию в рамках
компетенции подрядной организации.
13.1.46.
Заключить самостоятельно и за свой счет все необходимые договоры
с ресурсоснабжающими организациями в случае возникновения необходимости
осуществления выноса инженерных сетей из-под пятна застройки, или в случае
необходимости осуществления подключения инженерных сетей.
13.1.47.
Компенсировать Заказчику стоимость потребленных энергоресурсов при
выполнении всех видов работ, выполняемых в соответствии с Договором на Объекте, за
исключением необходимых ресурсов (топливо, электроэнергия, водоснабжение и
водоотведение, сети связи, системы водоподготовки) для проведения пуско-наладочных
работ.
13.1.48.
Получить письменное согласие Заказчика на передачу своих прав и
обязанностей
по настоящему Договору третьим лицам, а также на передачу в залог прав требований
по Договору.
13.1.49.
В ходе выполнения работ обеспечить сохранность узлов учета потребления
энергоресурсов, а также пломб на них. В случае повреждения указанных пломб или
узлов учета энергоресурсов либо их демонтажа без согласования эксплуатирующего
подразделения Заказчика Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты за
потребленные
энергоресурсы,
а также убытки, в случае возникновения таковых.
13.1.50.
Выполнить иные обязанности, установленные Договором и (или)
предусмотренные действующим законодательством.
13.2.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
13.2.1. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи
выполненных проектно-изыскательских работ, передать Подрядчику по акту объект(ы) для
производства работ и при необходимости строительную площадку по Акту приема-передачи
строительной площадки.
13.2.2. По письменному мотивированному запросу выдать Подрядчику доверенность
на представление интересов Заказчика.
13.3.
ПОДРЯДЧИК ВПРАВЕ:
13.3.1. В случае надлежащего выполнения работ требовать оплату за выполненные по
Договору работы в порядке и в сроки, определенные Договором.
13.4.
ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
13.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, выдавать обязательные для
исполнения указания и предписания о порядке выполнения работ по Договору, об
устранении недостатков (нарушений), отступлений от условий Договора, назначив
Подрядчику разумный срок для их устранения.
13.4.2. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточной приемки
возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального
строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
13.4.3. Проверять Объект(ы) на соответствие требованиям Проектной документации,
требованиям
градостроительных
планов
земельного
участка,
требованиям
градостроительных регламентов, требованиям технических регламентов.
13.4.4. Проверять исполнительную документацию, включая общие и специальные журналы
работ.
13.4.5. Участвовать в заводском контроле и заводских испытаниях, поставляемых
оборудования и материалов.
13.4.6. Присутствовать на строительной площадке, осуществлять фото и видеофиксацию
хода работ.
13.4.7. Изымать образцы, применяемого в ходе строительно-монтажных работ оборудования
и материалов для проведения независимой экспертизы качества. Независимая экспертиза
качества может осуществляться Заказчиком при проведении входного контроля в
независимой аккредитованной организации с получением актов о проведении испытаний и
протоколов испытаний продукции. В случае получения отрицательного заключения,
бракуется вся предъявляемая партия оборудования и материалов. По итогам проведения
входного
контроля
и независимой экспертизы Заказчиком оформляется соответствующий Акт.
13.4.8. Выдавать обязательные к исполнению указания и предписания, в том числе
об устранении нарушений, связанных с организацией, порядком, культурой и дисциплиной
производства Подрядчиком строительно-монтажных работ, выявленных Заказчиком. Такие
нарушения фиксируются сторонами путем подписания соответствующего акта, а также
могут быть подтверждены иными документами. Акт, подписанный Заказчиком в
одностороннем порядке, признается сторонами достаточным подтверждением совершения
нарушения при наличии фотофиксации таких нарушений. Заказчик имеет право
самостоятельно устранить выявленные нарушения с возложением расходов на их
устранение на Подрядчика.
13.4.9. В случае если Проектной (сметной) и (или) рабочей документацией предусмотрено
использование при выполнении работ по Договору материалов и (или) оборудования
иностранных производителей, Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с письменным
запросом о замене данных материалов и (или) оборудования на материалы и (или)
оборудование российского производства, обладающие эквивалентными свойствами и
характеристиками, не ухудшающие результат выполнения работ по Договору.
Осуществление замены производится в соответствии с п. 13.1.33 Договора.
13.4.10. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от требований
нормативно-правовых актов, документации, исходных данных, либо с иными отступлениями
от условий Договора, ухудшившим результат работ, включая недостатки, обнаруженные в
ходе
выполнения
строительно-монтажных
работ,
проведения
приемо-сдаточных
испытаний / пуско-наладочных работ или в процессе эксплуатации Объекта,
модернизированного на основе разработанной Подрядчиком документации Заказчик
вправе по своему усмотрению назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков в работах либо потребовать от Подрядчика возместить свои расходы на
устранение недостатков (в том числе расходы на оплату по Договорам, заключенным с
третьими лицами с целью исправления недостатков) либо выполнить работу заново и(или)
произвести
необходимые
дополнительные
изыскательские
работы,
получить
положительное заключение экспертизы, а также возместить причиненные убытки.
13.4.11. В случае устранения вышеуказанных отступлений силами Подрядчика такое
устранение производится им за свой счет.
14.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
14.1.
Сдача Подрядчиком работ производится в порядке и на условиях, установленных
настоящим разделом и разделом 6 Договора и осуществляется по этапам в соответствии с
Календарным планом выполнения работ.
14.2.
По факту завершения проектно-изыскательских работ по Договору Подрядчик
передает Заказчику документы, предусмотренные разделом 6 Договора.
14.3.
С даты приемки документации исключительные права на нее принадлежат
Заказчику.
14.4.
Подрядчик ежемесячно, при наличии выполненных строительно-монтажных
работ в текущем месяце, не позднее последнего дня текущего месяца направляет Заказчику
подписанные со своей стороны документы, предусмотренные разделом 6 Договора.
При предоставлении Актов о приемке выполненных работ, КС-3 за последний месяц срока
выполнения работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику одновременно с
указанными документами полный комплект исполнительной документации по Объекту(ам),
оформленной в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об
утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте
объектов
капитального
строительства»
и
согласованной с эксплуатирующей организацией.
Порядок сдачи-приемки работ приемо-сдаточных испытаний, при условии, что данные
испытания предусмотрены условиями Договора, в том числе испытаний трубопроводов на
прочность и герметичность, гидравлической промывки трубопроводов в трехкратном объеме
промываемого участка и дезинфекции трубопровода, подтвержденных соответствующими
актами аналогичен порядку, предусмотренному настоящим пунктом.
14.5. Затраты на получение разрешительной документации включаются в Акт о приемке
выполненных работ и подтверждаются документами на осуществление таких расходов
(копиями таких документов, заверенных надлежащим образом в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации), прилагаемых к
данной форме.
14.6. Смонтированное Подрядчиком оборудование подлежит приемке Заказчиком в
порядке, установленном п. 14.4 Договора на основании Акта о приемке выполненных работ
одновременно с выполненными Подрядчиком работами по монтажу такого оборудования
14.7. Одновременно с предоставлением ежемесячных отчетных документов, указанных в п.
14.4 Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику накладные, предусмотренные п.
13.1.35 Договора. В случае, если проектно-сметной документацией предусмотрен возврат
асфальтобетонной крошки Подрядчик обязан компенсировать стоимость асфальтобетонной
крошки, отразив это в КС-3.
14.8. По завершении всех работ по настоящему Договору Подрядчик письменно извещает
Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
14.9. По завершении всех работ по Договору Подрядчик оформляет и представляет в адрес
заказчика Итоговые документы, указанные в разделе 6 Договора.
14.10.Заказчик в сроки, установленные Договором, осуществляет проверку представленных
актов, подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ
и акт с указанием недостатков и сроков на их устранение, при этом акты возвращаются
Подрядчику в составе мотивированного отказа. После устранения недостатков повторная
приемка осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором.
14.11. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме только
при выполнении всех работ по Договору, положительном результате пуско-наладочных работ
при необходимости, с момента подписания Итоговых документов.
14.12. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков в
результатах работ.
14.13. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться
на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
14.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта(ов) несет Подрядчик
до момента подписания Акта.
14.15. Стороны отдельно отмечают, что сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ
по Договору, осуществляется в соответствии с положениями настоящего раздела.
Подписание Сторонами актов, указанных в Техническом(-их) задании(-ях), определяет
исключительно готовность выполненных Подрядчиком работ и не является основанием для
их приемки.
14.16. В случае если условиями Договора предусмотрено оказание услуг по авторскому
надзору, одновременно с предоставлением Актов о приемке выполненных работ и КС-3 за
последний отчетный месяц, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт приема-передачи
оказанных услуг по авторскому надзору с приложением оригинала журнала авторского
надзора и счет-фактуры.
Одновременно с указанными документами Исполнитель направляет Заказчику в бумажном
виде в 3 (трех) экземплярах и на электронном носителе пояснительную записку с
перечислением услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с журналом авторского
надзора и видами работ, выполненных за указанный в Акте приема-передачи оказанных
услуг по авторскому надзору период со ссылкой на соответствующие отчетному периоду
Акты о приемке выполненных работ. Пояснительная записка оформляется Исполнителем по
форме, утвержденной Заказчиком, и включает в себя:
- наименование Объекта, по которому был осуществлен авторский надзор;
- фактические сроки проведения авторского надзора; фамилии, имена и отчества, должности
представителей заказчика и Исполнителя, во взаимодействии с которым работал специалист
авторского надзора;
- перечень освидетельствованных конструктивных элементов и видов работ, в ходе
проведения авторского надзора;
- перечень составленных актов промежуточной приемки ответственных конструкций (при
необходимости) и актов освидетельствования скрытых работ;
- перечень дефектов, выявленных в ходе освидетельствования конструкций и работ, причины
их возникновения, значимость дефектов, возможность их устранения; перечень указаний в
отношении дефектов, внесенных в журнал авторского надзора (приостановить проведение
работ до устранения дефекта, устранить в ходе проведения строительно-монтажных работ к
установленному сроку, устранить в объемах и сроки, определенные Заказчиком и др.);
- изменения, которые целесообразно внести в рабочую документацию (при необходимости);
- выявленные дополнительные работы, требующие разработки чертежей и смет.
15.
СТРАХОВАНИЕ
15.1.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала выполнения строительномонтажных работ, согласно Календарному плану выполнения работ, Подрядчик обязуется
заключить Договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков,
предусмотренных п. 15.7 Договора (далее – Договор страхования), в указанном в настоящем
разделе
порядке,
в
связи
с проводимыми Подрядчиком (субподрядчиками) работами.
15.2.
Условиями заключенного Договора страхования должно быть предусмотрено, что
выгодоприобретателем является Заказчик.
15.3.
Проект Договора страхования должен быть предварительно согласован с
Заказчиком.
15.4.
Договор страхования оформляется в трех подлинных экземплярах: для страховой
компании, Подрядчика и Заказчика.
15.5.
Требования к Страховой компании, с которой Подрядчик заключает Договор
страхования:
 регистрация на территории Российской Федерации;
 опыт работы на страховом рынке – не менее 5 лет;
 отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора; страховая
организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации,
на ее имущество не должен быть наложен арест;
 наличие отчетности по МСФО;
 текущий рейтинг надежности не ниже высокого уровня согласно уровню надежности,
присвоенного агентством «Эксперт РА»;
 наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий
российской электро- и теплоэнергетики;
 наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков
(предоставляется при направлении на согласование проекта договора страхования).
15.6.
Объекты страхования:
15.6.1. Строительные,
монтажные
и
пусконаладочные
работы,
выполняемые
Подрядчиком (субподрядчиком) в рамках Договора, включая:
 строительные материалы, элементы и конструкции, в том числе, поставляемые
Заказчиком;
 монтируемое оборудование, а также материалы, оборудование и услуги,
предоставляемые Заказчиком.
15.6.2. Оборудование на строительной площадке (здания и сооружения, в том числе
временные сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные
коммуникации и т.п.), указанное в Перечне имущества, являющемся Приложением к
Договору.
15.6.3. Расходы Заказчика по расчистке территории строительной площадки от
обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая по
рискам, указанным в п. 15.7 Договора;
15.6.4. Гражданская ответственность Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью
и имуществу третьих лиц при осуществлении строительно-монтажных работ в рамках
Договора;
15.6.5. Послепусковые гарантийные обязательства Подрядчика.
15.6.6.
Принадлежащие
Заказчику
объекты
имущества,
находящиеся
в
непосредственной близости к строительной площадке
и указанные в Перечне
имущества, являющемся Приложением к Договору.
15.7.
Виды страховых рисков, которые должен предусматривать Договор
страхования:
 пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных аппаратов;

стихийные бедствия, в том числе, бури, смерча, урагана, тайфуна, сели, схода
снежных лавин, града, землетрясения, наводнения, обвала;
 оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
 противоправные действия третьих лиц, разбой, хищение имущества;

авария
инженерных
сетей
(водопровод,
канализация,
теплоснабжение,
электроснабжение);

ошибка при монтаже, осуществление строительных и иных работ Подрядчиком
(субподрядчиками) по Договору;
 обрушения или повреждения объекта, в том числе, обваливающимися или падающими
частями;

любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке
и в непосредственной близости к ней.
15.8.
Страховые суммы по объектам страхования устанавливаются в следующем
размере:
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.1 Договора, – в размере 100 % цены
Договора;
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.3 Договора, – в размере 50 % цены
Договора;
 объекты страхования, перечисленные в п. 15.6.2, 15.6.6 Договора, – в размере
стоимости, указанной в Перечне имущества, являющемся Приложением к Договору;
 послепусковые гарантийные обязательства Подрядчика, включая затраты на
устранение ошибок в монтаже, исправление некачественных работ – в размере 100 % цены
Договора.

гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц при осуществлении Подрядчиком (субподрядчиком) строительно-монтажных
работ – в размере 50 % цены Договора, но не менее 3 (трех) миллионов рублей.
Применение франшиз при заключении Договора страхования допускается только с согласия
Заказчика при предоставлении Подрядчиком проекта Договора страхования на
согласование.
15.9. Период страхования должен покрывать весь период выполнения строительномонтажных работ, до момента окончательной приемки Объекта Заказчиком в соответствии с
условиями Договора.
Период страхования в отношении послепусковых гарантийных обязательств должен
составлять
не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.
При увеличении фактического срока выполнения строительно-монтажных работ по
Договору, в том числе без подписания дополнительного соглашения об изменении сроков
выполнения работ (например в случае приостановки выполнения работ), увеличении срока
ввода
Объекта
в эксплуатацию, гарантийного срока Подрядчик обязан не позднее окончания срока
действия Договора страхования продлить заключенный Договор страхования или заключить
новый Договор страхования на весь увеличенный период до момента окончательной приемки
Объекта Заказчиком (не зависимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию
сторон, либо имело место неисполнение обязательств в срок Подрядчиком, либо работы по
Договору были приостановлены).
15.10.
Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал заключенного им Договора
страхования
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его заключения, а также копии платежных
поручений, подтверждающих оплату страховщику страховой премии по Договору
страхования
в
течение
3 (трех) рабочих дней с момента осуществления оплаты.
15.11.
В случае заключения нового Договора страхования либо пролонгации ранее
заключенного Договора страхования в связи с увеличением периода выполнения работ
Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал нового Договора страхования или
дополнительного
соглашения
к заключенному Договору страхования, а также копии платежных документов в срок,
установленный п. 15.10 Договора.
15.12.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая. Подрядчик обязан уведомлять
Заказчика обо всех событиях, имеющих признаки страхового случая произошедших на
строительной площадке.
16.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16.1.По Договору устанавливаются следующие гарантийные сроки:
 10 (десять) лет на результат работ по модернизации (тех. перевооружению) системы
АСДТУ с момента окончательной приемки Объекта Заказчиком согласно разделу 6 Договора;
 24 (двадцать четыре) месяца на установленное на Объекте оборудование;
 3 (три) года на результат выполненных работ по восстановлению нарушенного
благоустройства.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного
оборудования, применяемого при модернизации, материалов, конструкций, изделий или
оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены
гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным
Договором, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки,
установленные производителями, поставщиками.
Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все
документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
16.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования
и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ,
будут соответствовать требованиям проектной документации, государственным стандартам,
техническим регламентам и техническим условиям, иным обязательным требованиям.
17.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
17.1.
В случае просрочки исполнения Стороной обязательств другая Сторона вправе
потребовать уплаты пени.
17.1.1. За нарушение сроков оплаты по Договору Заказчик обязан уплатить Подрядчику
пени
в размере 1/365 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки начиная
со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срокf.
17.1.2. За нарушение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить
Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму выполненных
Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока.
17.1.3. За непредставление Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения
обязательств по Договору в сроки, установленные п. 11.10.3 Договора, Подрядчик обязан
уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму
выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства.
17.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения
обязательств), Стороны обязаны уплатить штраф.
17.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф
в размере, определенном в разделе 7 Договора.
17.2.2. В случае непредставления либо несвоевременного представления ППР /
графика производства работ (как первоначального, так и актуализированного) на
согласование Заказчику, если такая обязанность установлена настоящим Договором,
полного комплекта исполнительной документации в установленный Договором срок,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое нарушение.
17.2.3. В случае неисполнения Подрядчиком требований к организации, правилам и
культуре производства работ, предусмотренных приложением к Договору (за
исключением требования об использовании брендированных логотипов АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» барьерных ограждений), в том числе за неисполнение указаний и
предписаний об устранении нарушений, связанных с организацией, порядком, культурой
производства работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 650 000,00
руб. за каждый случай нарушения. При этом организация, правила и культура производства
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий,
является одним из требований к качеству и порядку их проведения, то есть относится к
обязательствам, имеющим стоимостное выражение.
17.2.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований об использовании
брендированных логотипом АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» барьерных
ограждений Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за
каждый случай нарушения.
17.2.5. За нарушение обязательств, установленных разделом 15 Договора Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 руб. за каждый случай нарушения
обязательства.
17.2.6. В случае несоблюдения Подрядчиком при планировании и производстве
работ нормативных сроков приостановки теплоснабжения потребителей,
установленных п. 14 приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000,00 руб.
17.3.Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Подрядчика от полного и
надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, а также от
возмещения в полном объеме убытков Заказчика сверх суммы неустойки (пени, штрафов).
17.4.В соответствии со ст. 406.1 и 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации
Подрядчик возмещает имущественные потери, понесенные Заказчиком на основании акта
органа государственной власти в случае:
а) отказа в применении налоговых вычетов НДС, а также из-за исключения стоимости
работ
из расходов для целей налогообложения в размере суммы невозмещенного НДС
и доначисленного налога на прибыль, а также пеней и штрафов;
б) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности, по предоставлению
информации
о привлечении к исполнению настоящего Договора субподрядчиков из числа субъектов
малого
и среднего предпринимательства или несвоевременного предоставления такой
информации, Заказчик будет привлечен к административной ответственности за
нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, в размере сумм пеней и административных штрафов.
17.5.Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов
(за исключением случаев осуществления удержания в порядке, установленном настоящим
разделом). Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты
получения требования (претензии), а в случае, когда момент получения установить
невозможно – 30 (тридцать) календарных дней с момента направления претензии.
17.6.Заказчик вправе осуществить удержание суммы санкций, выставленных Подрядчику
за нарушение обязательств по Договору, имущественных потерь, а также убытков, возникших
в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств о Договору, при
осуществлении расчетов по Договору без предварительного направления претензии,
уведомив Подрядчика о производстве такого удержания. Подрядчик уведомляет Заказчика о
получении уведомления ответным письмом, а также выражает свое согласие или несогласие
с произведенным расчетом штрафных санкций, в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента получения уведомления об удержании, а в случае, когда момент получения
установить невозможно - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления
претензии.
18.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
18.1.В случае изменения реквизитов, адреса или наименования организации одной из
Сторон Договора, такая Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения
направляет другой Стороне уведомление об изменении реквизитов с указанием измененных
реквизитов, подписанное уполномоченным лицом. В данном случае дополнительное
соглашение к Договору Сторонами не заключается. Сторона, не уведомившая другую
Сторону в установленный настоящим пунктом срок об изменении реквизитов, несет
соответствующие риски, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
18.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке. В этом случае Заказчик производит оплату работ, фактически выполненных
Подрядчиком, соответствующих условиям Договора и принятых Заказчиком в установленном
настоящим Договором порядке до момента направления Подрядчику соответствующего
уведомления об отказе.
18.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном
порядке и потребовать полного возмещения убытков в случае ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, в том числе, но не ограничиваясь:

нарушения сроков выполнения работ, в том числе начального срока, промежуточных
сроков выполнения работ, если Заказчику станет очевидно, что допущенное Подрядчиком
нарушение срока приведет к невозможности выполнения работ в установленный
Договором срок;

допущения не согласованных Заказчиком отступлений от условий Договора,
требований нормативных актов, технических условий и требований;

направления Подрядчиком разработанной документации на экспертизу без
получения предварительного письменного согласования Заказчика;

обнаружения Заказчиком недостатков разработанной документации, которые
исключают возможность применения документации без доработки;

неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков
в работах в срок, назначенный Заказчиком, или если недостатки являются существенными
и неустранимыми;

в случае выявления факта отсутствия (прекращения действия) надлежащего
обеспечения исполнения обязательств по Договору, факта представления ненадлежащего
обеспечения исполнения обязательств по Договору, непредставления (несвоевременного
предоставления) иного (нового) надлежащего обеспечения исполнения обязательств по
Договору, если такое требование предусмотрено условиями Договора;

принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или
применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства;

административного приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;

прекращения членства Подрядчика в СРО, иных обстоятельств, исключающих право
Подрядчика на выполнение работ по Договору, либо наложения государственными
органами
в установленном порядке других ограничений, лишающих Подрядчика возможности
выполнения работ по Договору;

в случае нарушения Подрядчиком условий, изложенных в разделе 15 Договора,
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или
потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх суммы неустойки;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства, являющиеся основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору, признаются Сторонами
существенным нарушением условий Договора.
18.4.
Договор считается расторгнутым через тридцать дней с даты направления
Заказчиком в адрес Подрядчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения
Договора, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика.
18.5.
В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством и Договором, Подрядчик обязан

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора передать Заказчику всю
документацию, полученную Подрядчиком в связи с исполнением Договора;

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Договора передать
Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ;

в течение 20 (двадцати) рабочих дней передать Заказчику по акту строительную
площадку, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего
Подрядчику имущества, а также строительного и иного мусора.
18.6.
В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора оборудование или
иные товарно-материальные ценности Подрядчика, смонтированные на Объекте, которые по
техническим причинам невозможно демонтировать до окончания выполнения работ,
безвозмездно остаются на Объекте и передаются Заказчиком Подрядчику после окончания
выполнения работ на Объекте.
19.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19.1.
Подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность и не разглашать без
письменного разрешения Заказчика любую информацию, ставшую известной Подрядчику в
связи
с исполнением обязательств по Договору, в т.ч. не передавать третьим лицам, не публиковать
в открытых источниках информации и каким-либо иным образом не доводить до сведения
третьих лиц разработанные или полученные в ходе исполнения Договора расчеты,
программные продукты (в т.ч. части программных продуктов), схемы, чертежи, документы
технического и финансового характера, деловые письма и т.п. (включая предварительные
версии и проекты документов, а также их части).
19.2.
Подрядчик обязуется обеспечить сохранность и конфиденциальность и иных
сведений ограниченного распространения, к которым относятся любые сведения,
относящиеся
к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным предварительным
и итоговым результатам.
19.3.
Конфиденциальные данные не могут быть переданы (опубликованы, разглашены)
Подрядчиком третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием
третьих лиц без письменного согласия Заказчика.
19.4.
Подрядчик по требованию Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику
все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, электронные носители),
предоставленные Заказчиком или любым из его представителей Подрядчику или
разработанные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
19.5.
Обязательства
Сторон
в
отношении
соблюдения
конфиденциальности
информации
сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора.
20.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
20.1. Подрядчик не вправе начислять на сумму долга Заказчика по оплате выполненных
работ проценты на основании п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
20.2. Сумма долга за выполненные Подрядчиком работы не является коммерческим
кредитом для Заказчика, проценты за пользование денежными средствами не начисляются.
20.3. При исполнении настоящего Договора Стороны вправе заключить соглашение об ЭДО.
20.4. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники
не совершали прямо или косвенно следующих действий:
 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по Договору
 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно
выполнить
работы
сотрудникам
другой
Стороны
по
Договору,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий
в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
 не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Акционерное общество «Теплосеть СанктПетербурга»
Реквизиты
Подрядчик:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Подрядчик:
действующий на основании:
доверенности от « »_____ 202_ № ____
действующий на основании:
«________» _________________ 202__г.
Приложение № УКАЖИТЕ №
ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский, д.93»
(в части АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)»
(номер закупки по ГКПЗ № 4444/4.6.16-758)
ОКВЭД
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
43.21 - Производство электромонтажных работ
ОКПД2
62.01.12.000 Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для сетей и систем
43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
I. Общие требования.
Требования к месту исполнения обязательств:
Местоположение объекта для
№
Объект
выполнения работ
1
Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский, д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
д.93,
центральный тепловой пункт (ЦТП).
Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего
техническое задание:
Начальник службы Устьянов Андрей Григорьевич, тел. (812) 531-94-56
Сроки выполнения работ:
- начало работ – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- окончание работ – 30 декабря 2027 г. (включительно)
Обобщенные характеристики выполняемых работ:
Разработка
рабочего
проекта
автоматизированной
системы
управления
технологическим процессом (АСУ ТП) и автоматизированной системы диспетчерского
управления (АСДУ) НПС «Дачное» «нижнего уровня» и информационной безопасности (ИБ)
для организации оперативного диспетчерского контроля состояния технологического
оборудования, управления запорной арматурой и насосным оборудованием, контроля
параметров теплоносителя.
АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» ЦТП «Ленинский д.93» должна предусматривать
выполнение следующих функций:
1. автоматическое поддержание температуры теплоносителя вторичного (отопительного)
контура по заданию оператора, с возможностью автоматического регулирования от
датчика температуры наружного воздуха согласно задаваемого температурного
графика и возможностью корректировки графика;
2. автоматическое поддержание температуры ГВС с возможностью выбора для
регулирования одной из двух точек отбора;
3. автоматическое поддержание давления ГВС;
4. автоматическое поддержание температуры в системе циркуляции ГВС;
5. возможность корректировки уставок всех регулируемых параметров;
6. два режима управления запорной (регулирующей) арматурой:
7. по месту (с узлов управления электроприводом);
8. дистанционный (с панели управления в помещении объекта);
9. схему отображения технологических параметров и световую сигнализацию (в случае
отклонения) технологических параметров, а также положения запорной
(регулирующей) арматуры;
10. контроль состояния оборудования электроснабжения ЦТП;
11. архивацию технологических параметров работы ЦТП;
12. интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ «верхнего
уровня», а именно:
12.1 объем данных, за исключением управляющих сигналов, их мнемоника представления на
«верхним уровне», должны быть полностью идентичны «нижнему уровню АСУ ТП» объекта;
12.2 вывод тэгов с ПЛК АСДУ «нижнего уровня» осуществить по протоколу обмена OPC UA в
СКАДА-систему «верхнего уровня», совместно с индикацией и сообщениями по оборудованию
«нижнего уровня»;
12.3 все работы по интеграции данных должны выполняться только в соответствии с
«Руководством системного программиста» АСДТУ «верхнего уровня».
Стоимость Н(М)Ц определена методом сопоставимых рыночных цен и
составляет: 84 541 694,12 рублей с учетом НДС 22% - 15 245 223,53 руб.
Стоимость работ должна определяться в соответствии с требованиями системы
ценообразования, принятой в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Приложение № 4, 5 к
Техническому заданию).
II.
Требования к выполнению работ.
1.
Цель выполнения работ:
Создание программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» с
учетом перехода комплекса на отечественное аппаратно-программное обеспечение,
исполнение федерального закона 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры РФ»
Нормативные требования к выполнению проектно-изыскательских работ:
1.
СТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Требования к построению систем
автоматизации, диспетчеризации и защиты критической информационной инфраструктуры
АСУ ТП предприятия»;
2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О
порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации
на
преимущественное
применение
доверенных
программно-аппаратных
комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации";
3.
Федеральный
закон
«О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры РФ» от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
4.
Приказ ФСТЭК России № 235 от 21 декабря 2017 «Об утверждении требований к
созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»;
5.
Приказ ФСТЭК России № 239 от 25 декабря 2017 «Об утверждении требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
6.
Приказ ФСТЭК России № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к
обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах»;
7.
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изменениями);
8.
СП 510.1325800.2022. Свод правил. Тепловые пункты и системы внутреннего
теплоснабжения (утв. Приказом Минстроя России от 25.01.2022 N 42/пр);
9.
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным
давлением», приказ Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.;
10.
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»;
11.
ГОСТ 21.208-13 СПДС «Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах» (с Поправкой);
12.
Правил
технической
эксплуатации
объектов
теплоснабжения
и
теплопотребляющих установок. Минэнерго РФ, 14.05.2025, № 511;
13.
ГОСТ
21.408-13
СПДС
«Правила
выполнения
рабочей
документации
автоматизации технологического процесса»;
14.
ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем;
15.
СТО 70238424.27.100.010-2011 "Автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования" в новой
редакции.
16.
РД 153-34.1-35.137-00. «Технические требования к подсистеме технологических
защит, выполненных на базе микропроцессорной техники»;
17.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД «Обозначения условные графические в схемах».
Обозначения общего применения (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, с Поправкой);
18.
ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (с
Поправкой);
19.
Федерального закона от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства
измерений" (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2026г.);
20.
Правил устройства электроустановок (ПУЭ-2005), издание 7 (действующие
разделы и главы);
21.
Правил противопожарного режима в РФ Постановление правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 (с изменениями);
22.
НТД заводов изготовителей.
III. Укрупненная ведомость объёмов работ.
В части проектно-изыскательских работ:
Разделить
на
аппаратном
уровне
микропроцессорное
устройство
(ПЛК)
автоматизированной подсистемы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и
подсистемы сбора данных в систему диспетчеризации (АСДУ).
Произвести замену программируемого логического контролера АСУ ТП и панели
оператора (HMI), учитывая экономическую целесообразность и Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.11.2023 № 1912 "О порядке перехода субъектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение
доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Обеспечить безопасность объекта критической информационной инфраструктуры (далее
– КИИ) требованиям информационной безопасности.
Выбор оборудования согласовать с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Предусмотреть в рабочей документации сбор и передачу статусов работы насосного
оборудования.
Организацию каналов связи привести в соответствие с типовой схемой организации
подключения объектов диспетчеризации (Приложение №1).
Диспетчеризацию выполнить на базе следующего оборудования: ЩД – щит
диспетчеризации на базе свободно программируемого контроллера с программным
обеспечением и соответствующей картой памяти, позволяющего передавать данные по
протоколу Modbus TCP или OPC UA в другие системы.
Информационный обмен между АСДУ (нижний уровень) и АСУ ТП должен
осуществляться по протоколу Modbus TCP или OPC UA.
Для обеспечения информационной безопасности нижний уровень АСДУ должен быть
отделен от АСУ ТП объекта межсетевым экраном.
Применяемые программируемые логические контролеры (ПЛК) и панель оператора
(HMI) должны быть Российского производства, иметь все необходимые сертификаты.
Все контроллеры должны иметь готовые сертифицированные, поставляемые с
оборудованием или скачиваемые бесплатно средства разработки программного кода
соответствующее стандарту ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016.
Базовое, стандартное программное обеспечение (операционная система) контроллера не
должно подвергаться изменениям, чтобы удовлетворить какие-либо требования пользователя.
Прикладное программное обеспечение должно разрабатываться таким образом, чтобы
не требовалась модификация базового программного обеспечения контроллера (операционной
системы). Проектирование программного обеспечения должно обеспечиваться таким образом,
чтобы будущее изменение или обновление программного обеспечения операционной системы
не повлияло на функционирование системы с конкретным прикладным программным
обеспечением.
В схемах питания системы диспетчеризации предусмотреть:
- источники бесперебойного питания;
- входные цепи питания защищать фильтрами подавления электромагнитных помех.
На двери (лицевой панели) щита диспетчеризации предусмотреть индикацию наличия
питания на вводе в щит, а также индикацию диагностики неисправностей контроллера - общего
сигнала неисправности.
В составе проектной документации АСДУ/АСУ ТП должны быть предусмотрены
следующие данные:
- В обязательном порядке в проекте должна быть включена документация об
используемых автоматизированных установках заводского изготовления: схема подключения,
спецификация оборудования, протокол связи, таблица сигналов и команд управления,
описание алгоритмов работы подключаемых систем и другая необходимая для реализации
проекта документация.
- Таблица входных/выходных сигналов. Разрабатывается на стадии рабочего проекта и
уточняется на стадии реализации проекта. Таблица входных/выходных сигналов (иначе
"Перечень входных сигналов и данных", код В1 по единой системе конструкторской
документации ЕСКД) служит для исчерпывающего описания всех физических сигналов
контроля и управления, включенных в проект по СД, автоматизации. Таблица сигналов
содержит как входные: данные средств измерения, сигналы состояния оборудования и средств
контроля, так и выходные: сигналы управления, включения/выключения, аналоговые
установки, переключения режимов и пр. сигналы. В таблицу включаются все физические
сигналы, использующиеся в проекте СД и автоматизации не зависимо от интерфейса, способа
представления и др., если они попадают в контроллер АСУ ТП или передаются в АСДУ СД.
Таблица сигналов выполняется со сквозной нумерацией (от источника сигнала до АСУ
ТП и СД) и в ней содержатся все необходимые для реализации проекта сведения по физическим
сигналам ввода/вывода.
Допускается раздельное выполнение таблицы сигналов по разделам проекта (исходные
сигналы, контроллеры, СД). В части исходных сигналов заполняется в любом случае при
наличии в проекте шкафа контроллера, обрабатывающего исходные сигналы контроля и
управления. Форму Таблицы входных/выходных сигналов (Карта регистров) согласовать с
службой телемеханики и измерений.
В части каналов связи при корректировке необходимо учесть:
- ГОСТ Р 58238-2018 и СП 134.13330.2022.
- Прокладку групповых слаботочных кабельных линий осуществлять в лотках или кабельканалах. Для отдельных линий допускается прокладка в гофрированных полиамидных трубах.
- Предусмотреть маркировку с обеих сторон кабельных линий.
- Для подключения к оконечным устройствам использовать патч-панели. Подключение
сетевых устройств должно осуществляться с использованием витой пары CAT.5E или
оптического одномодового кабеля (определяется Проектом по длине линий). В случае с
одномодовым кабелем использовать оптокроссы с разваркой не менее 4 ОВ. Оптокросс и патчпанели разместить совместно в телекоммуникационном шкафу.
- Размещение оборудования сети передачи данных (СПД):
Размещение сетевого оборудования производить в шкафу передачи данных
(ШПД). Шкаф должен быть оборудован блоком вентиляторов и обеспечивать рекомендуемый
диапазон рабочей температуры устанавливаемого сетевого оборудования. Шкаф должен иметь
щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь двусторонний доступ для
обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка. Допустимо использовать
шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной безопасности (ИБ) и
оборудования сети передачи данных. Минимальный размер
шкафа – 24U с разделением
на 2 равные секции. Минимальная глубина шкафа - 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания сетевого оборудования
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу сетевого оборудования не менее 30 мин, стоечного
исполнения, с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок
и временем автономной работы. Для подключения сетевого оборудования использовать
розеточный модуль для 19” шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных
розеточных портов.
Требования к сетевому оборудованию:
1. Коммутационное оборудование сегмента АСУТП:
Коммутатор для подключения устройств сегмента АСУТП должен быть управляемым
PoE-коммутатором уровня L2, иметь отечественное происхождение, промышленное
исполнение, количество портов определяется по количеству подключаемых устройств с
обеспечением обязательного резерва. В случае использования нескольких коммутаторов
необходимо предусмотреть порты для обеспечения связности между ними.
2. Каналообразующее оборудование (КОО)
Каналообразующее оборудование должно обеспечивать сетевую связность
при
помощи основного канала ВОЛС и резервного канала GSM с использованием промышленного
маршрутизатора.
Для достижения значения приемлемого уровня сигнала (RSSI от -83 до -53dBm)
необходимо предусмотреть возможность выноса GSM антенны за пределы помещения объекта с
установкой на мачту и подводом антенного кабеля к маршрутизатору. Совместимая антенная
мачта с GSM антенной выбирается исходя из возможности установки на конкретном объекте.
Антенный кабель укладывается в отдельный кабель-канал или гофрированную трубу на
расстоянии не менее 1м от силовых линий.
Все технологические отверстия, необходимые для прокладки антенного кабеля, должны
быть герметичны.
3. Средства защиты информации (СЗИ)
Средства защиты информации должны обеспечивать криптографическую защиту
каналов связи с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ, межсетевое
экранирование сегмента АСУ ТП от общего сегмента сети, оперативный мониторинг и контроль
защищённости АСУ ТП, резервное копирование, а также антивирусную защиту. Средства
защиты информации должны быть сертифицированы в соответствии с действующим
законодательством РФ ФСБ России в качестве СКЗИ и ФСТЭК России в качестве МЭ.
Допускается объединение функционала криптографической защиты каналов связи и
межсетевого экранирования в рамках одного устройства. Рекомендуется использовать
криптошлюз с функциями межсетевого экрана.
Криптошлюз с функциями межсетевого экрана должен обеспечивать разделение
технологической и корпоративной сетей передачи данных, а также иметь достаточное
количество сетевых интерфейсов для коммутации оборудования.
Спецификация и технические требования к средствам защиты информации должны быть
согласованы с Отделом защиты информации (ОЗИ).
Рекомендуемая модель криптошлюза с функциями межсетевого экрана – С-Терра Шлюз
200, совместимая с используемым на предприятии программным обеспечением (С-Терра КП).
Средства защиты информации приобретаются заказчиком и передаются для монтажа и
наладки исполнителю СМР.
Размещение СЗИ с функциями межсетевого экрана производится в шкаф обеспечения
информационной безопасности (ШОИБ).
Шкаф должен иметь щеточный кабельный ввод, иметь защитное заземление, иметь
двусторонний доступ для обслуживания, закрываться с использованием встроенного замка.
Допустимо использовать шкаф, общий для оборудования обеспечения информационной
безопасности (ИБ) и оборудования сети передачи данных. Минимальный размер шкафа – 24U с
разделением на 2 равные секции. Минимальная глубина
шкафа – 800мм.
Для обеспечения отказоустойчивой системы электропитания оборудования ИБ
использовать источник бесперебойного питания (ИБП) отечественного производителя,
обеспечивающий автономную работу ИБ оборудования не менее 30 мин, стоечного исполнения,
с модулем управления по сети (SNMP). Выбор ИБП подтвердить расчетом нагрузок и временем
автономной работы. Для подключения оборудования использовать розеточный модуль для 19”
шкафа с возможностью удаленной перезагрузки отдельных розеточных портов.
На АРМ и панели оператора АСУ ТП должно быть установлено антивирусное
программное обеспечение, соответствующее нормам на объектах КИИ.
Включить в проектную документацию раздел по информационной безопасности.
В части строительно-монтажных работ:
Монтаж, наладка аппаратно-программного комплекса технических средств и
специализированного программного обеспечения (ПО) АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего
уровня» на объекте предприятия в соответствии с проектной документацией и
предусматривают:

Монтаж шкафов управления, прокладка и подключение кабельных линий;

Монтаж и наладка средств защиты информации.

Закупка оборудования и специализированного ПО производится в соответствии со
спецификацией проектов.

Разработка алгоритмов программного обеспечения.

Программирование ПЛК и HMI, настройка сопутствующего оборудования на
объекте.

Предоставление на электронном носителе программного обеспечения (ПО) и
специального программного обеспечения (СПО) ПЛК, HMI, автоматизированных рабочих мест
(АРМ) (инсталляционный дистрибутив СПО, актуальные проекты СПО до и после компиляции с
комментариями разработчика) и конфигураций сопутствующего оборудования (адаптеры,
преобразователи, коммутаторы и т.п.) на цифровом носителе в 2-х экземплярах.

При использовании лицензируемого ПО, СПО передача ключей и сертификатов.

Оценка соответствия проекта, применяемых технических и программных средств.

Оценка соответствия проекта СПО предоставленному на электронном носителе
(организовывает представитель подрядной организации).

Проверка соответствия предоставленных регистров сигнальных параметров с
фактическими показаниями путем демонстрации на объекте с использованием специальных
программных средств (организовывает представитель подрядной организации).

Проверка соответствия привязки сигналов, параметров АСУ ТП и СД к
оборудованию и датчикам, осуществляется имитацией и воздействием на оборудование
(организовывает представитель подрядной организации).

Проведение пуско-наладочных работы на объекте в соответствии с программой
ПНР.
 Сдача АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» в опытную эксплуатацию.
 Проведение приёмочных испытаний с оформлением акта ввода системы в
постоянную эксплуатацию.

Организация передачи данных в систему АСДТУ «верхнего уровня».

Интеграция АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» объекта в систему АСДТУ
«верхнего уровня» согласно п.1.2 настоящего ТЗ.

При проведении закупки необходимо учесть, что правообладателем закупаемого
лицензионного программного обеспечения является Заказчик в лице АО «Теплосеть СанктПетербурга».
IV.
Требования к Подрядчику:
 Подрядная организация должна иметь все разрешительные документы, необходимые
для выполнения всех видов работ по ТЗ с указанием нормативно - правового акта и
соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ;

Подрядчик (Субподрядчик) в части обеспечения информационной безопасности
на момент выполнения работ должен отвечать требованию по наличию Лицензии ФСТЭК на
деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
 Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства. Выполнение работ по подготовке проектной
документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации
архитектурно-строительного
проектирования
и
инженерных
изысканий
(главными
инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по
таким договорам обеспечивается специалистами по организации строительства (главными
инженерами проектов).
 Требование установлено в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004,
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), в редакции Федерального закона от
03.07.2016 N 372-ФЗ) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, "Собрание
законодательства РФ", 04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4305, "Российская газета", N 152,
13.07.2016.
 В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» членство в СРО должно отвечать следующим
требованиям:
1) Уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в
соответствии с которым указанным членом внесены взносы в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, компенсационный фонд возмещения вреда, должен
соответствовать по каждому виду работ;
2) совокупный размер обязательств по договорам, указанным в абзаце первом части 3
статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации не должен превышать
предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Количество договоров
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой
организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не
ограничивается.
 Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства на весь срок действия договора до
полного исполнения обязательств по договору.
 В случаях, установленных частями 2.1, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, членство в СРО не требуется.
 Выполнение
проектно-изыскательских
работ
подрядчик
может
выполнять
самостоятельно, являясь членом СРО в области инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования или с привлечением субподрядной организации.
V. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:
Технические решения по производству работ принимаются согласно технологии с
составлением календарного плана производства работ.
VI. Требования к объемам выполняемых работ:
Объемы работ определяются согласно проекта и сметам.
VII. Требования к документированию:
По окончанию корректировки проекта, представленного Подрядчиком после окончания
Проектно-изыскательских работ, должна быть предоставлена следующая техническая
документация:
 по 4 экземпляра рабочего проекта АТМ, ЭМ и сметной документации на СМР на
бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде.
 Электронная форма должна быть выполнена:
 - Текстовая часть в формате MS Word.
 - Таблицы в формате MS Exсel.
 - Чертежи, схемы в формате dwg, pdf.
 - Сметная документация в программе А0 (А ноль).
 перечень входных сигналов и данных АСУ ТП и АСДУ;
 перечень выходных сигналов АСУ ТП и АСДУ;
 схема структурная комплекса технических средств;
 перечень выходных сигналов, интегрируемых на «верхний уровень».
По окончанию ПНР должна быть предоставлена следующая техническая документация:
 описание комплекса технических средств (КТС), включая руководство по
техническому обслуживанию КТС.
 Инструкция оператора по эксплуатации АСУ ТП.
 Руководство системного программиста «нижнего уровня» (описание программы НУ).
VIII. Требования к применяемым строительным материалам:
Применяемые материалы, технические и программные средства должны иметь
сертификаты соответствия, соответствовать действующим ГОСТам и нормативным
документам.
IX. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:
Работы выполняются по нарядам-допускам при соблюдении СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденных
Постановлением Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2.Строительное производство», утвержденных Постановлением Госстроя
РФ №123 от 17.09.2002г., РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) – «Правил пожарной
безопасности для энергетических предприятий», утвержденных 09.03.2000г., а также других
действующих руководящих документов.
X. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, СНиП 12-03-2001 –
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденные
Постановлением Госстроя РФ №80 от 23.07.2001г., СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2.Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя
РФ №123 от 17.09.2002г., СП 124.13330.2012 Тепловые сети, СП 77.13330.2016 Системы
автоматизации, а также другие действующие СНиПы и Правила.
XI. Требования к организации работ:
В соответствии с СП 74.13330.2023, ПОС или ППР, а также другими действующими РД.
XII. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:
В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) –
«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», а также другие
действующие руководящие документы.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение 1 к Техническому заданию
Типовая схема организации подключения объектов диспетчеризации
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ №
ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ
№
п/п
Наименование работ
1
Выполнение
изыскательских работ
проектно-
2
Выполнение
строительномонтажных
работ,
приемосдаточных
испытаний
/
пусконаладочных работ
Начало работ
Окончание
работ
не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты
заключения Договора
15 декабря 2026
г.
(включительно)
16 декабря 2026 г.
30 декабря 2027
г.
(включительно)
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
Расчет цены договора. (Форма)
Стоимость, рублей
№
п/
п
Наименование объекта
1
2
3
1
Выполнение проектноизыскательских работ по объекту:
Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в
части АСУ ТП и АСДУ «нижнего
уровня» и ИБ)
Усл.ед.
2
Выполнение строительномонтажных работ по объекту:
Модернизация системы АСДТУ
ЦТП «Ленинский д.93» (в части
АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»
и ИБ)
Усл.ед.
2026
Объем работ
без
НДС
4
НДС
5
2027
с
НДС
6
без
НДС
7
ВСЕГО
НДС
с НДС
8
9
без
НДС
10
НДС
11
с
НДС
12
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору от __.__.20__ № ___________
ФОРМА
Заказчик:
(наименование)
Адрес
ИНН
КПП
Подрядчик:
(наименование)
Адрес
ИНН
КПП
АКТ
приема-передачи выполненных проектно-изыскательских работ
№_______ от________________
К Договору №________ от___________________
(указать выполненные работы по тексту предмета Договора)
Мы,
нижеподписавшиеся,
Подрядчика_______________________________________________
представитель
(указать должность, Ф.И.О.)
И представитель Заказчика______________________________________________________________________
(указать должность, Ф.И.О.)
Составили настоящий акт о том, что работы по этапу________________ (указать номер и название
этапа календарного плана) выполнены, удовлетворяют условиям Договора, соответствуют
техническому заданию (или указать иные установленные требования), проектная продукция
удовлетворяет условиям Договора соответствует нормативным и установленным требованиям и
в надлежащем порядке оформлена.
Работа была осуществлена в сроки:
Начало работ:
Фактическое окончание работ:
Проектная
документация
_____________________.
отправлена__________________
по
накладной/письмом
Стоимость выполненных
проектно-изыскательских работ составила ______________________
(_____________________________________) рублей ______коп., в том числе НДС __% в размере
__________________ (__________________________________) рублей _____коп.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ:
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
Форма Акта о приемке выполненных работ
Заказчик______________________________________________
ОКПО
по
Подрядчик_____________________________________________
ОКПО
по
Стройка_______________________________________________
Объект ______________________________________________
Договор
подряда
номер
дата
Вид
операции
Номер
документ
а
Дата
составлени
я
Отчетный период
с
по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер
по
порядк
у
1
позици
я
по
смете
2
Подрядчик
.
Заказчик
Наименование
конструктивных
решений
(элементов),
комплексов (видов)
работ
3
Итого по Акту
НДС
Всего по Акту
м.п.
м.п.
Единица
измерени
я
4
должность
должность
Выполнено работ
Количеств
о
(объем Цена за
единицу
работ)
, руб.
5
6
подпись
7
расшифровка
подпись
Форму Акта утверждаем:
ЗАКАЗЧИК:
__________/ __________
м.п.
Стоимость
, руб.
ПОДРЯДЧИК:
__________/____________
м.п.
расшифровка
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ИЗ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Подрядчик, не являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, обязан
для выполнения работ, на условиях, предусмотренных Договором, привлечь субподрядчиков
из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно критериям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).
2. В течении 1 (одного) дня с момента привлечения субподрядчиков Подрядчик
представляет Заказчику выписку из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также информацию по форме, согласно Приложению № 1 к Условиям.
3. До 29 декабря текущего года Подрядчик представляет Заказчику сведения о количестве и
об общей стоимости (с учетом объемов оплаты в каждом году исполнения) заключенных
договоров срок исполнения, которых превышает один календарный год.
4. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика, на
другого субподрядчика - субъекта малого и среднего предпринимательства при условии
сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Подрядчиком и
субподрядчиком. В случае если ранее заключенный договор с субподрядчиком был частично
исполнен, допускается уменьшение цены вновь заключаемого договора на сумму денежных
средств, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств.
5. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (результаты), отдельные этапы
исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, не позднее 7 рабочих дней
с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненной работы по Договору
(отдельному этапу договора).
Заказчик:
__________/______________/
Подрядчик:
__________/______________/
Приложение №1
к условиям и порядку привлечения к исполнению субподрядчиков,
соисполнителей из субъектов малого и среднего предпринимательства
Форма о привлечении субподрядчика(-ов) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п.п.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.
1.
2.1.
2.
2.2.
2.2.
1.
2.2.
2.
2.2.
3.
3.
3.1.
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Сведения о заключенных субподрядных договорах с субъектами малого и
среднего предпринимательства (СМСП)
Информация об основном договоре
Номер и дата заключения основного
№ _______________
договора
Контрагент (Подрядчик)
_______________
Информация о субподрядчике
являющимся СМСП
для юридического лица
Наименование, фирменное
наименование (при наличии):
Место нахождения:
для индивидуального предпринимателя*
Фамилия, Имя, Отчество:
Паспортные данные:
Адрес места жительства:
общая информация
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:
Адрес электронной почты:
Информация о договоре с субподрядчиком,
являющимся СМСП
Номер и дата заключения
субподрядного договора:
Предмет договора
Цена договора с НДС, валюта:
Срок выполнения работ
с __________ 20 __ г.
по __________ 20 __ г.
График оплаты работ по договору:
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
Сумма оплаты в 20 __ г. - ________________
СОГЛАСОВАНО:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение № УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
СОГЛАШЕНИЕ О НАЛОГОВОЙ ОГОВОРКЕ
1. Подрядчик гарантирует, что:
 зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
 его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту
регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
 располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для
выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения субподрядчиков
принимает все меры должной осмотрительности, чтобы последние соответствовали
данному требованию;
 располагает разрешительными документами (включая членство в саморегулируемой
организации), необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств
по Договору;
 ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый
орган;
 ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
 не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких
фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом
учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и
налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни
выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением
налоговой выгоды;
 своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
 отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
 лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на
это все необходимые полномочия и доверенности.
2. Подрядчик обязуется возместить Заказчику потери, который последний понес вследствие
нарушений гарантий (одной, нескольких или всех вместе), указанных в настоящем
Приложении, если такое нарушение повлекло:
2.1.Предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов,
сборов, страховых взносов, штрафов, пеней.
2.2.Отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или
включить НДС в состав налоговых вычетов.
2.3.Предъявление третьими лицами требований к Заказчику о возмещении убытков в виде
начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей
налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.
2.4.Доначисление и уплату Заказчиком налогов и пени в результате сдачи уточненных
деклараций как самостоятельно, так и по требованиям, уведомлениям, письмам и иным
документам налоговых органов о внесении исправлений в налоговую отчетность.
2.5.Иные неблагоприятные последствия для Заказчика.
3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
возмещает Заказчику все потери последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 2
настоящего Приложения. Факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в
налоговом
органе,
в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде
претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить убытки
(имущественные потери).
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ФОРМА
Акт приема-передачи строительной площадки
к договору от __________ №________________________
г. Санкт-Петербург
«___» ______________ 20___
Мы, нижеподписавшиеся,
Представители АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Заказчик):
_______________________________________________________________________________
представители Подрядной организации (далее – Подрядчик):
_______________________________________________________________________________
в соответствии с заключенным между Заказчиком и Подрядчик договором от
__________________ № ______________ (далее – Договор), составили настоящий Акт о
нижеследующем.
Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку (участок, территорию,
помещение, здание и т.д.) ____________________________________________________________________ по
адресу: _________________________________________на срок до: _________________________________.
В соответствии с настоящим Актом Заказчик и Подрядчик подтверждают передачу
имущества, указанного в Перечне имущества, являющемся Приложением к Договору.
Договор страхования строительно-монтажных работ (рисков) от __.___._____ № ____ с_____.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ:
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Подрядчик
1
2
…
Заказчик уведомляет Подрядчика о нахождении на строительной площадке или в
непосредственной близости к ней имущества Заказчика, указанного в Приложении к Договору.
Стоимость имущества согласована Сторонами.
Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости сохранности существующих узлов учета
потребления энергоресурсов, в том числе принадлежащих ресурсоснабжающим организациям.
Демонтаж узлов учёта осуществлять в присутствии представителей Заказчика.
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
М.П.
Форму Акта утверждаем:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
М.П.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
Перечень имущества
1.
Оборудование на строительной площадке (здания и сооружения, в том числе,
временные
сооружения,
складские
помещения,
строительные
леса,
инженерные
коммуникации и т.п.):
№
п/п
1
Наименование
Стоимость (тыс. руб.)
Электротехническое оборудование
88,434
2
Тепломеханическое оборудование
20 225, 223
3
Административно-бытовые помещения
7375,884
2.
Объекты имущества, находящиеся в непосредственной близости к строительной
площадке:
№
п/п
1
Наименование
Стоимость (тыс. руб.)
Отсутствует
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
М.П.
М.П.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДКУ И КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ
1.Выполнять требования действующего законодательства в сфере организации
и культуры производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных
с благоустройством территорий, включая требования Правила благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных
и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга,
утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875, в
том числе, но не ограничиваясь:
2.Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ,
наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия
договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного
ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае
такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц,
ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов, а также QR-код со
ссылкой на указанную информацию.
3.
Выполнить ограждение строительной площадки ограждениями в соответствии
с требованиями протокола городской МВК от 30.03.2012 №12 и содержать указанные
ограждения в исправном состоянии весь период производства работ (при исполнении
данного требования должны использоваться брендированные логотипом АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» барьерные ограждения).
4.Выполнить работы по благоустройству и надлежащему содержанию строительной
площадки в срок действия ордера ГАТИ.
5.Не допускать нарушения заявленных сроков и(или) условий производства работ
(места производства работ, объемов работ, видов работ), указанных в выданных ордерах
ГАТИ.
6.Не допускать выполнения видов и объемов работ, не предусмотренных ордером ГАТИ.
7.Выполнить работы по монтажу временных строений и сооружений, устройству
автодорог, переходных мостков, складских и монтажных площадок.
8.Выполнить работы по установлению освещения, сооружению и подключению
временных сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей.
9.Обеспечивать уборку прилегающей к строительной площадке зоны в ходе
производства работ по Договору.
10. Обеспечивать вывоз грунта, извлекаемого в ходе производства работ,
непосредственно в день извлечения грунта. Обеспечивать временное хранение
извлеченного грунта на специально отведенных и согласованных площадках вне границ
зоны производства работ и прилегающей жилой зоны.
11. Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин
за территорию строительной площадки.
12. Не допускать складирования материалов, оборудования, временного хранения
техники и размещения временных зданий и сооружений за пределами зоны производства
работ. В случае необходимости обеспечить их хранение на специально отведенных
площадках.
13.
Во время производства работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение
необходимых правил и норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны
окружающей среды, промышленной безопасности.
14.
Организовать охрану строительной площадки в соответствии с требованиями
Заказчика.
15.
Вывезти за пределы строительной площадки в недельный срок по окончании работ
принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства,
инвентарь, строительные материалы, изделия, демонтировать и вывезти возведенные
им временные сооружения. Произвести уборку и вывоз строительного мусора,
образовавшегося во время производства работ;
16.
В установленный Заказчиком срок исполнять предписания об устранении
нарушений, связанных с производством строительно-монтажных работ на Объекте.
17.
По поручению Заказчика за свой счет в разумный срок, но не более 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, оборудовать
строительную площадку (зону производства работ) системой для обеспечения
круглосуточного доступа посредством WEB-трансляций. При этом такая система должна
обеспечить полное покрытие территории строительной площадки (зоны производства
работ), а доступ Заказчика и Подрядчика к видеоинформации и управлению системой
видеонаблюдения должен осуществляться через WEB-интерфейс с аутентификацией по
логину и паролю. Система должна предусматривать возможность просмотра по сети
Интернет изображения с видеокамер в режиме онлайн, без остановки при этом записи от
всех установленных видеокамер. Подрядчик также обязуется без согласия Заказчика не
предоставлять доступ к WEB-интерфейсу иным лицам.
18.
Своевременно предоставлять актуальную и достоверную информацию о границах
зоны производства работ, сроках и видах работ по ордеру ГАТИ, в том числе сведения,
необходимые для открытия ордера ГАТИ.
19.
После
завершения
работ
на
Объекте(ах)
восстановить
нарушенное
благоустройство, выполнить работы по озеленению и сдать уполномоченным
государственным органам с предоставлением подтверждающих документов Заказчику.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/
__________/______________/
м.п.
м.п.
Приложение №УКАЖИТЕ № ПРИЛОЖЕНИЯ
к Договору № ___________ от __.__.20__г.
ТРЕБОВАНИЯ
по охране труда, промышленной, пожарной, экологической
и техническим видам безопасности
1.
Введение
1.1. Подрядчик обязуется обеспечивать выполнение стандартов, требований норм и правил
охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также других видов
безопасности, обеспечиваемых техническими регламентами, таких как: безопасность
излучений, взрывобезопасность, безопасность продукции, безопасность работы приборов и
оборудования, биологическая, механическая, термическая, химическая, электрическая,
радиационная и другие (далее-технические виды безопасности) (далее - ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ), а
также требования Заказчика в сфере ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, изложенные в настоящем
Приложении и в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.
1.2. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов
несоблюдения
Подрядчиком
требований
ОТ,
ПБ,
ППБ,
ЭБ,
ТБ
Заказчик
и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений.
1.3. В случае непринятия Подрядчиком мер по выполнению согласованного плана Заказчик
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
2.
Соблюдение требований законодательства Подрядчиком
2.1. Подрядчик соблюдает нормы действующего законодательства Российской Федерации,
включая законодательство об охране окружающей среды, ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, о промышленной
и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории
выполнения работ.
2.2. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства,
утвержденные практические руководства и существующие у Заказчика нормы и правила
в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ. Подрядчик принимает все обоснованные меры
предосторожности, направленные на обеспечения выполнения требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
в процессе выполнения работ.
2.3. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
охране труда, технической, экологической, промышленной, пожарной безопасности Объекта,
на котором выполняются работы.
3.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) персонала Подрядчика
3.1. Подрядчик
обеспечивает
весь
персонал
сертифицированными
средствами
индивидуальной защиты в соответствии с нормами, действующими в отрасли, и обязывает их
использовать во время работы на площадке Заказчика.
3.2. Подрядчик
обеспечивает
весь
персонал
спецодеждой
с
названием
и логотипом соответствующей организации в соответствии с нормами, действующими
в отрасли.
4.
Транспорт Подрядчика
4.1. При использовании автотранспорта при производстве работ Подрядчик обеспечивает
соблюдение соответствующих требований, норм и правил дорожного движения.
4.2. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ должны
быть оборудованы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.
Допуск и отстранение от проведения работ работников Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников,
нарушивших требования ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, а также появившихся на рабочем месте (объекте
производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
5.2. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку
состояния работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие
внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Все работники,
направленные
Подрядчиком
для
выполнения
работ,
должны
быть
годны
к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья.
5.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов производства работ веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением
веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории
Объектов.
5.4. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей.
5.5. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах производства
работ работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию
Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.
5.6. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены
указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую
площадку, работники Подрядчика не допускаются на рабочее место.
6.
Порядок фиксации фактов нарушений норм и правил работниками Подрядчика
6.1. Фиксация факта появления работника Подрядчика на Объектах производства работ в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или
нахождения на территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений
между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из ниже перечисленных
способов:
а)
осмотром или освидетельствованием работника - нарушителя;
б)
письменными объяснениями виновного работника Подрядчика;
в)
актами,
подписанными
уполномоченными
представителями
сторон
договора
в случаях нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ;
г)
актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях отказов
уполномоченных представителей Подрядчика и виновного работника от участия
в фиксации нарушений персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
6.2. Фиксация факта нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ для
целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может
осуществляться любым из ниже перечисленных способов:
а)
актами,
подписанными
уполномоченными
представителями
сторон
договора
в случаях нарушения персоналом Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ;
б)
актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке, в случаях отказов
уполномоченных представителей Подрядчика от участия в фиксации нарушений персоналом
Подрядчика требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
7.
Требования к оборудованию Подрядчика
7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения
простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование
надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных
стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта,
сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими
нормативными правовыми актами РФ.
7.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии
с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации
и технических видов безопасности, требований действующего законодательства РФ.
7.3. Все
оборудование,
используемое
Подрядчиком
должно
быть
пригодно
к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при
неисправных
устройствах
безопасности
(блокировочные,
фиксирующие
и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше
паспортных запрещается.
7.5. При
использовании
инновационного
оборудования
(вновь
разработанного
и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими
характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной
эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об
имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
7.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или
эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и
безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация
разрешается после устранения выявленных недостатков.
7.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор,
размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования.
7.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием
данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут
выполнены требования по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
7.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается
с представителем Заказчика.
7.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь
необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
7.11. Подрядчик
несет
ответственность
за
эксплуатацию
всего
оборудования
в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.
7.12. Собственные первичные средства пожаротушения Подрядчика должны находиться в
работоспособном состоянии и достаточном количестве для тушения пожара в начальной
стадии его развития.
8.
Требования к профессиональной пригодности персонала Подрядчика по
состоянию здоровья
8.1. Все работники, направленные Подрядчиком для выполнения работ, должны быть годны к
выполнению
своих
обязанностей
по
состоянию
здоровья
в
соответствии
с требованиями законодательства.
9.
Состояние мест проведения работ на территории Заказчика
9.1. Подрядчик обеспечивает содержание работниками, направленными Подрядчиком для
выполнения работ, своих рабочих мест в чистоте и порядке, насколько это практически
возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных
повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.
9.2. По завершении работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения
работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и
порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
9.3. Подрядчик обязан обеспечить наличие собственных проверенных и исправных первичных
средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов, ручных пожарных стволов и т.д.),
а также противопожарных приспособлений (защитных экранов, покрывал (накидок) для
изоляции очагов возгораний и т.п.) на местах проведения пожароопасных и огневых работ в
количестве, определенном нарядом-допуском.
9.4. Запрещается использование персоналом Подрядчика первичных средств пожаротушения
принадлежащих Заказчику для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением
пожара.
10. Обязательства Подрядчика по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ
10.1. В ходе выполнения работ на территории Заказчика по настоящему Договору Подрядчик
обязуется:
10.1.1.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ здания
(Объекта), в (на) котором выполняются работы.
10.1.2.Обеспечить применение своими работниками сертифицированной специальной одежды,
обуви и других индивидуальных средств защиты в соответствие со спецификой выполнения
работ по данному договору.
10.1.3.Обеспечить, в зависимости от выполняемой работы, наличие у работников
соответствующих
разрешительных
документов
и
соответствующих
допусков
на выполняемые работы.
10.1.4.Соблюдать требования, оговоренные внутренними документами Заказчика при
инструктажах, подписанными и/или являющимися неотъемлемой частью договора.
10.1.5.Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по
настоящему договору, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим
законодательством РФ и требованиями нормативных документов в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.1.6.При выполнении работ по настоящему договору осуществлять производственный
контроль за соблюдением требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.1.7.Своевременно принимать меры к устранению несоответствий по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ,
выявленных в ходе производственного контроля, как своего, так и Заказчика.
10.1.8.Уплачивать штраф за несоблюдение условий Договора, выразившиеся в нарушении
требований в части обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и
специальной одеждой, а также в части применения спецодежды, спецобуви, других СИЗ и иных
требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, ЭБ - 5 000,00 рублей (пять тысяч рублей) за каждый
выявленный случай.
10.1.9.Уплачивать штраф Заказчику за несоблюдение работниками Подрядчика условий
Договора, выразившиеся в нарушении требований Правил и инструкций по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ,
внутренних документов Заказчика по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, за допуск к производству работ
необученного согласно требованиям Заказчика персонала - 10 000,00 рублей (десять тысяч
рублей) за каждый выявленный случай.
10.1.10.
Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению
несоответствий, выявленных в ходе производства работ государственными органами надзора и
работниками Заказчика.
10.1.11.
Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ, в
соответствие с «Правилами дорожного движения Российской Федерации» и других
нормативных правовых актов РФ.
10.2. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан:
10.2.1.Включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Приложении.
10.2.2.Включить в договоры субподряда положение о праве Заказчика на фиксацию нарушений
вышеизложенных требований охране труда, технической, промышленной, пожарной и
экологической безопасности на Объекте выполнения работ.
10.2.3.Включить в договоры субподряда положение о праве Заказчика на предъявление
штрафных санкций за нарушение вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ на
Объекте выполнения работ непосредственно субподрядчику.
10.2.4.По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров,
заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту,
обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
10.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении
работ нарушения в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также
по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к
ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки.
10.4. В случае обнаружения на Объектах производства работ работников Подрядчика в
состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, проноса или нахождения на
территории Объекта производства работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое
или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 60 000 рублей
(шестидесяти тысяч рублей) за каждый выявленный факт нарушений условий Договора.
10.5. В случае повреждения линии электропередачи (наземной, подземной, кабельной
эстакады и пр.) Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3-х
дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч
рублей) за нарушение условий Договора, выразившиеся в нарушении.
10.6. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие
в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и
уплатить штраф в размере 30 000,00 рублей (тридцать тысяч рублей) за нарушение условий
Договора, выразившиеся в нарушении требований ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.7. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, происшедших не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими правил и инструкций по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.8. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и
третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора.
Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом
представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае
отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он
оформляется в одностороннем порядке и вступает в силу с момента подписания его
Заказчиком.
10.9. Необходимые для производства работ внутренние документы Заказчика должны
получаться Подрядчиком при подписании договора.
10.10. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных
средств за оказанные услуги, суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за
нарушение правил в области ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ.
10.11. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком,
вышеизложенных требований по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, являются существенным нарушением
условий настоящего Договора и дает Заказчику право:
10.11.1.
Требовать с Подрядчика или напрямую с третьего лица, привлекаемого
Подрядчиком, уплаты штрафа в соответствующем размере за каждый случай нарушения,
указанного в положениях настоящего Приложения к Договору.
10.11.2.
Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств
Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
10.11.3.
Обязать Подрядчика расторгнуть договор, заключенный последним с третьим
лицом, нарушившим требования ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ, ТБ, на Объекте выполнения работ.
10.12. Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ (оказания услуг)
производится Подрядчиком за свой счет в места, согласованные Заказчиком для утилизации
данного вида отходов либо в места утилизации отходов по договору с организациями,
специализирующимися на приеме, хранении и утилизации данного вида отходов. Отходы в
виде металлолома (отработанные компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.)
должны быть переданы Заказчику на специально отведенные площадки для организации их
утилизации или иного использования силами Заказчика. В случае загрязнения отходами
участков (территории) Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в
размере 20 000,00 рублей (двадцать тысяч рублей) и восстанавливает загрязненную
территорию за свой счет, либо возмещает убытки, вызванные загрязнением.
10.13. Не соблюдение персоналом Подрядчика правил противопожарного режима РФ и
установленного противопожарного режима энергообъекта Подрядчик уплачивает Заказчику
по его требованию штраф в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей) за каждый
выявленный случай.
10.14. За каждый выявленный случай курения персонала Подрядчика вне специально
отведенных и установленных мест Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф
в размере 5 000 рублей (пять тысяч рублей).
10.15. За каждый выявленный случай нарушения Подрядчиком требований, норм и правил
пожарной безопасности при проведении огневых работ, в том числе невыполнение
организационных и технических противопожарных мероприятий, Подрядчик уплачивает
Заказчику по его требованию штраф в размере 20 000 рублей (двадцати тысяч рублей).
10.16. За каждый выявленный случай нарушения Подрядчиком норм и правил пожарной
безопасности при пользовании зданиями и сооружениями (помещениями) в части
загромождения путей проходов и выходов различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также
складирование или хранение в помещениях посторонних пожароопасных веществ и
материалов, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штраф в размере 15 000
рублей (пятнадцать тысяч рублей).
ЗАКАЗЧИК:
__________/______________/
ПОДРЯДЧИК:
__________/______________/

=== ФАЙЛ: Ответ на запрос 5740.doc | docs/32616424162/Ответ на запрос 5740.pdf
Участнику Конкурса в электронной форме
Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ
«нижнего
уровня»
и
ИБ)
(4444/4.6.16-758)
Реестровый номер закупки: 32616424162
«16» октября 2026 года
Заказчик Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть
Санкт-Петербурга") в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ
«нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-758) (далее – закупка), поступивший Организатору
закупки 13.10.2026, а именно:
Запрос
Просим продлить срок подачи заявок на участие в данном конкурсе по объекту на 10
(десять) рабочих дней от текущей даты окончания. Обоснование: необходимость детального
анализа технического задания, уточнения объёмов работ, расчёта себестоимости и
подготовки коммерческого предложения, а также формирования полного комплекта
документов в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Заказчик сообщает следующее:
Уважаемый участник!
Закупка продлена до 26.10.2026

=== ФАЙЛ: Ответ на запрос 2367.doc | docs/32616424162/Ответ на запрос 2367.pdf
Участнику Конкурса в электронной форме
Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16758)
Реестровый номер закупки: 32616424162
«16» октября 2026 года
Заказчик Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть
Санкт-Петербурга") в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ
«нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-758) (далее – закупка), поступивший Организатору
закупки 13.10.2026, а именно:
Запрос
Просим вас разъяснить, как заполнить приложение к проекту договора «Расчет цены
Договора», если в прилагаемой форме имеются столбцы о коммерческих предложениях трех
поставщиков и отсутствуют пустые ячейки для заполнения Участником закупки информации
о цене договора.
Заказчик сообщает следующее:
Уважаемый участник!
Приложение к проекту договора «Расчет цены Договора» скорректировано.

=== ФАЙЛ: Ответ на запрос 6486 .doc | docs/32616424162/Ответ на запрос 6486.pdf
Участнику конкурса в электронной форме по
выполнению проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ)
(4444/4.6.16-758)
Реестровый номер закупки: 32616424162
«14» октября 2026 года
Заказчик Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» (АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга») в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ
«нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-758) (далее – закупка), поступивший Организатору
закупки 13.10.2026, а именно:
Просим разъяснить следующие положения технического задания:
1. Ориентировочное количество сигналов. Указать примерное количество входных/выходных
дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего
уровня» (для оценки объёма программирования и монтажа).
2. Состав основного оборудования. Предоставить перечень насосов, регулирующей арматуры,
датчиков (температуры, давления, расхода), подлежащих автоматизации, с указанием типов
интерфейсов и протоколов обмена.
3. Объём данных для верхнего уровня. Уточнить, какой именно перечень сигналов и в каком
объёме должен передаваться в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (количество тегов,
состав).
4. Средства защиты информации (СЗИ). Уточнить, какие именно СЗИ приобретает Заказчик
(модель, количество) и какие требования предъявляются к их монтажу и наладке со стороны
Подрядчика. Обоснование: указанные сведения необходимы для корректной оценки
трудозатрат и формирования достоверного коммерческого предложения.
Заказчик сообщает следующее:
Уважаемый Участник!
1.
Ориентировочное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов,
подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»:
- входные дискретные – 118
- выходные дискретные – 39
- входные аналоговые – 22
- выходные аналоговые – 6
2. Состав основного оборудования:
Сетевые насосы - 6 шт. (Запроектировано установка СЧР)
Насосы ГВС - 4 шт. (работают от СЧР)
Регуляторы с электроприводом: РК-1; РК-2; РК-3.1; РК-3.2 РК-4.1; РК-4.2
Датчики температуры – 6
Датчики давления – 16
Типы интерфейсов и протоколы обмена – см. СТО
3 . Объём данных для верхнего уровня (количество тегов) - 140
4. Средства защиты информации (СЗИ):
- С-Терра Шлюз SТ KC1 (G-1000-5.0-1030-4-2SFP-ST-KC1) – 1 шт. (поставляется
заказчиком)
Монтаж осуществляет подрядчик, наладка совместно с заказчиком

=== ФАЙЛ: Ответ на запрос 3830.doc | docs/32616424162/Ответ на запрос 3830.pdf
Участнику Конкурса в электронной форме
Выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП
«Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и
АСДУ «нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16758)
Реестровый номер закупки: 32616424162
«16» октября 2026 года
Заказчик Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть
Санкт-Петербурга") в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту:
«Модернизация системы АСДТУ ЦТП «Ленинский д.93» (в части АСУ ТП и АСДУ
«нижнего уровня» и ИБ) (4444/4.6.16-758) (далее – закупка), поступивший Организатору
закупки 14.10.2026, а именно:
Запрос
Добрый день! Сообщаем о заинтересованности в участии в закупочной процедуре и
просим рассмотреть возможность продления срока подачи заявок до 26.10.2026г. Спасибо!
Заказчик сообщает следующее:
Уважаемый участник!
Закупка продлена до 26.10.2026
